度绿色建筑外墙保温工程分包合同

度绿色建筑外墙保温工程分包合同合同编号：__________甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________鉴于甲方承担的度绿色建筑外墙保温工程项目，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就外墙保温工程分包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：度绿色建筑外墙保温工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：外墙保温系统的设计、施工及验收。1.4工程面积：__________平方米1.5工程质量标准：按照国家相关规范和标准执行。第二条分包范围（1）外墙保温系统的设计；（2）外墙保温材料的采购、运输及储存；（3）外墙保温系统的施工；（4）外墙保温系统的验收。第三条工程价款3.1工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。3.2乙方应按照本合同约定的工程进度和质量要求完成工程，甲方按照实际完成工程量支付工程价款。3.3工程价款的支付方式为：乙方完成合同约定的工程内容，经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程价款的____%作为预付款；乙方完成合同约定的全部工程内容，经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程价款。第四条工程进度4.1乙方应在合同签订后____天内完成外墙保温系统的设计，并向甲方提交设计文件。4.2乙方应在设计文件经甲方确认后____天内完成外墙保温系统的施工。4.3乙方应在施工完成后____天内完成外墙保温系统的验收。第五条质量保证5.1乙方应保证外墙保温系统的设计、施工及验收符合国家相关规范和标准，确保工程质量。5.2乙方应按照甲方的要求，提供外墙保温系统的相关材料、设备的合格证明、检测报告等文件。5.3乙方应确保外墙保温系统的使用寿命不少于____年。第六条违约责任6.1乙方未能按照约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2乙方未按约定提供相关材料、设备的合格证明、检测报告等文件的，甲方有权要求乙方支付合同总价款的____%作为违约金。6.3甲方未按照约定支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的____%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（总包方）：乙方（分包方）：签订日期：__________甲方（总包方）签字（或盖章）：乙方（分包方）签字（或盖章）：注意事项：1.明确合同主体：确保合同中甲乙双方的名称、地址等基本信息准确无误，避免合同无效或执行困难。2.工程范围和内容：详细描述分包工程的具体内容和范围，防止因理解不一致而产生的争议。3.工程价款和支付方式：明确工程价款总额、预付款比例、支付时间和条件，保障双方的经济利益。4.工程进度和质量要求：设定合理的工程进度计划和质量标准，确保工程按时按质完成。5.违约责任：明确违约责任和违约金计算方式，保障合同双方的合法权益。6.争议解决方式：约定争议解决途径，以便在合同执行过程中出现问题时，能够及时有效地解决。解决办法：1.协商解决：合同双方应通过友好协商解决争议，以避免不必要的法律诉讼。2.法律途径：如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼，寻求法律裁决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整合同关系的法律法规，规定了合同订立、效力、履行、变更、解除、终止及违约责任等方面的内容。2.分包：指总包方将部分工程交由其他具有相应资质的单位或个人完成的行为。3.预付款：合同一方在合同履行前预先支付给对方的款项，用于保障合同的履行。4.违约金：合同一方未履行合同约定的义务时，应向对方支付的赔偿金。5.争议解决：指在合同履行过程中，双方对于合同条款的理解或履行产生分歧时，采取的协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。6.合同生效：指合同在满足法定条件后，产生法律效力的时间点。特殊应用场合及合同补充条款：1.绿色建筑评奖场合应用场合：当项目旨在获得绿色建筑奖项时，比如LEED或绿色建筑评价标识。补充条款：双方同意，乙方需确保外墙保温工程符合绿色建筑的相关标准，并在施工过程中采取环保措施。若乙方的工作有助于项目获得绿色建筑奖项，甲方将给予乙方一定的奖金奖励。2.文化遗产保护建筑应用场合：当外墙保温工程涉及到的建筑是受保护的文化遗产时。补充条款：乙方在施工过程中应特别注意保护建筑的原貌和结构安全，不得对建筑造成任何不可逆的损害。必要时，乙方应与相关文化遗产保护部门协调一致。3.极端气候地区应用场合：项目位于极端气候地区，如高温、高寒或强风地区。补充条款：乙方需确保外墙保温材料及施工工艺能够适应极端气候条件，保证保温效果和建筑的安全性。若因气候原因导致施工困难，双方应协商合理延长施工期限。合同所需附件列表：1.附件一：外墙保温系统设计方案2.附件二：外墙保温材料及设备合格证明、检测报告3.附件三：施工进度计划表4.附件四：工程质量验收标准及流程5.附件五：合同双方授权代表身份证明文件6.附件六：环