2025年度配电室建设与电力市场交易合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度配电室建设与电力市场交易合同甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、配电室建设描述1.建设内容与要求配电室建设应包括但不限于配电柜安装、电缆敷设、电气设备调试等。建设应符合国家相关标准和甲方特定的工程要求（如安全标准、环保标准等）。乙方保证所提供建设服务在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因建设质量问题导致的工程故障或性能下降。2.建设质量要求乙方提供的建设服务应具备质量合格证明文件，如验收报告、质量检测报告等。建设质量应满足配电室工程的设计要求，包括但不限于安全性、可靠性、稳定性等方面的要求。二、电力市场交易描述1.交易内容与要求甲方委托乙方进行电力市场交易，包括但不限于电力采购、销售、调度等。交易应符合国家相关政策和市场规则。乙方保证交易过程中遵守市场规则，确保交易的真实性和合法性。2.交易价格与结算交易价格应根据市场行情和双方协商确定。交易结算方式为______（如月结、季结等），具体结算时间由双方另行约定。三、配电室建设与电力市场交易数量与价格1.建设数量与价格配电室建设预计费用为______元（大写：______）。实际建设费用以实际完成工程量和相应单价结算为准。2.交易数量与价格电力市场交易预计交易量为______（单位），交易价格根据市场行情和双方协商确定。实际交易量以实际完成交易量和相应价格结算为准。四、交货时间与地点、包装与运输1.交货时间与地点乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）完成配电室建设并交付使用。电力市场交易应在合同签订后立即开始，具体交易时间由双方另行约定。乙方将配电室建设成果交付至甲方位于______（详细地址）的指定地点。2.包装与运输乙方负责配电室建设材料的包装和运输至指定地点，费用由乙方承担。乙方保证材料在运输和存储过程中不受损坏，并承担因此产生的风险和费用。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的配电室建设与电力市场交易服务进行监督和检查，如发现不符合要求，有权要求乙方整改或重新提供服务。有权根据工程进度和电力市场交易情况调整服务内容和价格，但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务：在合同规定的时间内接收符合要求的配电室建设与电力市场交易服务，并按照合同约定支付服务费用。为乙方提供服务提供必要的协助，如提供施工场地、交易信息等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求提供服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、地点、数量和质量提供配电室建设与电力市场交易服务。对甲方提供的与配电室建设与电力市场交易相关的工程信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。六、检验与验收1.检验方式乙方在完成配电室建设与电力市场交易服务后，应对服务进行自检，确保服务符合合同要求。甲方在收到服务后的______个工作日内（具体时长）进行验收，可以采用抽检或全检的方式。2.验收标准验收标准以本合同约定的配电室建设与电力市场交易服务内容、质量要求以及国家相关标准为准。如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如重新提供服务等。七、付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据工程进度和电力市场交易情况，在乙方按照甲方要求交付一定比例的服务后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有配电室建设与电力市场交易服务且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故拒绝配电室建设与电力市场交易服务，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于施工费用、交易损失等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、地点、数量或质量提供服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的配电室建设与电力市场交易服务不符合合同要求，应负责免费重新提供服务，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因服务问题给甲方工程或交易造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于配电室建设方案、电力市场交易策略等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至配电室建设与电力市场交易服务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度配电室建设与电力市场交易合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订时间4.合同生效日期5.合同期限二、配电室建设1.项目背景2.项目目标3.项目内容4.建设标准5.建设进度安排6.建设成本预算7.施工单位资质要求8.施工单位选择及合同签订9.施工现场管理10.工程验收三、电力市场交易1.交易双方2.交易方式3.交易内容4.交易价格5.交易时间安排6.交易风险控制7.交易结算方式8.交易信息共享9.交易争议解决10.交易合同变更与终止四、双方权利与义务1.双方权利2.双方义务3.保密条款4.知识产权保护5.合同解除条件五、违约责任1.违约行为定义2.违约责任承担3.违约金计算4.损害赔偿六、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限七、合同生效、变更与终止1.合同生效条件2.合同变更3.合同终止条件4.合同终止后的处理八、合同附件1.项目可行性研究报告2.项目设计方案3.电力市场交易方案4.施工图纸及技术规范5.合同附件清单九、其他约定1.合同解释2.法律适用3.合同份数4.合同文本的效力5.合同签订地点十、合同签字1.双方代表签字2.日期3.附件签字十一、合同备案1.备案机构2.备案时间3.备案要求十二、合同执行监督1.监督机构2.监督内容3.监督方式4.监督期限十三、合同履行情况报告1.报告频率2.报告内容3.报告提交方式4.报告审核十四、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度配电室建设与电力市场交易合同2.合同双方：a.甲方：[甲方名称]b.乙方：[乙方名称]3.合同签订时间：[签订日期]4.合同生效日期：[生效日期]5.合同期限：自合同生效之日起至[合同期限结束日期]二、配电室建设1.项目背景：[项目背景描述]2.项目目标：[项目目标描述]3.项目内容：a.配电室设计b.配电室设备采购c.配电室土建施工d.配电室设备安装4.建设标准：a.符合国家相关电力行业标准b.节能环保c.安全可靠5.建设进度安排：[具体进度安排表]6.建设成本预算：[成本预算明细]7.施工单位资质要求：a.持有相应电力工程施工资质c.具备必要的施工技术和设备8.施工单位选择及合同签订：[选择标准和签订程序]9.施工现场管理：a.施工现场安全管理制度b.施工现场环境保护措施c.施工现场协调管理10.工程验收：a.验收标准和程序b.验收时间和地点c.验收报告三、电力市场交易1.交易双方：a.甲方：[甲方名称]b.乙方：[乙方名称]2.交易方式：[交易方式描述]3.交易内容：[交易内容描述]4.交易价格：a.价格形成机制b.价格调整机制5.交易时间安排：[具体交易时间表]6.交易风险控制：a.风险识别和评估b.风险防范措施7.交易结算方式：[结算方式描述]8.交易信息共享：[信息共享方式和内容]9.交易争议解决：a.争议解决原则b.争议解决途径10.交易合同变更与终止：a.变更条件b.变更程序c.终止条件四、双方权利与义务1.双方权利：a.甲方有权要求乙方按照合同约定完成配电室建设和电力市场交易b.乙方有权要求甲方按照合同约定支付配电室建设和电力市场交易款项2.双方义务：a.甲方应按时支付配电室建设和电力市场交易款项b.乙方应按照合同约定完成配电室建设和电力市场交易3.保密条款：[保密内容和期限]4.知识产权保护：[知识产权归属和使用]5.合同解除条件：[解除合同的具体条件]六、违约责任1.违约行为定义：[具体违约行为定义]2.违约责任承担：[违约责任承担方式]3.违约金计算：[违约金计算方法]4.损害赔偿：[损害赔偿标准和程序]七、争议解决1.争议解决方式：[争议解决方式描述]2.争议解决机构：[争议解决机构名称]3.争议解决程序：[争议解决程序描述]4.争议解决期限：[争议解决期限规定]八、合同附件1.项目可行性研究报告2.项目设计方案3.电力市场交易方案4.施工图纸及技术规范5.合同附件清单九、其他约定1.合同解释：本合同如有歧义，以书面解释为准。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。3.合同份数：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。4.合同文本的效力：本合同正本一式[份数]份，具有同等法律效力。5.合同签订地点：[签订地点]十、合同签字1.双方代表签字：a.甲方代表签字：________________b.乙方代表签字：________________c.签字日期：________________十一、合同备案1.备案机构：[备案机构名称]2.备案时间：[备案时间]3.备案要求：[备案具体要求]十二、合同执行监督1.监督机构：[监督机构名称]2.监督内容：[监督内容描述]3.监督方式：[监督方式描述]4.监督期限：[监督期限规定]十三、合同履行情况报告1.报告频率：[报告频率规定]2.报告内容：[报告内容描述]3.报告提交方式：[提交方式描述]4.报告审核：[审核程序描述]十四、合同解除与终止1.合同解除条件：[具体解除条件]2.合同终止条件：[具体终止条件]3.合同解除程序：[解除程序描述]4.合同终止后的处理：[终止后处理规定]甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：________________合同附件：1.[附件1名称]2.[附件2名称]3.[附件3名称]4.[附件4名称]5.[附件5名称][此处可添加其他附件]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款a.甲方有权对配电室建设的设计方案、施工方案、设备选型等进行最终决策。b.甲方有权指定配电室建设的施工单位，并负责与施工单位签订施工合同。c.甲方负责协调配电室建设过程中的相关政府部门、环保部门等。d.甲方负责配电室建设项目的资金筹措和支付。2.甲方责任条款a.甲方应确保配电室建设项目符合国家相关电力行业标准和规范。b.甲方应确保配电室建设项目在规定的时间内完成，并达到合同约定的质量标准。c.甲方应承担因自身原因导致的配电室建设项目延期或质量问题的责任。3.甲方权利条款a.甲方有权对配电室建设过程中的重大变更进行审批。b.甲方有权对配电室建设过程中的成本进行监控和控制。c.甲方有权对配电室建设过程中的施工进度进行监督。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款a.乙方有权对配电室建设的设计方案、施工方案、设备选型等进行最终决策。b.乙方有权指定配电室建设的施工单位，并负责与施工单位签订施工合同。c.乙方负责协调配电室建设过程中的相关政府部门、环保部门等。d.乙方负责配电室建设项目的资金筹措和支付。2.乙方责任条款a.乙方应确保配电室建设项目符合国家相关电力行业标准和规范。b.乙方应确保配电室建设项目在规定的时间内完成，并达到合同约定的质量标准。c.乙方应承担因自身原因导致的配电室建设项目延期或质量问题的责任。3.乙方权利条款a.乙方有权对配电室建设过程中的重大变更进行审批。b.乙方有权对配电室建设过程中的成本进行监控和控制。c.乙方有权对配电室建设过程中的施工进度进行监督。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款a.本合同中涉及的中介机构应具备相应的资质和信誉。b.第三方中介机构负责配电室建设项目的招投标、合同签订、工程监理等工作。2.第三方中介责任条款a.第三方中介机构应严格按照国家相关法律法规和合同约定履行职责。b.第三方中介机构应对配电室建设项目进行全程监督，确保项目质量和进度。3.第三方中介权利条款a.第三方中介机构有权对配电室建设过程中的变更进行审核和审批。b.第三方中介机构有权对配电室建设过程中的成本和进度进行监控。c.第三方中介机构有权对配电室建设过程中的争议进行调解。4.第三方中介费用条款a.第三方中介机构的费用由甲方和乙方按比例承担。b.第三方中介机构的费用应在合同中明确约定，并在合同签订后支付。5.第三方中介保密条款a.第三方中介机构应对配电室建设项目的相关资料和保密信息进行保密。b.第三方中介机构不得泄露配电室建设项目的商业秘密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.项目设计方案3.电力市场交易方案4.施工图纸及技术规范5.合同附件清单6.甲方资质证明文件7.乙方资质证明文件8.施工单位资质证明文件9.第三方中介机构资质证明文件10.重大变更审批文件11.成本预算明细12.施工进度安排表13.交易结算凭证14.验收报告15.争议解决文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按时支付配电室建设和电力市场交易款项。b.乙方未按时完成配电室建设和电力市场交易。c.甲方或乙方未按照合同约定履行保密义务。d.第三方中介机构未按照合同约定履行职责。2.违约行为的认定：a.违约行为的发生应通过书面通知或争议解决程序进行认定。b.合同双方应提供相关证据证明违约行为的存在。三、法律名词及解释：1.资质证明文件：指证明主体具备相应资质的文件。2.施工单位：指具备电力工程施工资质的单位。3.第三方中介机构：指在合同中提供专业服务的第三方机构。4.重大变更：指对合同内容、进度、成本等方面产生重大影响的变更。5.争议解决：指合同双方就合同履行过程中产生的争议进行协商或通过法律途径解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：配电室建设进度延误。解决办法：及时沟通，调整施工计划，必要时增加人力或设备。2.问题：电力市场交易价格波动。解决办法：建立价格风险控制机制，合理预测价格波动，调整交易策略。3.问题：合同变更频繁。解决办法：明确合同变更程序，减少不必要的变更，确保合同稳定性。4.问题：争议解决困难。解决办法：设立争议解决委员会，提前预防争议，确保争议及时解决。五、所有应用场景：1.配电室新建项目。2.配电室扩建项目。3.配电室改造项目。4.电力市场交易项目。5.电力市场交易与配电室建设结合的项目。全文完。2025年度配电室建设与电力市场交易合同2甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、配电室建设描述1.建设内容与要求配电室建设应包括但不限于配电设备安装、线路敷设、接地系统建设等。建设应符合国家相关标准和甲方特定的工程要求（如安全标准、环保标准等）。乙方应保证建设质量，确保配电室在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因建设质量问题导致的故障或性能下降。2.建设质量要求乙方提供的建设服务应具备质量合格证明文件，如施工验收报告、质量检测报告等。建设质量应满足配电室的设计要求，包括但不限于安全性、可靠性、稳定性等方面的要求。二、电力市场交易描述1.交易内容与要求甲方与乙方进行电力市场交易，交易内容应包括但不限于电力购销、辅助服务等。交易应符合国家相关政策和市场规则，确保交易的合法性和合规性。乙方应保证交易服务的质量，确保交易过程中的数据准确性和及时性。2.交易价格与结算交易价格应根据市场行情和双方协商确定。交易结算方式为______（如月结、季结等），结算周期为______（具体时长）。三、配电室建设与电力市场交易数量与价格1.配电室建设数量甲方预计建设的配电室数量为______（单位）。实际建设数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在工程开工前______天（具体时长）发出。2.电力市场交易数量甲方预计进行电力市场交易的数量为______（单位）。实际交易数量以双方协商确定为准。电力市场交易的单价为______元/（单位）。本合同交易总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际交易数量和相应单价结算为准。四、配电室建设与电力市场交易交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）完成配电室建设并交付给甲方。对于电力市场交易，乙方应在交易合同签订后的______个工作日内开始提供服务。2.交货地点配电室建设完成后，乙方应将配电室交付至甲方位于______（详细地址）的指定地点。电力市场交易服务应在甲方指定的电力市场进行。五、配电室建设与电力市场交易权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的配电室建设服务进行监督和检查，如发现施工不符合要求，有权要求乙方整改。有权根据工程实际情况调整建设方案，但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务：在合同规定的时间内接收符合要求的配电室建设服务，并按照合同约定支付建设费用。为乙方施工提供必要的协助，如提供施工场地、设备接入等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求完成配电室建设后，有权要求甲方按照约定支付建设费用。如因甲方原因导致施工延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、地点、数量和质量完成配电室建设。对甲方提供的与配电室建设相关的工程信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。六、配电室建设与电力市场交易检验与验收1.检验方式乙方在施工完成后应对配电室进行自检，确保配电室符合合同要求。甲方在收到配电室后的______个工作日内（具体时长）进行验收，可以采用抽检或全检的方式。2.验收标准验收标准以本合同约定的配电室建设内容、质量要求以及国家相关标准为准。如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如返工等。七、配电室建设与电力市场交易付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据工程进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的建设后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有配电室建设且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、配电室建设与电力市场交易违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付建设费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故要求返工或整改，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于工程延期费用、材料损耗等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、地点、数量或质量完成配电室建设，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的配电室建设服务不符合合同要求，应负责免费返工至符合要求，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因施工质量问题给甲方工程造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、2025年度配电室建设与电力市场交易合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、2025年度配电室建设与电力市场交易合同的不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、2025年度配电室建设与电力市场交易合同的争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、2025年度配电室建设与电力市场交易合同的保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于材料价格、工程设计方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、2025年度配电室建设与电力市场交易合同的生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度配电室建设与电力市场交易合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目内容3.1配电室建设3.2电力市场交易4.合同标的及范围4.1合同标的4.2合同范围5.配电室建设要求5.1建设标准5.2设备规格5.3施工质量5.4工期要求6.电力市场交易要求6.1交易规则6.2交易价格6.3交易方式6.4交易时间7.付款方式及期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款条件8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同变更及解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件12.合同附件12.1配电室建设图纸12.2电力市场交易方案13.其他约定13.1合同保密13.2通知方式14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：电力1.1.2乙方：建设1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：省市区街道号1.2.2乙方地址：省市区街道号1.3合同双方法定代表人1.3.1甲方法定代表人：1.3.2乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系人：1.4.2乙方联系人：赵六1.4.3联系电话：1382.项目背景及目的2.1项目背景2.1.1随着我国经济的快速发展，电力需求日益增长，为满足电力供应需求，甲方计划在2025年度建设新的配电室。2.2项目目的2.2.1提高电力供应能力2.2.2优化电力网络布局2.2.3降低电力传输损耗3.项目内容3.1配电室建设3.1.1配电室建设地点：省市区街道号3.1.2配电室建设规模：建设一座10KV配电室，占地面积1000平方米3.1.3配电室建设内容：包括主变压器、配电柜、电缆、自动化设备等3.2电力市场交易3.2.1交易内容：甲方将电力产品通过电力市场进行交易3.2.2交易方式：通过电力交易平台进行网上交易3.2.3交易价格：按照电力市场交易规则执行4.合同标的及范围4.1合同标的4.1.1甲方提供的电力产品4.1.2乙方提供的配电室建设服务4.2合同范围4.2.1甲方负责电力产品的生产、供应及市场交易4.2.2乙方负责配电室的设计、施工、验收及交付5.配电室建设要求5.1建设标准5.1.1符合国家相关电力建设标准和规范5.1.2达到一级负荷供电标准5.2设备规格5.2.1主变压器容量：10000KVA5.2.2配电柜容量：1000KVA5.2.3电缆截面：400mm²5.3施工质量5.3.1严格按照设计图纸和施工规范进行施工5.3.2施工质量达到国家一级施工质量标准5.4工期要求5.4.1配电室建设工期：6个月5.4.2需在2025年6月30日前完成配电室建设并交付使用6.电力市场交易要求6.1交易规则6.1.1遵守国家电力市场交易规则6.1.2严格按照电力交易平台规定进行交易6.2交易价格6.2.1交易价格根据电力市场交易规则和行情确定6.2.2交易价格在合同签订后30日内公布6.3交易方式6.3.1通过电力交易平台进行网上交易6.3.2交易双方应按照平台规定进行交易操作6.4交易时间6.4.1交易时间为每日9:0017:00（工作日）6.4.2交易时间可根据实际情况进行调整7.付款方式及期限7.1付款方式7.1.1甲方按照合同约定，分阶段支付乙方配电室建设费用。7.1.2电力市场交易收益按照实际交易情况，每月结算一次。7.2付款期限7.2.1配电室建设费用：7.2.1.1施工前，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。7.2.1.2施工过程中，甲方每完成一个阶段的工程量，支付该阶段工程款的30%。7.2.1.3工程验收合格后，甲方支付剩余工程款的40%。7.2.1.4配电室交付使用后，甲方支付剩余工程款的30%。7.2.2电力市场交易收益：7.2.2.1每月结算日后的5个工作日内，甲方支付上月交易收益的100%。7.3付款条件7.3.1乙方需提供相应的发票和结算单据。7.3.2甲方在收到乙方提交的合法有效单据后，按照约定的付款期限支付款项。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定完成配电室建设，导致工期延误。8.1.2乙方提供的配电室建设质量不符合国家标准。8.1.3甲方未按合同约定支付款项。8.1.4甲方未按合同约定进行电力市场交易。8.2违约责任8.2.1乙方未按期完成配电室建设，每延误一天，应向甲方支付合同总价款1%的违约金。8.2.2乙方提供的配电室建设质量不符合标准，乙方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。8.2.3甲方未按期支付款项，每延误一天，应向乙方支付未付款项的1%的违约金。8.2.4甲方未按合同约定进行电力市场交易，应向乙方支付合同总价款1%的违约金。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后15日内提交书面争议报告。9.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后，合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的建设任务完成。10.2.2电力市场交易合同到期或因不可抗力等原因终止。11.合同变更及解除11.1合同变更程序11.1.1双方协商一致，签订书面变更协议。11.2合同解除条件11.2.1合同约定的解除条件成就。11.2.2任何一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未纠正的。12.合同附件12.1配电室建设图纸12.2电力市场交易方案12.3甲方营业执照复印件12.4乙方营业执照复印件12.5双方法定代表人身份证明复印件13.其他约定13.1合同保密13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知方式13.2.1任何通知应以书面形式发送至对方指定的地址或电子邮箱。14.合同签署及生效日期14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同签署日期：2025年X月X日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中，为提供专业服务、协调关系或履行特定职能而介入的独立实体或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入情形15.2.1配电室建设过程中，可能需要第三方提供设计、监理、施工管理等服务。15.2.2电力市场交易中，可能需要第三方提供交易咨询、市场分析、风险评估等服务。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择由合同双方协商确定，并书面授权其代表双方执行特定职能。15.3.2第三方授权书应明确授权范围、期限和权限。15.4第三方职责15.4.1第三方应按照合同双方授权的范围和期限，履行相应的职责。15.4.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方因履行职责而产生的任何责任，其责任限额由合同双方与第三方在授权书中明确约定。16.1.2第三方责任限额不得低于合同总价款的10%。16.2责任承担16.2.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。16.2.2第三方责任限额内的损失，由第三方自行承担。16.2.3第三方责任限额以外的损失，由合同双方根据合同约定和实际情况分担。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系17.1.2第三方应遵守甲方的相关规定和要求。17.2第三方与乙方的关系17.2.2第三方应尊重乙方的施工安排和管理权限。17.3第三方与其他第三方的关系17.3.1第三方应与其他第三方保持独立，不得损害其他第三方的合法权益。17.3.2第三方之间的纠纷，应通过协商或仲裁解决。18.第三方介入的变更程序18.1第三方介入的变更18.1.1如需变更第三方或其职责范围，合同双方应书面同意，并重新签订授权书。18.2第三方介入的终止18.2.1第三方介入的终止，应书面通知合同双方，并完成相应的交接工