临设建设工程施工劳务分包合同

临设建设工程施工劳务分包合同合同编号：__________甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（劳务分包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、合同协议书1.工程概况本临设建设工程位于[具体工程地点]，工程内容主要包括临时办公设施、临时生活设施、临时仓库等临设建设相关的劳务作业。工程规模为[具体面积或工程量]，工程性质为临时性建设工程，以满足[具体项目名称]项目施工期间的临时使用需求。2.劳务分包工作内容与范围乙方负责临设建设工程中的所有劳务工作，包括但不限于基础土方开挖（人工部分）、模板支设、钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌体砌筑、内外墙抹灰、地面找平、屋面防水层施工（仅劳务部分）、水电安装中的线管预留预埋（劳务部分）、临时设施的门窗安装（劳务部分）等。乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求完成所有劳务作业内容，同时配合甲方进行相关的施工协调工作。3.合同工期本工程合同工期为自合同签订之日起[X]个日历天。开工日期以甲方书面通知为准，乙方应在接到通知后[X]个工作日内组织人员进场施工。乙方必须保证在合同工期内完成所有劳务分包工作内容，除非因不可抗力或甲方原因导致工期延误。4.质量标准乙方所完成的劳务作业必须符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范及标准，以及甲方提出的特殊质量要求。临设建设工程应达到结构安全可靠、外观整洁、使用功能满足项目临时使用要求等质量目标。在施工过程中，乙方应建立健全质量保证体系，严格按照施工工艺流程进行操作，保证每一道工序质量合格。5.合同价款本合同采用固定总价方式确定合同价款，合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款包含乙方完成本合同约定的劳务分包工作内容所需的全部费用，包括但不限于人工费用、辅助材料费用（如绑扎钢筋的铁丝等）、小型工具使用费、施工过程中的安全文明施工费、管理费、利润、税金等一切费用。二、通用条款1.词语定义及合同文件（1）本合同文件包括本合同协议书、通用条款、专用条款、施工图纸、工程变更通知等。这些文件应被视为相互补充和解释的，如果文件之间存在歧义，应以合同协议书为准，其次为专用条款、通用条款、施工图纸和工程变更通知等顺序解释。（2）“工程”指本临设建设工程，“劳务分包人”指乙方，“发包人”指甲方。“施工场地”指为本工程施工所提供的场地，包括但不限于红线范围内的场地以及甲方指定的其他临时用地。2.双方一般权利和义务（1）甲方权利和义务甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。甲方应按照合同约定及时支付合同价款。甲方负责提供施工场地、施工图纸、技术交底等必要的施工条件。如果因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的责任，如工期顺延、赔偿乙方损失等。（2）乙方权利和义务乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工条件和支付合同价款。乙方应按照合同约定的工作内容、质量标准、工期要求等进行施工。乙方应自行组织具有相应技能和资质的劳务人员进行施工，并对劳务人员进行管理和培训。乙方应遵守施工现场的各项管理制度，保证施工安全、文明施工。3.工期（1）工期计算以日历天为准，除本合同约定的可以顺延工期的情形外，乙方不得以任何理由拖延工期。（2）如果乙方未能按照合同工期完成工程，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。违约金的计算方式为每逾期一天，按照合同总价的[X]%计算。如果逾期超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。4.质量与检验（1）乙方应按照国家现行的质量验收规范和标准以及甲方的要求进行施工，在每一道工序完成后应进行自检，自检合格后通知甲方进行检验。（2）甲方有权对乙方的施工质量进行随时检查，如果发觉质量问题，甲方有权要求乙方立即整改。如果乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权委托第三方进行整改，整改费用由乙方承担，并且乙方应承担因此给甲方造成的损失。5.安全施工（1）乙方应建立健全安全施工管理制度，配备必要的安全防护设施和安全管理人员。乙方应保证所有劳务人员都接受过安全培训，熟悉安全操作规程。（2）在施工过程中，乙方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，如发生安全，乙方应立即采取措施进行处理，并及时通知甲方。乙方应承担因自身原因导致的安全的全部责任，包括但不限于对伤亡人员的赔偿、处理费用等。如果因乙方安全导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。6.合同价款与支付（1）合同价款的支付方式为[具体支付方式]。甲方应按照合同约定的时间和条件支付合同价款。（2）如果甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如果逾期超过[X]天，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的价款。7.材料设备供应（1）甲方负责供应本工程所需的主要材料和大型设备，如钢材、水泥、木材、大型机械设备等。甲方应按照工程进度计划及时供应材料设备，保证乙方施工的正常进行。（2）乙方应提前向甲方提交材料设备需求计划，以便甲方进行准备。乙方负责对甲方供应的材料设备进行验收，如发觉材料设备存在质量问题或数量不符，应及时通知甲方进行处理。8.工程变更（1）如果甲方需要对工程进行变更，应提前[X]天书面通知乙方。乙方应按照甲方的变更通知要求进行施工。（2）工程变更涉及合同价款调整的，按照本合同专用条款中的合同价款调整方式进行调整。9.竣工验收与结算（1）工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，申请竣工验收。甲方应在接到竣工报告后[X]天内组织相关人员进行竣工验收。（2）如果竣工验收合格，双方应按照合同约定进行结算。结算完成后，甲方应按照结算金额支付尾款。如果竣工验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，整改费用由乙方承担，直到竣工验收合格为止。10.违约、索赔和争议（1）如果一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。（2）如果双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、专用条款1.工程概况补充本临设建设工程的特殊要求包括但不限于：临时办公设施应按照[具体办公人数]进行布局设计，满足办公桌椅、电脑、文件柜等办公设备的放置需求；临时生活设施应具备[具体住宿人数]的住宿条件，包括床铺、卫生间、淋浴间等设施的设置；临时仓库应满足[具体存储物品]的存储要求，具备防潮、防火、防盗等功能。2.劳务分包工作内容补充约定（1）乙方应负责施工场地内的临时排水系统的劳务作业，包括但不限于排水沟的开挖、砌筑、盖板安装等。（2）乙方应配合甲方进行临设建设工程的环保措施施工，如施工现场的扬尘控制、污水排放处理等相关劳务工作。3.合同工期调整（1）如果因不可抗力因素（如地震、洪水、台风等自然灾害）导致工期延误，工期应相应顺延，乙方应在不可抗力事件发生后[X]天内书面通知甲方，并提供相关证明文件。（2）如果因甲方原因（如设计变更、甲供材料设备供应不及时等）导致工期延误，工期应相应顺延，同时甲方应承担乙方因此产生的窝工费用等损失。4.质量标准特殊要求（1）临设建设工程的内外墙涂料应采用[具体品牌及型号]的环保涂料，其质量应符合国家相关环保标准。（2）临时设施的地面应采用[具体地面材料]进行铺设，地面平整度误差不得超过[X]毫米。5.合同价款调整方式（1）如果因甲方提出的工程变更导致乙方增加或减少劳务工作量，合同价款应按照以下方式调整：对于增加的工作量，按照本合同约定的劳务单价（如无约定，则按照市场合理单价）乘以增加的工作量计算增加的价款；对于减少的工作量，按照本合同约定的劳务单价乘以减少的工作量计算减少的价款。（2）如果因材料价格波动（以[具体官方发布的价格指数]为准）超过[X]%，合同价款应进行相应调整。调整金额按照超出部分的材料用量乘以波动差价计算。6.材料设备供应特殊约定（1）甲方供应的材料设备应提前[X]天通知乙方到指定地点进行验收。乙方应在验收后的[X]天内将验收结果书面反馈给甲方。（2）对于甲方供应的材料设备，乙方应妥善保管，如因乙方保管不善导致材料设备损坏或丢失，乙方应照价赔偿。7.工程变更程序（1）甲方提出工程变更时，应填写工程变更通知单，详细说明变更内容、变更原因、变更影响等，并加盖甲方公章后送达乙方。（2）乙方在收到工程变更通知单后，应在[X]个工作日内对变更内容进行评估，提出变更价款调整意见（如有）和工期调整意见，并书面回复甲方。（3）经双方协商一致后，签订工程变更协议，作为本合同的补充文件。8.竣工验收与结算特殊规定（1）在竣工验收时，乙方应提供完整的施工资料，包括但不限于施工日志、质量检验记录、隐蔽工程验收记录等。如果施工资料不完整，甲方有权拒绝验收。（2）结算时，甲方有权对乙方完成的工作量进行审核。如果发觉乙方上报的工作量存在虚报、多报等情况，甲方有权扣除相应的价款，并按照虚报金额的[X]%对乙方进行罚款。9.违约、索赔和争议解决具体方式（1）如果乙方违反本合同约定，除按照通用条款承担违约责任外，甲方有权要求乙方支付合同总价[X]%的违约罚金。如果乙方的违约行为给甲方造成的损失超过违约罚金金额，乙方应赔偿甲方的全部损失。（2）如果甲方违反本合同约定，除按照通用条款承担违约责任外，乙方有权要求甲方支付合同总价[X]%的违约罚金。如果甲方的违约行为给乙方造成的损失超过违约罚金金额，甲方应赔偿乙方的全部损失。（3）双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先由双方的项目负责人进行协商解决。协商应在争议发生后的[X]天内进行，协商地点为[具体协商地点]。如果协商不成，双方应向[具体仲裁机构或法院]提起仲裁或诉讼。四、劳务分包人工作内容1.主要工作任务（1）基础工程劳务作业按照施工图纸进行基础土方的人工开挖，开挖过程中应控制好边坡坡度，避免塌方。土方应堆放在甲方指定的地点，不得随意堆放影响施工场地的正常使用。基础模板支设应牢固、稳定，模板拼接应严密，保证混凝土浇筑时不漏浆。模板拆除时应按照规定的顺序进行，不得损坏基础混凝土结构。基础钢筋绑扎应符合设计要求和规范规定，钢筋的规格、型号、数量、间距等应准确无误。钢筋的接头应按照规定的方式进行连接，如焊接、绑扎等，并且应保证接头质量。基础混凝土浇筑时，应控制好混凝土的配合比、坍落度等指标，保证混凝土的浇筑质量。混凝土应分层振捣密实，不得出现蜂窝、麻面、孔洞等质量缺陷。（2）主体结构劳务作业在砌体砌筑过程中，应选用合格的砌块，砌筑砂浆应饱满，灰缝应均匀一致。墙体应垂直平整，按照设计要求设置拉结筋等构造措施。内外墙抹灰应分层进行，基层处理应干净、平整，抹灰层应粘结牢固，不得出现空鼓、开裂等现象。抹灰表面应光滑、平整，阴阳角应方正。屋面防水层施工时，应按照施工工艺要求进行基层处理、卷材铺贴等操作。卷材的铺贴应平整、牢固，不得有褶皱、翘边等问题。防水层施工完成后应进行闭水试验，保证不渗漏。水电安装劳务作业中的线管预留预埋应位置准确，管与管之间、管与盒之间应连接牢固，并且应保证管路畅通。2.辅助工作及配合事项（1）乙方应配合甲方进行施工场地的测量放线工作，提供必要的人力协助。（2）乙方应负责施工场地内的临时道路维护工作，保证施工期间临时道路的畅通。（3）乙方应配合甲方进行与其他施工单位（如主体工程施工单位、设备安装单位等）的协调工作，不得因自身原因影响其他单位的施工。五、材料设备供应与管理1.劳务分包人领用材料设备（1）乙方领用甲方供应的材料设备时，应填写领料单，注明材料设备的名称、规格、型号、数量、领用日期等信息，并由乙方授权的领料人签字确认。（2）乙方应按照工程实际需要合理领用材料设备，不得超领。如果乙方超领材料设备，甲方有权从乙方的合同价款中扣除超领部分的材料设备费用。2.材料设备的保管与使用要求（1）乙方应在施工现场设置专门的材料设备堆放场地，对材料设备进行分类堆放，并采取必要的防护措施，如防雨、防潮、防火、防盗等。（2）乙方应按照材料设备的使用说明书和操作规程进行使用，不得违规操作导致材料设备损坏。对于易损耗的材料设备，乙方应合理使用，控制损耗率。3.材料设备超耗或节约的处理（1）如果乙方在施工过程中材料设备超耗，超耗部分由乙方承担费用。超耗费用按照甲方采购价格乘以超耗数量计算。（2）如果乙方在施工过程中材料设备节约，甲方应给予乙方一定的奖励。奖励金额按照节约部分材料设备价值的[X]%计算。六、质量保证与验收1.质量保证体系与措施（1）乙方应建立以项目经理为核心的质量保证体系，明确各级管理人员和劳务人员的质量职责。项目经理应具备相应的建筑工程管理经验和资质，负责整个临设建设工程的质量管理工作。（2）乙方应制定质量管理制度，包括质量检验制度、质量奖罚制度、质量培训制度等。质量检验制度应规定检验的标准、流程、频率等；质量奖罚制度应明确对质量优秀的劳务人员给予奖励，对质量不合格的劳务人员进行处罚；质量培训制度应保证所有劳务人员都接受过质量培训，熟悉质量标准和操作规程。（3）乙方应在施工过程中采取质量保证措施，如在基础工程施工中，对土方开挖进行实时监测，防止边坡塌方；在模板支设过程中，采用高精度的测量仪器进行模板定位，保证模板的垂直度和平整度；在钢筋绑扎过程中，使用钢筋定位筋保证钢筋的间距；在混凝土浇筑过程中，采用插入式振捣器和平板振捣器相结合的方式保证混凝土的振捣密实度；在砌体砌筑过程中，使用皮数杆保证墙体的灰缝厚度和平整度；在内外墙抹灰过程中，采用分层抹灰和挂网处理的方式防止空鼓和开裂；在屋面防水层施工中，对基层进行充分干燥处理并涂刷基层处理剂保证卷材的粘结牢固度；在水电安装中，采用穿线钢丝进行线管的预穿保证管路畅通等。2.质量检验标准与流程（1）乙方应按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范和标准进行质量检验，如《建筑地基基础工程施工质量验收标准》《混凝土结构工程施工质量验收规范》《砌体结构工程施工质量验收规范》《建筑装饰装修工程质量验收标准》《建筑电气工程施工质量验收规范》《建筑给水排水及