二零二五年度充电桩充电站设计与施工合同7篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度充电桩充电站设计与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2注册地址及联系方式1.3合同签订日期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及类型2.4项目建设周期3.设计要求3.1设计依据3.2设计原则3.3设计深度3.4设计内容4.施工要求4.1施工依据4.2施工原则4.3施工方法4.4施工进度5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2设计费用支付节点5.3支付方式6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额6.2施工费用支付节点6.3支付方式7.质量要求7.1设计质量要求7.2施工质量要求8.交付与验收8.1设计文件交付8.2施工验收标准8.3验收程序9.违约责任9.1设计方违约责任9.2施工方违约责任9.3双方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3通知方式12.4合同附件13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.合同附件清单14.1设计文件清单14.2施工图纸清单14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方：科技法定代表人：乙方：建筑工程法定代表人：1.2注册地址及联系方式甲方：省市区路号联系电话：05678乙方：省市区路号联系电话：0876543211.3合同签订日期本合同签订日期为2025年1月1日。2.项目概述2.1项目名称市区充电桩充电站建设项目2.2项目地点市区街道路号2.3项目规模及类型项目规模：50个充电桩项目类型：公共充电站2.4项目建设周期项目建设周期为12个月，自合同生效之日起计算。3.设计要求3.1设计依据本设计依据国家相关法律法规、行业标准、地方规范和甲方提供的资料。3.2设计原则设计原则包括安全性、可靠性、经济性、环保性、可维护性等。3.3设计深度设计深度达到施工图设计阶段，包括总平面图、平面布置图、立面图、剖面图、设备选型及配置图等。3.4设计内容设计内容包括但不限于：1.充电桩及充电站的整体布局设计；2.充电桩及充电站的电气系统设计；3.充电桩及充电站的消防系统设计；4.充电桩及充电站的给排水及通风系统设计；5.充电桩及充电站的土建及结构设计。4.施工要求4.1施工依据施工依据包括本合同、设计文件、国家相关法律法规、行业标准、地方规范等。4.2施工原则施工原则包括安全性、可靠性、经济性、环保性、可维护性等。4.3施工方法施工方法包括但不限于：1.充电桩及充电站的土建施工；2.充电桩及充电站的电气系统施工；3.充电桩及充电站的消防系统施工；4.充电桩及充电站的给排水及通风系统施工。4.4施工进度施工进度安排如下：1.土建施工：2个月；2.电气系统施工：3个月；3.消防系统施工：1个月；4.给排水及通风系统施工：1个月；5.充电桩安装及调试：2个月。5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额设计费用总额为人民币万元整。5.2设计费用支付节点1.设计合同签订后支付设计费用总额的30%；2.设计文件完成并经甲方审核合格后支付设计费用总额的40%；3.项目竣工验收合格后支付设计费用总额的20%；4.设计费用尾款在合同终止后30日内支付。5.3支付方式设计费用采用银行转账方式支付。6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额施工费用总额为人民币万元整。6.2施工费用支付节点1.施工合同签订后支付施工费用总额的30%；2.施工进度达到50%后支付施工费用总额的30%；3.施工进度达到80%后支付施工费用总额的20%；4.项目竣工验收合格后支付施工费用总额的20%；5.施工费用尾款在合同终止后30日内支付。6.3支付方式施工费用采用银行转账方式支付。8.交付与验收8.1设计文件交付乙方应在设计合同约定的设计周期内完成设计工作，并将设计文件按照甲方要求提交至甲方指定地点。设计文件包括但不限于：设计说明书、施工图纸、设备清单、技术规范等。8.2施工验收标准施工验收标准应符合国家现行相关标准、规范和设计文件的要求。验收内容包括但不限于：工程质量、安全、环保、功能等。8.3验收程序1.乙方完成施工后，应向甲方提交验收申请报告；2.甲方收到验收申请后，应在5个工作日内组织验收；3.验收合格后，双方应在验收报告上签字确认；4.验收不合格的，乙方应在接到不合格通知后30日内进行整改，直至合格。9.违约责任9.1设计方违约责任1.若乙方未按约定时间完成设计工作，每延迟一日，应向甲方支付违约金人民币元；2.若乙方提交的设计文件不符合合同约定，甲方有权要求乙方重新设计，并承担由此产生的费用。9.2施工方违约责任1.若乙方未按约定时间完成施工，每延迟一日，应向甲方支付违约金人民币元；2.若乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行返工，并承担由此产生的费用。9.3双方违约责任若双方任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的法律责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决期限争议应在提交仲裁之日起60日内解决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件1.合同约定的工程全部完成并验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同解除条件1.任何一方违约，另一方有权解除合同；2.因不可抗力导致合同无法履行。12.其他约定12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款本合同所指不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同无法履行或履行困难。12.3通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，通过约定的联系方式送达。13.合同签署13.1合同签署日期本合同签署日期为2025年1月1日。13.2合同签署地点合同签署地点为市区路号。13.3合同签署人甲方代表：乙方代表：14.合同附件清单14.1设计文件清单1.设计说明书2.施工图纸3.设备清单4.技术规范14.2施工图纸清单1.总平面图2.平面布置图3.立面图4.剖面图5.设备选型及配置图14.3合同附件清单1.本合同2.设计合同3.施工合同4.验收报告5.付款凭证第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义1.中介机构：负责协助双方进行项目洽谈、协调和合同签订等事宜；2.监理单位：负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量；3.质量检测机构：负责对施工质量和设备性能进行检测；4.保险公司：负责为合同履行提供保险保障；5.其他经双方同意介入的第三方。15.2第三方介入方式1.第三方作为中介机构，协助双方完成项目洽谈和合同签订；2.第三方作为监理单位，对施工过程进行监督管理；3.第三方作为质量检测机构，对施工质量和设备性能进行检测；4.第三方作为保险公司，为合同履行提供保险保障。15.3第三方责任1.第三方在介入过程中应遵守国家法律法规和本合同约定，履行相关职责；2.第三方因自身原因导致项目进度延误、工程质量不合格或造成损失的，应承担相应责任；3.第三方在介入过程中泄露商业秘密的，应承担保密责任。15.4第三方责任限额1.第三方责任限额应根据其介入项目的性质、规模和风险等因素确定；2.第三方责任限额在合同中明确约定，并在第三方责任保险中体现；3.若第三方责任超过责任限额，超出部分由第三方自行承担。16.第三方与其他各方的责任划分16.1第三方与甲方责任划分1.第三方在介入过程中产生的费用，由甲方承担；2.第三方在介入过程中造成的损失，由第三方承担；3.第三方在介入过程中如违反本合同约定，甲方有权要求其承担责任。16.2第三方与乙方责任划分1.第三方在介入过程中对施工过程的监督，不影响乙方施工主体责任；2.第三方在介入过程中如对施工提出合理化建议，乙方应予以采纳；3.第三方在介入过程中对施工质量进行检测，如发现质量问题，乙方应负责整改；4.第三方在介入过程中如造成损失，乙方应承担相应责任。16.3第三方与其他各方责任划分1.第三方与其他各方之间的责任划分，参照本合同15.4条款执行；2.若第三方与其他各方之间发生争议，应协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。17.第三方介入的合同约定17.1第三方介入的合同约定应在本合同附件中明确；17.2第三方介入合同约定的内容应包括但不限于：第三方职责、工作范围、费用、责任等；17.3第三方介入合同应由第三方与甲方或乙方签订，并作为本合同附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计合同详细要求：包括设计服务内容、设计周期、设计费用、支付方式、违约责任等。说明：设计合同作为本合同的附件，用于明确设计方的权利和义务。2.施工合同详细要求：包括施工范围、施工进度、施工质量标准、施工费用、支付方式、违约责任等。说明：施工合同作为本合同的附件，用于明确施工方的权利和义务。3.设计文件详细要求：包括设计说明书、施工图纸、设备清单、技术规范等。说明：设计文件是设计方根据合同要求完成的，用于指导施工方的施工工作。4.施工图纸详细要求：包括总平面图、平面布置图、立面图、剖面图、设备选型及配置图等。说明：施工图纸是施工方进行施工的依据，应详细、准确。5.设备清单详细要求：包括设备名称、型号、规格、数量、技术参数等。说明：设备清单是施工方采购和安装设备的依据。6.技术规范详细要求：包括施工质量标准、验收标准、安全规范等。说明：技术规范是施工方进行施工和质量控制的依据。7.验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告是施工方完成施工后，由甲方组织验收的记录。8.付款凭证详细要求：包括付款时间、付款金额、付款方式、收款人等。说明：付款凭证是记录合同履行过程中付款情况的证明。9.第三方介入合同详细要求：包括第三方职责、工作范围、费用、责任等。说明：第三方介入合同是第三方与甲方或乙方签订的，作为本合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间完成设计工作。责任认定：每延迟一日，设计方应向甲方支付违约金人民币元。示例：设计方应在合同约定的设计周期内完成设计工作，若延迟3天，则需支付违约金元。2.施工方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间完成施工工作。责任认定：每延迟一日，施工方应向甲方支付违约金人民币元。示例：施工方应在合同约定的施工周期内完成施工工作，若延迟5天，则需支付违约金元。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方在介入过程中泄露商业秘密。责任认定：第三方应承担保密责任，如泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。示例：第三方在介入过程中泄露了甲方的商业秘密，应承担相应的法律责任。4.甲方违约行为及责任认定违约行为：甲方未按约定时间支付设计费用或施工费用。责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。示例：甲方未按约定时间支付设计费用，则需向乙方支付逾期付款的利息。5.乙方违约行为及责任认定违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。责任认定：乙方应进行返工，并承担由此产生的费用。示例：乙方施工的充电桩不符合设计要求，乙方应进行返工，并承担返工费用。全文完。二零二五年度充电桩充电站设计与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度内就充电桩充电站的设计与施工事宜达成共识，确保充电桩充电站项目顺利进行，满足甲方在充电桩充电站领域的需求。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规，以及甲方、乙方及其他相关方的共同协商，共同签署。三、定义与解释3.1专业术语在本合同中，“充电桩”是指为电动汽车提供充电服务的设备；“充电站”是指为多个电动汽车提供充电服务的场所；“设计与施工”是指包括充电桩、充电站的设计、施工、安装、调试、验收等全过程。3.2关键词解释（1）充电桩：具有充电功能的设备，能够为电动汽车提供电能；（2）充电站：为多个电动汽车提供充电服务的场所；（3）设计与施工：包括充电桩、充电站的设计、施工、安装、调试、验收等全过程；（4）甲方：本合同中指委托乙方进行充电桩充电站设计与施工的一方；（5）乙方：本合同中指接受甲方委托，负责充电桩充电站设计与施工的一方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成充电桩充电站的设计与施工；（2）甲方有权要求乙方提供设计、施工过程中的相关资料，并对其保密；（3）甲方有权对乙方的设计、施工质量进行监督检查，并提出整改意见；（4）甲方有权在合同履行过程中，对乙方进行考核，并根据考核结果对乙方进行奖惩。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时、足额支付设计与施工费用；（2）乙方有权要求甲方提供设计、施工过程中的相关资料，并对其保密；（3）乙方应按照甲方要求，按时、保质、保量完成充电桩充电站的设计与施工；（4）乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，确保设计与施工质量；（5）乙方应积极配合甲方进行设计、施工过程中的监督检查，及时整改甲方提出的整改意见。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度充电桩充电站设计与施工项目完成并验收合格之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，负责充电桩充电站的设计与施工，确保项目按时、保质、保量完成。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的设计与施工项目完成并验收合格；（2）双方协商一致，决定终止合同；（3）因不可抗力等原因，导致合同无法履行。6.3终止程序（1）双方协商一致，签订终止合同协议；（2）乙方按照协议约定，完成剩余工作；（3）甲方支付乙方剩余款项。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照协议约定，办理相关手续；（2）合同终止后，乙方应将设计、施工过程中形成的资料、设备等移交给甲方；（3）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规和行业标准，处理合同终止后的善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费用：包括初步设计、详细设计、施工图设计等费用；（2）施工费用：包括材料费、人工费、施工设备租赁费、施工管理费等；（3）安装调试费用：包括设备安装、调试、验收等费用；（4）其他费用：包括咨询费、监理费、税费等。7.2支付方式（1）设计费用：在签订合同后，甲方支付设计费用的30%作为预付款；（2）施工费用：在施工进度达到合同约定的节点后，甲方支付相应节点的施工费用的30%；（3）安装调试费用：在安装调试完成后，甲方支付安装调试费用的30%；（4）其他费用：按照合同约定的时间和比例支付。7.3支付时间（1）设计费用预付款：合同签订后10个工作日内支付；（2）施工费用：每个节点完成后15个工作日内支付；（3）安装调试费用：安装调试完成后15个工作日内支付；（4）其他费用：按照合同约定的时间和比例支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付前向乙方提供支付证明，包括但不限于发票、收据等；（2）乙方应在收到甲方支付证明后的5个工作日内，将相应款项汇入乙方指定账户；（3）如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工或提供服务，并要求甲方支付滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日千分之五计算；（2）甲方未按合同约定提供相关资料或条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成设计、施工或安装调试的，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算；（2）乙方设计、施工或安装调试质量不符合合同约定的，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额的具体计算方式，由双方在合同中另行约定；（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的直接损失和可得利益的损失。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、业务秘密等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式（1）双方应对保密内容采取保密措施，不得向任何第三方泄露；（2）双方员工、顾问等应遵守保密义务，不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方；（2）双方应尽力采取措施减轻不可抗力的影响；（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、火灾、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向有管辖权的人民法院申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等不宜转让的情形；（2）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对充电桩充电站项目的最终决策权；（2）乙方保留对充电桩充电站设计与施工的技术秘密和商业秘密的权益。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得将充电桩充电站的设计与施工权转让给第三方；（2）在合同履行期间，未经乙方同意，甲方不得擅自变更充电桩充电站的设计方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充，均应以书面形式提出，经双方协商一致后，由双方代表签字盖章确认。14.2修改和补充效力经双方协商一致并签字盖章的修改和补充内容，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供必要的协助，包括但不限于场地、设备、资料等；（2）乙方应按照甲方的要求，提供必要的技术支持和服务。15.2协作与配合方式（1）定期召开协调会议，讨论项目进展和问题；（2）及时沟通，解决项目实施过程中的问题；（3）相互提供必要的信息和资源。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方就充电桩充电站设计与施工事宜的完整协议，任何补充协议或附件均视为本合同的一部分。16.3增减条款本合同任何条款的增减，均应以书面形式提出，经双方协商一致并签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.充电桩充电站项目设计方案2.施工图纸及技术规范3.材料清单及供应商信息4.施工进度计划5.质量验收标准6.保密协议7.不可抗力事件证明文件8.争议解决协议9.修改和补充协议10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付费用：甲方未在约定时间内支付费用，经催告后仍未支付。未提供必要条件：甲方未按合同约定提供场地、设备等必要条件。变更设计方案：甲方未经乙方同意擅自变更设计方案。2.乙方违约行为及认定：未按时完成设计与施工：乙方未在约定时间内完成设计或施工。设计或施工质量不合格：乙方提供的设计或施工不符合合同约定的质量标准。泄露保密信息：乙方泄露了合同中约定的保密信息。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑活动中的法律关系，保护建筑活动参与者的合法权益。3.电力法：调整电力生产、供应、使用、管理等方面的法律关系。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.商业秘密：不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更频繁，导致项目进度延误。解决办法：建立变更管理流程，所有变更需经双方协商一致后书面确认。2.问题：施工过程中发现材料质量问题。解决办法：立即停止使用不合格材料，要求乙方更换合格材料，并追究乙方责任。3.问题：不可抗力事件导致项目无法按期完成。解决办法：根据不可抗力事件的具体情况，双方协商调整项目进度，并按照合同约定处理。4.问题：争议解决过程中，双方意见不一致。解决办法：按照合同约定的争议解决方式，通过协商、调解、仲裁或诉讼解决争议。5.问题：保密信息泄露。解决办法：加强保密意识，对涉及保密信息的员工进行培训，并采取技术和管理措施防止信息泄露。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供与充电桩充电站设计与施工相关的技术支持和服务。第三方应保证其提供的技术和服务符合国家相关标准和规范。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相应的费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件。3.第三方义务：第三方应遵守合同约定，确保其提供的技术和服务质量。第三方应配合甲方和乙方的工作，及时解决项目实施过程中的问题。4.第三方保密：第三方应遵守保密义务，不得泄露合同中涉及的商业秘密和技术秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付设计费用、施工费用和安装调试费用。乙方有权要求甲方提供必要的场地、设备、资料等条件。乙方有权要求甲方在项目验收合格后支付剩余款项。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在合同中明确约定乙方的设计和施工方案。乙方有权要求甲方在合同中明确约定乙方在项目中的技术指导地位。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日千分之五计算。甲方未经乙方同意擅自变更设计方案，应承担相应的违约责任。甲方不得将乙方的设计和施工权转让给第三方。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方按照合同约定完成充电桩充电站的设计与施工。甲方可要求乙方提供项目进度报告和质量验收报告。甲方可要求乙方在项目验收合格后支付剩余款项。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在合同中明确约定项目的完成时间。甲方可要求乙方在合同中明确约定项目的质量标准。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成设计与施工，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。乙方设计或施工质量不合格，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方不得泄露甲方提供的商业秘密和技术秘密。全文完。二零二五年度充电桩充电站设计与施工合同3合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同总价1.7付款方式1.8合同变更及终止1.9合同争议解决方式第二章充电桩充电站设计要求2.1设计原则2.2设计范围2.3设计标准2.4设计图纸2.5设计变更2.6设计进度要求2.7设计费用第三章充电桩充电站施工要求3.1施工范围3.2施工标准3.3施工组织设计3.4施工进度要求3.5施工材料及设备要求3.6施工现场管理3.7施工安全及环境保护3.8施工变更3.9施工验收第四章人员配备与培训4.1人员配备要求4.2人员培训计划4.3人员资质要求第五章设备采购与供应5.1设备采购范围5.2设备供应要求5.3设备质量要求5.4设备验收与交付第六章质量保证6.1质量标准6.2质量控制措施6.3质量检查与验收6.4质量保证期第七章安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施7.4应急预案第八章付款与结算8.1付款方式8.2付款进度8.3结算方式8.4逾期付款责任第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止后的处理第十一章不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力发生时的处理第十二章合同附件12.1设计图纸12.2施工组织设计12.3设备清单12.4人员配备表12.5其他相关文件第十三章合同签署与生效13.1合同签署13.2合同生效13.3合同备案第十四章合同附件14.1设计图纸14.2施工组织设计14.3设备清单14.4人员配备表14.5其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度充电桩充电站设计与施工合同”。1.2合同双方甲方（设计方）：[甲方全称]乙方（施工方）：[乙方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同期限本合同期限为____年，自合同生效之日起计算。1.6合同总价本合同总价为人民币____元。1.7付款方式1.7.1甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款项。1.7.2付款方式为银行转账。1.8合同变更及终止1.8.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。1.8.2合同终止需满足合同约定的终止条件，并以书面形式通知对方。1.9合同争议解决方式1.9.1双方应友好协商解决合同争议。1.9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章充电桩充电站设计要求2.1设计原则2.1.1设计应遵循国家相关法律法规、技术标准和规范。2.1.2设计应满足甲方提出的功能需求和性能指标。2.2设计范围2.2.1充电桩充电站的整体设计，包括但不限于电气、结构、给排水、通风空调等。2.2.2充电桩充电站的相关配套设施设计。2.3设计标准2.3.1设计应符合国家相关设计规范和标准。2.3.2设计应满足甲方提出的质量要求。2.4设计图纸2.4.1设计方应按照合同约定提供完整的设计图纸。2.4.2设计图纸应包括但不限于总平面图、平面图、立面图、剖面图等。2.5设计变更2.5.1设计变更需经甲方同意，并以书面形式通知设计方。2.5.2设计变更应计入合同总价。2.6设计进度要求2.6.1设计方应按照合同约定的时间节点提交设计成果。2.6.2设计进度应满足施工进度要求。2.7设计费用2.7.1设计费用按合同约定支付。2.7.2设计费用包括但不限于设计人员费用、设计软件费用、设计资料费用等。第三章充电桩充电站施工要求3.1施工范围3.1.1充电桩充电站的整体施工，包括但不限于土建、电气、管道、设备安装等。3.1.2充电桩充电站的相关配套设施施工。3.2施工标准3.2.1施工应符合国家相关施工规范和标准。3.2.2施工应满足甲方提出的质量要求。3.3施工组织设计3.3.1乙方应编制施工组织设计，并报甲方审批。3.3.2施工组织设计应包括施工方案、进度计划、人员配备、材料设备计划等。3.4施工进度要求3.4.1乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。3.4.2施工进度应满足甲方提出的工期要求。3.5施工材料及设备要求3.5.1施工材料及设备应符合合同约定和设计要求。3.5.2乙方应负责材料及设备的采购、检验和验收。3.6施工现场管理3.6.1乙方应建立健全施工现场管理制度。3.6.2乙方应确保施工现场的安全、文明施工。3.7施工安全及环境保护3.7.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和标准。3.7.2乙方应采取有效措施保护施工现场的环境。3.8施工变更3.8.1施工变更需经甲方同意，并以书面形式通知乙方。3.8.2施工变更应计入合同总价。3.9施工验收3.9.1乙方应按照合同约定进行施工验收。3.9.2施工验收合格后，甲方应签署验收报告。第四章人员配备与培训4.1人员配备要求4.1.1乙方应按照合同约定配备足够数量的施工人员。4.1.2施工人员应具备相应的资质和技能。4.2人员培训计划4.2.1乙方应制定人员培训计划，并报甲方备案。4.2.2人员培训计划应包括培训内容、培训时间、培训方式等。4.3人员资质要求4.3.1施工人员应持有相应的资格证书。第五章设备采购与供应5.1设备采购范围5.1.1采购设备应包括但不限于充电桩、变压器、电缆、配电箱等。5.1.2采购设备应符合合同约定和设计要求。5.2设备供应要求5.2.1设备供应商应具备相应的资质和信誉。5.2.2供应的设备应满足质量要求。5.3设备质量要求5.3.1设备应通过国家相关质量检测。5.3.2设备应满足设计要求和使用要求。5.4设备验收与交付5.4.1设备验收应按照合同约定进行。5.4.2设备验收合格后，供应商应向乙方交付设备。第六章质量保证6.1质量标准6.1.1施工质量应符合国家相关质量标准。6.1.2施工质量应符合合同约定和设计要求。6.2质量控制措施6.2.1乙方应建立健全质量控制体系。6.2.2乙方应采取有效措施确保施工质量。6.3质量检查与验收6.3.1乙方应定期进行质量检查。6.3.2甲方应参与质量检查和验收。6.4质量保证期6.4.1本合同项下的工程质量保证期为____年。6.4.2质量保证期内，乙方应负责修复因施工原因造成的质量问题。第八章付款与结算8.1付款方式8.1.1甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款项。8.1.2付款方式为银行转账。8.2付款进度8.2.1设计阶段付款：设计完成并经甲方验收合格后，甲方支付设计费用的____%。8.2.2施工阶段付款：按施工进度分期支付，每完成合同约定的工作量后，甲方支付相应工作量的____%。8.2.3验收阶段付款：工程验收合格后，甲方支付剩余款项的____%。8.3结算方式8.3.1双方应按照合同约定的时间和方式结算工程款项。8.3.2结算应以人民币结算。8.4逾期付款责任8.4.1甲方逾期付款的，应向乙方支付____%的违约金。8.4.2乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息。第九章违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未按合同约定履行义务的，均构成违约。9.2违约责任9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。10.1.3一方严重违约，另一方要求解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同期限届满。10.2.2合同解除。10.2.3双方协商一致终止合同。10.3合同解除与终止后的处理10.3.1合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余工作。10.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项。第十一章不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力发生时的处理11.2.1发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。11.2.2不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。第十二章合同附件12.1设计图纸12.2施工组织设计12.3设备清单12.4人员配备表12.5其他相关文件第十三章合同签署与生效13.1合同签署13.1.1本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同生效13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同备案13.3.1本合同签订后，双方应向相关部门备案。第十四章合同争议解决方式14.1争议解决14.1.1双方应友好协商解决合同争议。14.2争议解决机构14.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。甲方（设计方）：[甲方全称]签字：____________________日期：____年____月____日乙方（施工方）：[乙方全称]签字：____________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权1.1.1甲方有权对设计方案和施工方案进行最终审批。1.1.2甲方有权根据项目需求调整设计范围和施工要求。1.2设计变更管理1.2.1任何设计变更需经甲方批准，并书面通知乙方。1.2.2设计变更应计入合同总价，并调整付款进度。1.3施工进度控制1.3.1甲方有权对施工进度进行监督，确保按期完成。1.3.2乙方应定期向甲方报告施工进度，并提供相关证明材料。1.4质量监督与验收1.4.1甲方有权对施工质量进行监督，确保符合合同约定。1.4.2甲方有权参与施工验收，并提出整改意见。1.5争议解决1.5.1甲方在合同履行过程中发现违约行为，有权要求乙方改正。1.5.2甲方有权根据合同约定采取法律手段维护自身权益。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权2.1.1乙方有权根据设计图纸和施工规范进行施工。2.1.2乙方有权对施工方案进行调整，但需经甲方同意。2.2施工方案调整2.2.1乙方在施工过程中发现设计图纸或施工规范存在不合理之处，有权提出调整建议。2.2.2乙方提出的调整建议需经甲方审批，并书面通知甲方。2.3材料设备采购2.3.1乙方有权根据设计要求和市场情况选择材料设备供应商。2.3.2乙方应确保采购的材料设备符合合同约定和设计要求。2.4施工进度控制2.4.1乙方应制定合理的施工进度计划，并确保按期完成。2.4.2乙方应定期向甲方报告施工进度，并提供相关证明材料。2.5质量保证2.5.1乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量。2.5.2乙方应按照合同约定进行质量验收，并向甲方提供验收报告。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责监督合同的履行，确保双方权益。3.1.2第三方中介有权对设计、施工、材料设备等方面进行评估。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由双方协商确定，并计入合同总价。3.2.2第三方中介费用支付方式为分期支付。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应定期向双方提交评估报告，包括设计、施工、材料设备等方面的评估结果。3.3.2第三方中介报告作为合同履行的依据。3.4第三方中介更换3.4.1如第三方中介无法履行职责或存在违约行为，双方可协商更换第三方中介。3.4.2更换第三方中介的费用由违约方承担。3.5第三方中介争议解决3.5.1第三方中介在履行职责过程中产生的争议，由双方协商解决。3.5.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.施工组织设计3.设备清单4.人员配备表5.第三方中介评估报告6.付款凭证7.施工验收报告8.合同变更协议9.争议解决文件10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定时间完成设计或施工工作。提供的设计或施工不符合合同约定标准。未经甲方同意擅自变更设计或施工方案。逾期付款或拒绝支付合理款项。施工过程中发生安全事故或环境污染。违反合同约定的保密条款。2.违约行为的认定：违约行为应通过书面通知或争议解决程序进行认定。甲方或第三方中介可对违约行为进行调查和评估。合同双方应提供相关证据以支持违约行为的认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同一方未履行合同义务，应承担的法律责任。3.争议解决：指合同双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。4.第三方中介：指独立于合同双方，负责监督合同履行和提供评估服务的第三方机构。5.保密条款：指合同中关于保密义务的条款，要求合同双方对合同内容保密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更频繁，导致施工进度延误。解决办法：建立设计变更审批流程，确保变更合理且及时。2.问题：施工质量不符合要求。解决办法：加强施工过程中的质量监督，及时发现问题并整改。3.问题：材料设备供应不及时。解决办法：提前制定采购计划，确保材料设备按时到位。4.问题：资金周转困难。解决办法：合理安排资金使用，确保项目顺利进行。5.问题：合同争议处理困难。解决办法：提前制定争议解决机制，如协商、调解等。五、所有应用场景：1.新建充电桩充电站项目。2.充电桩充电站改造项目。3.充电桩充电站扩建项目。4.充电桩充电站运营维护服务。5.充电桩充电站相关配套设施建设。全文完。二零二五年度充电桩充电站设计与施工合同4本合同目录一览第一条合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同期限1.4合同编号1.5合同金额1.6付款方式1.7付款节点1.8付款期限1.9付款违约责任第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目设计标准2.5项目施工标准2.6项目进度安排2.7项目验收标准第三条设计要求3.1设计内容3.2设计深度3.3设计图纸要求3.4设计变更程序3.5设计文件提交时间3.6设计费用及支付方式3.7设计费用违约责任第四条施工要求4.1施工内容4.2施工质量标准4.3施工进度安排4.4施工材料及设备要求4.5施工现场管理4.6施工变更程序4.7施工验收标准4.8施工费用及支付方式4.9施工费用违约责任第五条甲方权利和义务5.1甲方权利5.2甲方义务第六条乙方权利和义务6.1乙方权利6.2乙方义务第七条违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算方法7.4违约金支付方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点第九条合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果第十条合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后果第十一条合同附件11.1设计图纸11.2施工图纸11.3付款凭证11.4其他相关文件第十二条合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期第十三条合同解除、终止、变更13.1合同解除13.2合同终止13.3合同变更第十四条合同其他约定14.1通知方式14.2合同解释14.3合同签署14.4合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同双方名称及地址甲方（设计方）：设计地址：省市区路号乙方（施工方）：建筑安装地址：省市区路号1.2合同签订日期：2025年1月1日1.3合同期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日1.4合同编号：DS202500011.5合同金额：人民币伍佰万元整1.6付款方式：分阶段支付，按照设计进度和施工进度支付1.7付款节点：设计阶段：设计完成后支付30%；施工阶段：每完成10%的工程量支付10%，10%工程量验收合格后支付1.8付款期限：付款后10个工作日内1.9付款违约责任：逾期付款，每逾期一日，应向守约方支付当期贷款利息的万分之五第二条项目概况2.1项目名称：市区充电桩充电站设计与施工项目2.2项目地点：省市区2.3项目规模：100个充电桩2.4项目设计标准：按照国家及行业标准执行2.5项目施工标准：按照国家及行业标准执行2.6项目进度安排：设计阶段：2025年1月1日至2025年3月31日；施工阶段：2025年4月1日至2025年12月31日2.7项目验收标准：按照国家及行业标准执行第三条设计要求3.1设计内容：包括但不限于充电桩布置设计、充电站建筑及电气设计、监控系统设计等3.2设计深度：满足施工图设计深度要求3.3设计图纸要求：符合国家及行业标准，清晰、准确、完整3.4设计变更程序：设计变更需经双方协商一致，并形成书面文件3.5设计文件提交时间：设计完成后5个工作日内提交给甲方3.6设计费用及支付方式：设计费用为合同金额的20%，在合同签订后10个工作日内支付3.7设计费用违约责任：逾期支付设计费用，每逾期一日，应向乙方支付当期贷款利息的万分之五第四条施工要求4.1施工内容：包括但不限于充电桩安装、充电站建筑及电气安装、监控系统安装等4.2施工质量标准：符合国家及行业标准4.3施工进度安排：按照项目进度安排执行4.4施工材料及设备要求：符合国家及行业标准，质量合格，并有相应产品合格证4.5施工现场管理：遵守国家及行业标准，确保施工安全、文明施工4.6施工变更程序：施工变更需经双方协商一致，并形成书面文件4.7施工验收标准：符合国家及行业标准4.8施工费用及支付方式：施工费用为合同金额的80%，按照施工进度分阶段支付4.9施工费用违约责任：逾期支付施工费用，每逾期一日，应向甲方支付当期贷款利息的万分之五第五条甲方权利和义务5.1甲方权利：（1）对乙方的设计、施工过程进行监督；（2）要求乙方按期提交设计、施工文件；（3）对设计、施工结果进行验收；（4）按合同约定支付费用；5.2甲方义务：（1）按合同约定提供设计、施工所需的资料；（2）按合同约定支付设计、施工费用；（3）协助乙方办理施工许可等相关手续；（4）在施工过程中提供必要的现场支持。第六条乙方权利和义务6.1乙方权利：（1）按合同约定收取设计、施工费用；（2）对设计、施工过程中遇到的问题提出建议；（3）要求甲方按期提供设计、施工所需的资料；（4）对设计、施工结果享有知识产权。6.2乙方义务：（1）按合同约定进行设计、施工；（2）保证设计、施工质量；（3）按期提交设计、施工文件；（4）配合甲方进行设计、施工过程中的监督和验收；（5）在施工过程中遵守国家及行业标准。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序：争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商；协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点：合同签订地人民法院。第九条合同解除9.1合同解除条件：（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约，经另一方催告后仍未履行；（3）一方严重违约，导致合同目的无法实现；（4）法律法规规定的其他合同解除情形。9.2合同解除程序：任何一方提出合同解除，应书面通知另一方，并说明解除原因；自通知之日起，合同解除生效。9.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，并各自承担因合同解除产生的损失。第十条合同终止10.1合同终止条件：合同期限届满，或合同解除、被宣告无效等情况。10.2合同终止程序：合同终止前，双方应按照合同约定进行结算；合同终止后，双方应妥善处理剩余事宜。10.3合同终止后果：合同终止后，双方的权利义务终止，但合同约定的违约责任、保密条款等仍有效。第十一条合同附件11.1设计图纸：包括但不限于总平面图、建筑图、电气图、监控系统图等。11.2施工图纸：包括但不限于施工图、安装图、设备清单等。11.3付款凭证：包括但不限于银行汇票、转账记录、发票等。11.4其他相关文件：包括但不限于合同变更协议、会议纪要、验收报告等。第十二条合同生效12.1合同生效条件：双方签字盖章后，合同自签订之日起生效。12.2合同生效日期：2025年1月1日。第十三条合同解除、终止、变更13.1合同解除：除第九条规定的情形外，任何一方不得擅自解除合同。13.2合同终止：合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。13.3合同变更：合同变更需经双方协商一致，并形成书面文件，作为合同附件。第十四条合同其他约定14.1通知方式：双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过挂号信、快递、电子邮件等方式发送。14.2合同解释：本合同条款如有歧义，应以双方协商一致的解释为准；若协商不成，则应按照国家法律法规解释。14.3合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.4合同附件效力：本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方定义：本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理、检测、评估等服务的法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入范围：第三方介入的范围包括但不限于设计、施工、监理、检测、评估、咨询等环节。第二条第三方介入的流程和条件2.1第三方介入流程：（1）甲方或乙方提出第三方介入的需求，并说明具体需求和预期目标；（2）双方协商确定第三方介入的具体事项和费用；（3）双方共同选择合适的第三方，并签订相应的合作协议；（4）第三方按照合作协议的规定履行职责。2.2第三方介入条件：（1）第三方具备相应的资质和专业知识；（2）第三方同意按照本合同及合作协议的规定履行职责；（3）第三方介入不会影响合同履行的正常进行。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由双方在合作协议中约定，但不得超过合同总金额的10%。3.2超过责任限额的损失，由责任方按照合同约定承担相应的责任。第四条第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方对甲方和乙方的责任：（1）第三方应按照合作协议的规定，对甲方和乙方的合法权益负责；（2）第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业标准；（3）第三方应确保其提供的服务符合合同要求。4.2第三方对甲方的责任：（1）第三方应按照甲方的要求，提供专业、高效的服务；（2）第三方应协助甲方解决设计、施工过程中遇到的问题；（3）第三方应确保其提供的服务不影响甲方的合法权益。4.3第三方对乙方的责任：（1）第三方应按照乙方的施工要求，提供监理、检测等服务；（2）第三方应确保施工质量符合合同约定；（3）第三方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。第五条第三方介入的变更和终止5.1第三方介入的变更：在合同履行过程中，如需变更第三方介入的内容或方式，双方应协商一致，并签订书面变更协议。（1）合同履行完毕，无第三方介入的必要；（2）第三方无法继续履行职责，经双方协商一致；（3）法律法规规定的其他终止情形。第六条第三方介入的费用和支付6.1第三方介入的费用：第三方介入的费用包括但不限于服务费、差旅费、材料费等，具体费用由双方在合作协议中约定。6.2第三方介入的支付：第三方介入的费用按月支付，甲方或乙方在收到第三方提供的发票后10个工作日内支付。第七条第三方介入的保密和知识产权7.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密原则，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。7.2第三方提供的知识产权归其所有，甲方和乙方在合同履行过程中使用第三方知识产权，应遵守相关法律法规。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式：第三方介入过程中发生的争议，应由双方协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方介入的争议解决程序：争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条本合同与第三方合作协议的关系9.1本合同与第三方合作协议相互补充，如有冲突，以本合同为准。9.2本合同与第三方合作协议的签订、变更和终止，应遵守国家法律法规。第十条本条款的生效和解释10.1本条款自双方签字盖章之日起生效。10.2本条款的解释权归甲方所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计合同附件：1.1设计任务书1.2设计合同1.3设计进度计划1.4设计变更通知1.5设计费用清单1.6设计图纸2.施工合同附件：2.1施工合同2.2施工进度计划2.3施工组织设计2.4施工变更通知2.5施工费用清单2.6施工图纸3.第三方介入合同附件：3.1第三方合作协议3.2第三方服务内容明细3.3第三方费用清单3.4第三方资质证明4.付款凭证附件：4.1银行汇票4.2转账记录4.3发票5.验收报告附件：5.1验收记录5.2验收报告5.3验收合格证明6.其他相关文件附件：6.1会议纪要6.2技术交流文件6.3政府审批文件6.4相关法律法规文件说明要求：所有附件均需加盖合同双方及第三方（如有）的公章。设计图纸和施工图纸需符合国家及行业标准，清晰、准确、完整。第三方合作协议需明确第三方服务内容、费用、责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1设计方未按约定时间提交设计文件。1.2施工方未按约定时间完成施工任务。1.3第三方未按约定提供专业服务。1.4甲方或乙方未按约定支付费用。1.5任何一方未按约定履行保密义务。2.责任认定标准：2.1设计方违约：设计方应赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于延误工期、增加的费用等。2.2施工方违约：施工方应赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于延误工期、增加的费用、质量不合格等。2.3第三方违约：第三方应赔偿甲方或乙方因此造成的损失，包括但不限于服务不达标、泄露商业秘密等。2.4甲方或乙方违约：违约方应向守约方支付违约金，违约金按合同约定的比例计算。示例说明：若设计方未按约定时间提交设计文件，导致施工方延误工期，设计方应赔偿施工方因此造成的损失，包括但不限于工期延误的费用、人工费等。若施工方未按约定时间完成施工任务，导致甲方无法按期使用充电桩充电站，施工方应赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于经济损失、信誉损失等。全文完。二零二五年度充电桩充电站设计与施工合同5合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）2.乙方：名称：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（相关方名称）地址：（相关方地址）联系人：（相关方联系人）联系电话：（相关方联系电话）二、合同前言2.1背景随着我国新能源汽车的快速发展，充电桩充电站作为新能源汽车配套设施，其建设需求日益增长。为满足市场需求，提高充电桩充电站的运营效率，甲方决定委托乙方进行2025年度充电桩充电站的设计与施工。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度充电桩充电站设计与施工过程中的权利、义务，确保项目顺利进行，实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.充电桩：指为新能源汽车提供充电服务的设备，包括但不限于交流充电桩、直流充电桩。2.充电站：指为新能源汽车提供充电服务的场所，包括但不限于公共充电站、专用充电站。3.设计与施工：指对充电桩充电站进行规划、设计、施工等一系列活动。3.2关键词解释1.本合同中的“充电桩充电站”特指甲方委托乙方进行设计与施工的充电设施。2.“设计与施工期限”指本合同约定的充电桩充电站设计与施工完成的时间。3.“合同价款”指甲乙双方约定的充电桩充电站设计与施工费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成充电桩充电站的设计与施工。2.甲方有权对乙方的设计与施工过程进行监督，并提出合理化的建议。3.甲方有义务按照合同约定向乙方支付设计与施工费用。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付设计与施工费用。2.乙方有义务按照甲方要求，在约定的时间内完成充电桩充电站的设计与施工。3.乙方有义务保证设计与施工质量，符合国家相关标准和规范。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的设计与施工期限为（具体时间），如因不可抗力等因素导致设计与施工期限延长，双方应协商解决。5.2合同履行地点本合同约定的设计与施工地点为（具体地点），如因特殊情况需变更，双方应协商解决。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求，负责充电桩充电站的设计与施工，包括但不限于图纸设计、设备采购、施工组织、质量检验等。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.本合同约定的设计与施工期限届满，且乙方完成设计与施工任务。2.因不可抗力等原因导致本合同无法继续履行。3.甲乙双方协商一致解除本合同。6.3终止程序1.发生终止条件时，甲乙双方应及时通知对方。2.双方应按照合同约定进行结算，处理善后事宜。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成充电桩充电站的验收工作。2.本合同终止后，双方应按照合同约定，承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费用：包括初步设计、详细设计、设计变更等费用。2.施工费用：包括材料费、人工费、机械费、施工管理费等。3.设备采购费用：包括充电桩、变压器、电缆等设备购置费用。4.其他费用：包括设计咨询费、工程监理费、验收费等。7.2支付方式1.设计费用：甲方应在乙方提交设计方案后10个工作日内支付50%的设计费用。2.施工费用：甲方应在施工进度达到合同约定节点后10个工作日内支付相应比例的施工费用。3.设备采购费用：甲方应在设备采购完成后10个工作日内支付相应比例的设备采购费用。4.其他费用：甲方应在费用发生后的10个工作日内支付相应费用。7.3支付时间1.设计费用：甲方应在乙方提交设计方案后的第10个工作日支付。2.施工费用：甲方应在施工进度达到合同约定节点后的第10个工作日支付。3.设备采购费用：甲方应在设备采购完成后的第10个工作日支付。4.其他费用：甲方应在费用发生后的第10个工作日支付。7.4支付条款1.甲方支付费用时，应将款项划入乙方指定的银行账户。2.乙方应在收到款项后的3个工作日内，向甲方开具合法有效的增值税专用发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按应支付金额的千分之五计算。2.甲方未能按时提供相关资料或变更通知，导致乙方设计或施工进度延误的，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成设计或施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期天数乘以合同约定日工资计算。2.乙方在施工过程中，因质量问题导致充电桩充电站不能正常使用的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算和支付方式，按照本合同第七条的规定执行。2.损失赔偿的计算和支付方式，根据实际情况协商确定，并可包括但不限于直接经济损失、预期利益损失等。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方的商业秘密。2.充电桩充电站的设计方案、技术参数、施工图纸等。3.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止后两年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的措施，保护本合同的保密内容。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.政府行为：如政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件：如战争、罢工、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.在不可抗力事件持续期间，双方应尽力减少损失，并积极采取措施恢复正常履行。3.不可抗力事件持续超过一定期限，双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件：战争、罢工、恐怖袭击等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解协商不成的，双方可向双方共同认可的调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利、义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本合同约定的保密条款。2.本合同涉及的商业秘密。3.本合同约定的不可抗力条款。4.本合同约定的违约责任条款。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对充电桩充电站的设计方案、技术参数、施工图纸等知识产权的完全所有权。2.乙方在合同履行过程中获得的技术成果，未经甲方同意，不得用于其他项目或转让给第三方。13.2特殊权力保留1.甲方保留在充电桩充电站项目完成后，对乙方提供的设计与施工质量进行监督和检查的权利。2.乙方保留在合同履行过程中，对甲方提供的相关资料和信息的保密权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的内容，应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容，与本合同原有条款不一致的，以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互提供必要的协助，确保充电桩充电站项目的顺利进行。2.甲方应配合乙方进行现场勘查、设计变更等工作。15.2协作与配合方式1.甲乙双方应定期召开协调会议，及时沟通项目进展和存在的问题。2.双方应通过书面形式记录会议内容，并按需跟进落实。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就充电桩充电站设计与施工事宜的完整协议，任何补充或修改均应以书面形式进行。16.3增减条款本合同的增减条款，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：（年月日）乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：（年月日）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方签订的正式合同文本。2.双方签订的补充协议及修改条款。3.甲方提供的充电桩充电站项目相关资料，包括但不限于项目背景、需求、图纸等。4.乙方提交的设计方案、施工图纸及变更通知。5.甲方支付费用的凭证及乙方开具的增值税专用发票。6.项目进度报告及现场照片。7.项目验收报告及整改通知。8.不可抗力事件的证明文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按合同约定支付费用；未能按时提供相关资料或变更通知。乙方违约：未按合同约定完成设计与施工任务；在施工过程中因质量问题导致充电桩充电站不能正常使用。违约认定：甲方违约的认定：根据甲方未支付费用的具体金额和延误时间，结合合同约定违约金的比例进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.保密期限：指保密协议或合同中约定的保密信息的保密时间。4.违约金：指在合同履行过程中，一方因违约行为导致对方遭受损失时，应支付给对方的赔偿金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更频繁，导致施工进度延误。解决办法：建立变更审批流程，明确变更申请、审批、实施及费用承担等规定，确保变更的合理性和及时性。2.问题：材料供应不及时，影响施工进度。解决办法：与供应商签订供应合同，明确供应时间、数量、质量及违约责任，确保材料供应的及时性和稳定性。3.问题：施工质量问题，影响充电桩充电站的使用。解决办法：建立质量监督机制，加强现场巡查，发现质量问题及时整改，确保工程质量符合合同约定。4.问题：不可抗力事件导致项目无法继续履行。解决办法：按照合同约定的不可抗力条款，双方协商解决合同解除或延期履行的问题，尽量减少损失。5.问题：合同争议无法通过协商解决。解决办法：按照合同约定的争议解决方式，通过调解、仲裁或诉讼途径解决争议，确保双方的合法权益。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任第三方应按照合同约定，提供充电桩充电站的设计方案、设备供应、施工管理等服务。第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范，确保充电桩充电站的安全、可靠运行。2.第三方权利第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相应的服务费用。第三方有权对充电桩充电站的设计、施工、运营等环节进行监督，并提出合理化建议。3.第三方义务第三方应按照合同约定的时间节点完成各项服务。第三方应配合甲方和乙方的工作，确保项目顺利进行。4.第三方违约责任如第三方未能按照合同约定提供服务，应向甲方和乙方支付违约金。如第三方提供的设备或服务存在质量问题，应承担相应的赔偿责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方在项目进度达到约定节点时支付相应的工程进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如临时用电、用水等。2.乙方利益条款乙方有权要求甲方在合同中明确约定设计变更的处理流程和费用承担方式。乙方有权要求甲方在项目完成后提供一定期限的质保服务。3.甲方的违约及限制条款如甲方未按合同约定支付工程进度款，应向乙方支付违约金。如甲方未提供必要的施工条件，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的责任。甲方不得擅自修改乙方提交的设计方案，如需修改，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可对乙方提交的设计方案和施工方案进行审核，并提出修改意见。甲方可要求乙方在施工