版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024水电安装工程质量监理与施工合同本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间、地点1.3合同生效条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设工期3.监理职责3.1监理单位资质要求3.2监理范围3.3监理内容3.4监理方式4.施工单位职责4.1施工单位资质要求4.2施工范围4.3施工内容4.4施工方式5.工程质量标准5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3材料质量标准5.4工程验收标准6.工程进度要求6.1施工进度计划6.2进度调整6.3进度保证措施7.工程造价与支付7.1工程造价确定7.2工程款支付方式7.3预付款7.4进度款7.5验收款7.6结算款8.工程变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收报告10.工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.合同终止14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后的处理第一部分:合同如下:第一条合同订立1.1合同双方基本信息甲方(监理单位):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________1.2合同订立时间、地点本合同于____年____月____日在____市____地签订。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条工程概况2.1工程名称本工程名称为:____________________2.2工程地点本工程地点位于:____________________2.3工程规模本工程规模为:____________________2.4工程类型本工程类型为:____________________2.5工程建设工期本工程建设工期为:____年____个月。第三条监理职责3.1监理单位资质要求监理单位应具备国家规定的相应资质等级,并持有有效的资质证书。3.2监理范围监理范围包括但不限于:施工图审查、施工组织设计审核、施工过程监督检查、工程质量控制、进度控制、造价控制等。3.3监理内容监理内容应包括但不限于:施工单位的资质审查、施工图纸的审查、施工现场的巡视检查、施工材料的检验、施工过程的监督、施工质量的评定、施工进度的跟踪、施工费用的审核等。3.4监理方式监理方式应包括但不限于:现场巡查、抽样检测、平行检验、旁站监理等。第四条施工单位职责4.1施工单位资质要求施工单位应具备国家规定的相应资质等级,并持有有效的资质证书。4.2施工范围施工单位应按照施工图纸和施工组织设计进行施工,确保工程质量、进度和造价。4.3施工内容施工内容应包括但不限于:土建施工、水电安装、装饰装修等。4.4施工方式施工单位应采用科学的施工方法,确保施工质量和进度。第五条工程质量标准5.1设计质量标准设计质量应符合国家现行有关标准和规范的要求。5.2施工质量标准施工质量应符合国家现行有关标准和规范的要求,确保工程质量。5.3材料质量标准施工材料应选用符合国家标准和质量要求的产品。5.4工程验收标准工程验收应按照国家现行有关标准和规范的要求进行。第六条工程进度要求6.1施工进度计划施工单位应编制详细的施工进度计划,并报监理单位审批。6.2进度调整在施工过程中,如因特殊情况需要调整进度计划,应由施工单位提出申请,经监理单位审批后方可调整。6.3进度保证措施施工单位应采取有效措施,确保工程按计划进度完成。第七条工程造价与支付7.1工程造价确定工程造价应按照国家现行有关标准和规范的要求确定。7.2工程款支付方式工程款支付方式应包括预付款、进度款、结算款等。7.3预付款预付款的比例为合同总价的____%,在合同签订后____个工作日内支付。7.4进度款进度款的支付应根据施工进度和监理单位的审核结果进行。7.5验收款验收合格后,施工单位应提交结算报告,监理单位审核通过后支付验收款。7.6结算款结算款应在工程竣工验收合格后____个工作日内支付。第八条工程变更8.1变更范围工程变更范围包括但不限于:设计变更、施工条件变更、工程量变更、工期变更等。8.2变更程序1.甲方提出变更申请,并提交变更原因及变更内容。2.乙方对变更申请进行审核,如有异议,应在____个工作日内向甲方提出。3.甲方收到乙方意见后,____个工作日内作出答复。4.如变更申请经双方同意,乙方应按照变更内容进行施工,监理单位进行监督。8.3变更费用1.因设计变更引起的费用,由甲方承担。2.因施工条件变更引起的费用,由双方协商确定。3.因工程量变更引起的费用,按实际发生量计算。4.因工期变更引起的费用,按合同约定进行调整。第九条工程验收9.1验收标准工程验收应按照国家现行有关标准和规范的要求进行。9.2验收程序1.施工单位完成施工后,向监理单位提交验收申请。2.监理单位在____个工作日内组织验收。3.验收不合格的,施工单位应在____个工作日内整改,整改后重新提交验收申请。4.验收合格的,监理单位出具验收报告。9.3验收报告1.工程概况2.验收结果3.验收日期4.验收人员第十条工程保修10.1保修范围保修范围包括但不限于:施工质量缺陷、材料缺陷、设计缺陷等。10.2保修期限保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,具体期限按国家相关规定执行。10.3保修责任1.施工单位应承担保修责任,确保工程质量。2.保修期内,因施工单位责任导致的问题,施工单位应免费修复。3.保修期满后,施工单位应提供维修服务,但费用由使用方承担。第十一、十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决。协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序1.双方在争议发生后____个工作日内协商解决。2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同解除13.1解除条件1.甲方严重违约,乙方有权解除合同。2.乙方严重违约,甲方有权解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。13.2解除程序1.一方提出解除合同,应提前____个工作日通知另一方。2.双方协商一致解除合同的,应签订解除合同协议。第十四条合同终止14.1终止条件1.合同约定的工程验收合格。2.合同约定的保修期满。3.双方协商一致终止合同。14.2终止程序1.双方协商一致终止合同,应签订终止合同协议。2.合同终止后,双方应按协议约定处理合同剩余事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方(监理单位)和乙方(施工单位)以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入原因第三方介入的原因包括但不限于:1.甲方或乙方需要专业技术服务或咨询。2.需要第三方进行工程质量、进度、造价的评估。3.需要第三方提供施工监督或验收服务。15.3第三方选择与授权2.第三方应具备相应的资质和能力,并取得甲方或乙方的书面授权。3.甲方或乙方应在选择第三方后____个工作日内通知对方。16.第三方职责与权利16.1第三方职责1.第三方应按照合同约定或授权,履行其专业职责。2.第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.第三方应保护甲乙双方的商业秘密。16.2第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。2.第三方有权在合同约定范围内,对甲乙双方的工作进行监督和评估。3.第三方有权根据合同约定,向甲乙双方提出意见和建议。17.第三方与其他各方的划分17.1职责划分1.甲方负责协调第三方与乙方之间的工作关系。2.乙方负责提供第三方所需的服务和条件。3.第三方负责执行其专业职责,并接受甲乙双方的监督。17.2权利义务划分1.甲方有权要求第三方按照合同约定提供专业服务。2.乙方有权要求第三方提供的服务符合合同约定和行业标准。3.第三方有权要求甲乙双方履行合同约定的义务,并有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中的“第三方责任限额”是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失,对甲方或乙方承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定1.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,或由第三方在授权时明确。2.第三方责任限额应合理确定,以保障甲乙双方的合法权益。18.3责任限额的履行1.第三方在履行合同过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失,应按照合同约定的责任限额进行赔偿。2.超过责任限额的损失,由第三方自行承担。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更1.第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况,对合同进行必要的变更。2.合同变更应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订补充协议。19.2补充协议的生效补充协议经甲乙双方和第三方签字盖章后,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及设计文件详细要求:包括但不限于建筑设计图纸、结构设计图纸、设备安装图纸、电气图纸等,应完整、准确、清晰。附件说明:施工图纸及设计文件是施工过程中必须遵守的依据,应确保图纸的准确性和可操作性。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、资源配置计划、安全生产措施等,应具体、可行。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应详细规划施工过程中的各项工作。3.附件三:材料设备清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、产地、供应商等,应详细列出所有施工所需的材料设备。附件说明:材料设备清单是确保施工质量和进度的关键,应确保清单的准确性和完整性。4.附件四:工程进度计划详细要求:包括各阶段的施工时间、工程量、质量目标等,应合理、可行。附件说明:工程进度计划是控制施工进度的依据,应确保计划的合理性和可执行性。5.附件五:工程质量标准详细要求:包括工程质量等级、检验标准、验收标准等,应明确、具体。附件说明:工程质量标准是确保工程质量的重要依据,应确保标准的明确性和可操作性。6.附件六:工程造价预算详细要求:包括工程量清单、材料设备价格、人工费、机械费等,应详细列出所有工程造价构成。附件说明:工程造价预算是控制工程造价的依据,应确保预算的准确性和合理性。7.附件七:合同签订文件详细要求:包括合同文本、合同附件、双方签字盖章等,应完整、有效。附件说明:合同签订文件是合同履行的法律依据,应确保文件的完整性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按时支付工程款。未按照合同约定提供施工图纸及设计文件。未按时进行工程验收。(2)乙方违约:未按时完成施工任务。施工质量不符合合同约定。使用不合格的材料设备。2.责任认定标准:(1)甲方违约责任:甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按未支付工程款总额的____%计算。甲方未按时提供施工图纸及设计文件,应向乙方支付延误工期赔偿金,赔偿金按延误工期天数乘以合同总价的____%计算。甲方未按时进行工程验收,应向乙方支付延误工期赔偿金,赔偿金按延误工期天数乘以合同总价的____%计算。(2)乙方违约责任:乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付延误工期赔偿金,赔偿金按延误工期天数乘以合同总价的____%计算。乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复费用,修复费用按实际发生费用计算。乙方使用不合格的材料设备,应承担相应的责任,包括修复费用和违约金。3.违约示例说明:(1)示例一:甲方未按时支付工程款如果甲方在合同约定的支付时间内未能支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按未支付工程款总额的____%计算。(2)示例二:乙方施工质量不符合合同约定如果乙方施工的某部分工程不符合合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方进行修复,修复费用按实际发生费用计算。全文完。2024水电安装工程质量监理与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人及联系方式1.3合同签订日期2.合同目的与依据2.1工程项目概况2.2工程质量标准2.3监理与施工合同依据3.工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及类型3.3工程建设周期4.监理职责与权限4.1监理人员配备及资质4.2监理工作内容4.3监理权限与义务5.施工单位职责与义务5.1施工单位资质及人员5.2施工计划与进度5.3施工质量保证措施6.工程质量监理6.1质量检验标准与方法6.2质量问题处理与整改6.3质量验收程序7.施工安全监理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理与报告8.合同价款与支付方式8.1工程合同价款8.2工程量清单及计价方法8.3工程款支付进度9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1工程量清单13.2施工图纸与技术规范13.3其他相关文件14.其他约定事项14.1法律法规适用14.2合同份数与效力14.3合同签订与生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方法定代表人:(姓名)甲方法定代表人联系方式:手机:(电话号码)邮箱:(邮箱地址)乙方法定代表人:(姓名)乙方法定代表人联系方式:手机:(电话号码)邮箱:(邮箱地址)1.2合同签订日期合同签订日期:2024年(月)日(日)1.3法定代表人及联系方式甲方法定代表人签字:(签字)乙方法定代表人签字:(签字)2.合同目的与依据2.1工程项目概况工程名称:(工程名称)工程地点:(工程地址)2.2工程质量标准本合同工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业规范的要求。2.3监理与施工合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规签订。3.工程概况3.1工程名称及地点工程名称:水电安装工程工程地点:(工程地址)3.2工程规模及类型工程规模:建筑面积(平方米)工程类型:住宅水电安装工程3.3工程建设周期工程建设周期:自合同签订之日起(天数)内完成。4.监理职责与权限4.1监理人员配备及资质监理单位应配备具有相应资质的监理人员,负责工程质量、安全、进度等方面的监督与管理。4.2监理工作内容监理单位应按照合同约定,对工程实施全过程进行监督检查,确保工程质量符合要求。4.3监理权限与义务监理单位有权对施工过程中出现的问题提出整改意见,并要求施工单位及时整改。5.施工单位职责与义务5.1施工单位资质及人员施工单位应具备相应的施工资质,并配备具有相应资质的施工人员。5.2施工计划与进度施工单位应根据合同约定和工程实际情况,制定合理的施工计划,确保工程按期完成。5.3施工质量保证措施施工单位应采取有效措施,确保施工过程中工程质量符合要求。6.工程质量监理6.1质量检验标准与方法质量检验标准与方法应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业规范的要求。6.2质量问题处理与整改施工单位在施工过程中出现质量问题,应及时整改,并经监理单位确认后方可继续施工。6.3质量验收程序工程完工后,施工单位应组织自检,并邀请监理单位进行验收。验收合格后方可交付使用。3.工程概况3.1工程名称及地点工程名称:水电安装工程工程地点:(具体地址,如:市区路号)3.2工程规模及类型工程规模:建筑面积为平方米,包含栋楼,每栋楼层数为层。工程类型:住宅水电安装工程,包括室内水电安装、室外水电接入、变配电设施安装等。3.3工程建设周期工程建设周期:自合同签订之日起12个月,分阶段完成。4.监理职责与权限4.1监理人员配备及资质4.2监理工作内容4.2.1工程前期准备审查施工单位的资质、人员、设备、材料等是否符合要求。审核施工组织设计和施工方案。审查工程进度计划、质量保证体系和安全生产措施。4.2.2施工过程监理对施工过程进行现场监督检查,确保施工质量、安全、进度符合合同约定。对施工过程中出现的问题提出整改意见,并跟踪整改情况。组织定期和不定期的现场巡查,及时发现问题并采取措施。4.2.3质量检验组织或监督施工单位进行材料、构件、设备的质量检验。组织或监督施工过程中的工序质量检验。4.3监理权限与义务4.3.1权限对不符合质量、安全、进度要求的施工进行制止。对施工过程中出现的问题提出整改意见,并要求施工单位整改。对工程变更、设计变更进行审核。4.3.2义务按照合同约定和工程实际情况,公正、客观地履行监理职责。保证监理工作的独立性、公正性。5.施工单位职责与义务5.1施工单位资质及人员5.2施工计划与进度5.2.1施工单位应根据合同约定和工程实际情况,编制详细的施工进度计划,并报监理单位批准。5.2.2施工单位应严格按照施工进度计划组织施工,确保工程按期完成。5.3施工质量保证措施5.3.1施工单位应建立健全质量保证体系,确保施工质量。5.3.2施工单位应按照施工图纸和规范要求,进行施工。5.3.3施工单位应定期进行质量自查,发现问题及时整改。第二部分:第三方介入后的修正8.第三方介入8.1第三方定义第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方协商一致同意,参与合同履行的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、咨询机构、检测机构、监理单位等。8.2第三方介入情形8.2.1设计单位介入当工程需要设计变更时,甲乙双方可共同邀请设计单位介入,对设计变更进行审核和确认。8.2.2咨询机构介入对于工程中遇到的技术难题或管理问题,甲乙双方可邀请咨询机构提供专业意见和解决方案。8.2.3检测机构介入对于工程材料、构件、设备的质量检测,甲乙双方可邀请具有资质的检测机构进行检测。8.2.4监理单位介入监理单位作为第三方,负责对工程施工过程进行监督和管理,确保工程质量、安全、进度符合合同要求。8.3第三方责任限额8.3.1第三方责任第三方在本合同履行过程中,因自身原因导致的合同违约,应承担相应的违约责任。8.3.2责任限额第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,如未约定,则以第三方实际承担的责任为限。8.4第三方介入程序8.4.1介入申请甲乙双方需共同向第三方发出介入申请,明确介入原因、范围、时间等。8.4.2介入确认第三方在收到介入申请后,应在规定时间内予以确认或拒绝。8.4.3介入协议甲乙双方与第三方应签订介入协议,明确各方的权利、义务和责任。8.5第三方与其他各方的关系8.5.1第三方与甲方的关系第三方应遵守甲方的要求,积极配合甲方的工作,并对甲方负责。8.5.2第三方与乙方的关系第三方应遵守乙方的要求,积极配合乙方的工作,并对乙方负责。8.5.3第三方与监理单位的关系第三方应遵守监理单位的要求,接受监理单位的监督检查,并对监理单位负责。8.6第三方介入费用8.6.1费用承担第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定分担,如未约定,则由请求方承担。8.6.2费用结算第三方介入费用应在介入结束后,由甲乙双方根据实际情况进行结算。9.增加条款及说明9.1第三方介入的书面确认甲乙双方应将第三方介入的情况以书面形式确认,并报监理单位备案。9.2第三方介入的保密义务第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和工程信息。9.3第三方介入的争议解决第三方介入过程中产生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.明确第三方责任10.1第三方责任界定第三方的责任应根据介入协议、相关法律法规和实际情况进行界定。10.2第三方责任承担第三方在介入过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。11.第三方介入后的合同变更11.1变更程序第三方介入导致合同内容变更的,甲乙双方应按照合同约定的程序进行变更。11.2变更通知变更内容应及时通知各方,并经各方确认后方可生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程所需各项材料、构件、设备的数量和规格。包含工程量计算方法和计价依据。2.施工图纸与技术规范提供工程设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。列出施工过程中需遵循的技术规范和标准。3.施工组织设计描述施工方案、施工顺序、施工工艺、施工安全措施等。4.施工进度计划列出各阶段的施工时间节点和工期要求。5.质量保证体系文件描述质量保证体系的建立、实施和监控。6.安全生产措施列出施工现场的安全措施和应急预案。7.合同变更记录记录合同履行过程中的变更事项和变更原因。8.第三方介入协议详细说明第三方介入的原因、范围、职责和费用等。9.质量检测报告提供第三方检测机构出具的材料、构件、设备质量检测报告。10.争议解决协议记录甲乙双方在争议解决过程中达成的协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为施工单位未按合同约定的时间完成工程。施工单位未按施工图纸和规范要求施工。施工单位未按合同约定进行质量检验。施工单位未按合同约定进行安全生产管理。第三方未按协议约定履行职责。2.责任认定标准违约行为发生时,甲乙双方应立即停止合同履行,并通知对方。违约方应承担由此产生的全部损失和费用。违约方应按照合同约定的违约金标准支付违约金。如违约行为导致工程损失,违约方应赔偿损失。3.示例说明示例一:施工单位未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。违约方应支付每日延迟工期违约金,并赔偿由此产生的额外费用。示例二:施工单位未按施工图纸和规范要求施工,导致工程质量不合格。违约方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用。示例三:第三方未按协议约定履行职责,导致工程质量问题。第三方应承担由此产生的全部责任和费用。全文完。2024水电安装工程质量监理与施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程概算3.监理职责与义务3.1监理单位职责3.2监理单位义务3.3监理单位权利3.4监理单位责任4.施工单位职责与义务4.1施工单位职责4.2施工单位义务4.3施工单位权利4.4施工单位责任5.工程质量控制要求5.1工程质量标准5.2工程质量检查5.3工程质量问题处理5.4工程验收6.工程进度要求6.1工程进度计划6.2工程进度控制6.3工程进度调整6.4工程进度验收7.工程费用与支付7.1工程费用构成7.2工程费用支付方式7.3工程费用结算7.4工程费用争议解决8.合同工期要求8.1工程工期计划8.2工程工期控制8.3工程工期调整8.4工程工期验收9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同变更与解除条件9.4合同变更与解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同补充协议13.3合同解释权14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:水电安装工程有限责任公司(2)乙方:水电安装工程施工有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:,电话:138xxxx5678(2)乙方联系人:赵六,电话:139xxxx56781.4合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号第二条工程概况2.1工程名称水电安装工程2.2工程地点省市区街道2.3工程规模本工程总建筑面积为平方米,包含栋楼,其中住宅楼栋,商业楼栋。2.4工程类型本工程为住宅及商业综合楼水电安装工程。2.5工程概算本工程概算总额为人民币万元。第三条监理职责与义务3.1监理单位职责(1)按照国家有关法律法规和行业标准,对水电安装工程进行全过程监理;(2)对施工单位进行质量、进度、安全和文明施工等方面的监督检查;(3)对工程质量事故进行调查处理。3.2监理单位义务(1)按照合同约定,按时完成监理任务;(2)对监理过程中发现的问题,及时向施工单位提出整改意见;(3)保证监理工作的客观、公正、公平。3.3监理单位权利(1)对施工单位进行监督检查;(2)对施工单位违反合同的行为,有权要求其整改或停止施工;(3)对工程质量事故进行调查处理。3.4监理单位责任(1)对监理过程中出现的错误或疏漏,承担相应责任;(2)对工程质量事故,承担相应的监理责任。第四条施工单位职责与义务4.1施工单位职责(1)按照国家有关法律法规和行业标准,进行水电安装工程施工;(2)按照监理要求,确保工程质量、进度、安全和文明施工;(3)对工程质量事故进行调查处理。4.2施工单位义务(1)按照合同约定,按时完成施工任务;(2)对监理提出的问题,及时进行整改;(3)保证施工过程的规范、文明。4.3施工单位权利(1)对监理单位提出的整改意见,有权进行辩解;(2)对监理单位违反合同的行为,有权提出异议;(3)对工程质量事故,有权进行调查处理。4.4施工单位责任(1)对施工过程中出现的错误或疏漏,承担相应责任;(2)对工程质量事故,承担相应的施工责任。第五条工程质量控制要求5.1工程质量标准(1)本工程质量应达到国家相关标准及规范的要求;(2)本工程质量应符合甲方提出的质量要求。5.2工程质量检查(1)监理单位对施工单位提交的工程质量检查报告进行审核;(2)施工单位对工程质量进行检查,并将检查结果报送监理单位。5.3工程质量问题处理(1)对发现的质量问题,监理单位应及时通知施工单位进行整改;(2)施工单位应在规定时间内完成整改,并将整改结果报送监理单位。5.4工程验收(1)工程竣工后,由监理单位组织验收;(2)验收合格后,甲方、监理单位和施工单位共同签署工程验收报告。第六条工程进度要求6.1工程进度计划(1)施工单位应根据合同约定,编制详细的工程进度计划;(2)监理单位对工程进度计划进行审核。6.2工程进度控制(1)监理单位对施工单位实际施工进度进行监控;(2)施工单位应按照进度计划进行施工。6.3工程进度调整(1)因特殊情况导致工程进度延误,施工单位应向监理单位提出调整申请;(2)监理单位对调整申请进行审核,并报甲方审批。6.4工程进度验收(1)监理单位对施工单位提交的工程进度报告进行审核;(2)施工单位应在规定时间内完成工程进度验收。第八条工程费用与支付7.1工程费用构成(1)工程直接费用,包括材料费、人工费、机械使用费等;(2)工程间接费用,包括管理费、利润、税金等;(3)其他费用,包括设计费、监理费、检验检测费等。7.2工程费用支付方式(1)按工程进度分阶段支付,具体支付节点及比例由双方协商确定;(2)每次支付前,施工单位需提交工程进度报告及费用清单;(3)支付方式为银行转账。7.3工程费用结算(1)工程竣工后,双方进行最终结算;(2)结算依据为合同约定的工程量及单价,以及实际发生的费用;(3)结算完成后,双方签署结算确认书。7.4工程费用争议解决(1)如双方对工程费用有争议,应协商解决;(2)协商不成,可提交相关政府部门或仲裁机构进行调解;(3)调解或仲裁结果为最终决定。第九条合同工期要求8.1工程工期计划(1)施工单位应在合同签订后10个工作日内提交工程工期计划;(2)工期计划应包括各阶段的工期安排及关键线路。8.2工程工期控制(1)监理单位对施工单位实际施工进度进行监控;(2)施工单位应按照工期计划进行施工,如遇特殊情况需调整工期,应提前通知监理单位。8.3工程工期调整(1)因特殊情况导致工期延误,施工单位应向监理单位提出调整申请;(2)监理单位对调整申请进行审核,并报甲方审批。8.4工程工期验收(1)工程竣工后,监理单位组织进行工期验收;(2)验收合格后,施工单位签署工期验收报告。第十条合同变更与解除9.1合同变更(1)合同签订后,如需变更,双方应协商一致;(2)变更内容应书面记录,并作为合同附件。9.2合同解除(1)合同签订后,如一方违约,另一方有权解除合同;(2)合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程及费用。9.3合同变更与解除条件(1)合同变更条件:双方协商一致,且不违反法律法规;(2)合同解除条件:一方违约,或发生不可抗力等原因。9.4合同变更与解除程序(1)合同变更:双方签署变更协议;(2)合同解除:一方书面通知另一方,并说明解除原因。第十一条规定10.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方违反法律法规;(3)一方造成工程质量事故。10.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失;(2)违约方应承担因违约行为给对方造成的经济损失。10.3违约责任赔偿(1)赔偿金额根据实际损失计算;(2)赔偿金额应包括直接损失和间接损失。第十二条规定11.1争议解决方式(1)双方应通过协商解决争议;(2)协商不成,可提交相关政府部门或仲裁机构进行调解。11.2争议解决程序(1)提交争议书面材料;(2)双方约定调解机构或仲裁机构;(3)按照调解或仲裁程序进行。11.3争议解决机构(1)双方协商确定的调解机构;(2)双方协商确定的仲裁机构。第十三条规定12.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同内容符合法律法规。12.2合同终止条件(1)工程竣工并验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。12.3合同终止程序(1)双方签署合同终止协议;(2)办理合同终止手续。第十四条规定13.1合同附件(1)工程图纸;(2)工程量清单;(3)合同变更协议;(4)其他相关文件。13.2合同补充协议(1)双方协商一致,可签署补充协议;(2)补充协议作为合同附件。13.3合同解释权(1)合同解释权归双方共同所有;(2)如对合同内容有争议,应以书面形式提交双方协商解决。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,非合同双方当事人,但与合同履行有直接关联的独立法人或其他组织。a.中介方:提供信息、咨询、评估、协调等服务的第三方;b.技术支持方:提供专业技术、设备、材料等支持的第三方;c.监理方:对合同履行进行监督、检查、验收的第三方;d.保险方:提供保险保障的第三方;e.其他与合同履行相关的第三方。第二条第三方责任限额2.1第三方介入合同履行时,其责任限额由双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。a.第三方因自身原因导致的合同履行延误;b.第三方提供的服务、技术、设备、材料等存在缺陷;c.第三方违反合同约定或法律法规导致的经济损失。a.第三方介入合同履行的范围和深度;b.第三方介入合同履行的风险和收益;c.第三方介入合同履行的专业性和资质。第三条第三方责权利划分3.1第三方责任a.第三方应按照合同约定和介入协议的约定,履行相应的职责;b.第三方因自身原因导致合同履行出现问题,应承担相应的责任;c.第三方责任限额内,第三方应承担相应的经济损失。3.2第三方权利a.第三方有权要求合同双方提供必要的资料和协助;b.第三方有权对合同履行情况进行监督和检查;c.第三方有权根据合同约定和介入协议的约定,提出合理化的建议。3.3第三方义务a.第三方应保证其提供的服务、技术、设备、材料等符合合同约定和法律法规;b.第三方应保证其介入合同履行过程中的行为合法合规;c.第三方应按照合同约定和介入协议的约定,及时、准确地履行职责。第四条第三方介入协议4.1合同双方应与第三方签订介入协议,明确第三方的责权利。a.第三方介入合同履行的范围和内容;b.第三方责任限额;c.第三方权利和义务;d.第三方介入合同履行的期限;e.第三方介入合同履行的费用及支付方式;f.第三方介入合同履行的争议解决方式。第五条第三方介入与合同履行的关系5.2第三方介入合同履行过程中,如遇合同履行问题,应与合同双方协商解决。5.3第三方介入合同履行过
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年消防工程维保及消防安全教育培训合同2篇
- 二零二五版美发沙龙与发型师劳动合同范本(含职业规划)3篇
- 2025年度特种车辆租赁及操作培训服务合同3篇
- 二零二四南通国际会展中心场地租赁及配套设施合同3篇
- 二零二五版电商数据分析与优化代运营合同3篇
- 年度客运用车市场分析及竞争策略分析报告
- 2024-2025学年高中历史第二单元中国古代文艺长廊第7课汉字与书法课时作业含解析岳麓版必修3
- 2024-2025学年高中历史第6单元辛亥革命与中华民国的建立第20课北洋军阀统治时期的政治经济与文化经典题集锦含解析新人教版必修中外历史纲要上
- 2024音乐人授权影视作品使用其音乐合同
- 二零二四年度4S店租赁期内合同解除与违约金协议
- 气管切开患者气道湿化的护理进展资料 气管切开患者气道湿化
- 管理模板:某跨境电商企业组织结构及部门职责
- 底架总组装工艺指导书
- 简单临时工劳动合同模板(3篇)
- 聚酯合成反应动力学
- 自动控制原理全套课件
- 上海科技大学,面试
- 《五年级奥数总复习》精编课件
- TS2011-16 带式输送机封闭栈桥图集
- 矿区道路工程施工组织设计方案
- 多联机的施工方案与技术措施
评论
0/150
提交评论