2024年高速铁路修建劳务承包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年高速铁路修建劳务承包协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3劳务分包商定义第二条合同范围及工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程期限2.4工程质量标准第三条劳务分包商的义务与责任3.1分包商施工准备3.2分包商施工人员管理3.3分包商施工质量保障3.4分包商安全生产责任第四条承包方的义务与责任4.1工程设计与技术支持4.2施工材料与设备供应4.3工程款项支付4.4合同争议解决第五条发包方的权利与义务5.1工程监督与管理5.2合同变更与解除5.3工程验收与移交5.4安全生产协调第六条合同价格与支付方式6.1合同总价6.2价格调整条件6.3进度付款6.4最终支付第七条工期延误7.1工期延误的责任与赔偿7.2工期顺延的条件7.3工期延误的处理程序第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3劳务分包商违约第九条合同争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3仲裁结果的执行第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件第十一条合同保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3泄密责任第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2税法遵守13.3环境保护13.4合同证书第十四条合同附件14.1附件清单14.2附件的有效性第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3劳务分包商定义第二条合同范围及工程内容2.1工程概述本合同所指的高速铁路修建工程，北起市，南至市，全长公里。2.2工程地点工程地点位于省境内，具体线路及施工地点以发包方提供的工程图纸及施工计划为准。2.3工程期限本工程的施工期限为年，自合同签订之日起计算。2.4工程质量标准本工程的质量标准应符合国家及行业相关规范要求，具体以发包方提供的质量标准文件为准。第三条劳务分包商的义务与责任3.1分包商施工准备分包商应按照发包方的要求，提前组织施工人员、设备及材料进入施工现场，做好施工前的各项准备工作。3.2分包商施工人员管理分包商应确保施工人员具备相应的技能和资格，并对施工人员进行日常管理，确保施工秩序和质量。3.3分包商施工质量保障分包商应严格按照施工图纸、施工方案和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。3.4分包商安全生产责任分包商应加强施工现场的安全生产管理，遵守国家及行业的安全生产规定，确保施工现场的安全。第四条承包方的义务与责任4.1工程设计与技术支持承包方应根据发包方的要求，提供工程设计方案和技术支持，确保工程顺利进行。4.2施工材料与设备供应承包方应负责提供本合同约定的施工材料和设备，并保证其质量符合工程要求。4.3工程款项支付承包方应按照合同约定的付款节点和付款比例，按时支付工程款项。4.4合同争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第五条发包方的权利与义务5.1工程监督与管理发包方应按照合同约定，对承包商的施工过程进行监督和管理，确保工程按期完成。5.2合同变更与解除发包方有权根据工程实际情况，对合同进行变更或解除，但应提前通知承包方，并承担相应的违约责任。5.3工程验收与移交发包方应按照合同约定的时间节点，对工程进行验收，合格后办理移交手续。5.4安全生产协调发包方应负责协调施工现场的安全生产事宜，保障工程安全。第六条合同价格与支付方式6.1合同总价本合同的总价为人民币亿元，具体金额以合同附件为准。6.2价格调整条件合同履行过程中，如遇市场价格波动较大，双方可协商调整合同价格。6.3进度付款发包方应按照承包方提交的进度付款申请，按时支付工程进度款。6.4最终支付工程验收合格后，发包方应在规定时间内支付剩余款项。第八条违约责任8.1承包方违约承包方如未能按照合同约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式见合同附件。8.2发包方违约发包方如未能按照合同约定支付工程款项，应承担违约责任，具体违约金计算方式见合同附件。8.3劳务分包商违约劳务分包商如未能按照合同约定完成分包工作，应承担违约责任，具体违约金计算方式见合同附件。第九条合同争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构如双方同意通过仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。9.3仲裁结果的执行仲裁结果为终局裁决，对双方均具有法律约束力，双方应按照仲裁结果执行。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。10.2合同变更程序合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。10.3合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同。第十一条合同保密条款11.1保密信息范围合同履行过程中，双方接触到的对方商业秘密、技术秘密等信息，均属于保密信息。11.2保密期限保密信息自知悉之日起，保密期限为年。11.3泄密责任如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如双方同意通过诉讼解决争议，诉讼地点为合同签订地人民法院；如同意通过仲裁解决，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2税法遵守双方应遵守国家相关税法规定，依法纳税。13.3环境保护双方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护。13.4合同证书本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1附件清单附件清单详见合同附件。14.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方定义第三方是指非本合同主体之外的其他法人、其他组织或个人，包括但不限于中介方、咨询方、检测方、监理方等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不仅限于工程设计、材料检测、质量监督、安全生产管理、财务管理、合同争议调解等。第十六条第三方介入的义务与责任16.1第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，提供专业服务，并对其提供的服务质量和结果负责。16.2第三方应保持独立性，不得与任何一方串通，损害另一方的合法权益。16.3第三方应遵守商业秘密和保密条款，不得泄露在合同履行过程中所获得的对方保密信息。第十七条甲乙方的义务与责任17.1甲方应负责对第三方的选择和评估，确保第三方具备相应的资质和能力。17.2乙方应配合第三方的各项工作，提供必要的施工图纸、技术资料和现场条件。17.3甲方和乙方均有权对第三方的工作进行监督和检查，确保第三方按照合同约定履行义务。第十八条第三方责任限额18.1第三方应对其提供的服务结果承担责任，但责任限额应根据合同约定和法律规定确定。18.2甲方和乙方应根据合同约定，明确第三方的责任限额，并在合同中予以明确。18.3如第三方因故意或重大过失导致合同违约，甲方和乙方有权要求第三方承担超出责任限额的赔偿责任。第十九条第三方与甲方、乙方的关系19.1第三方与甲方、乙方之间是独立的法律关系，第三方的工作成果视为甲方、乙方共同成果。19.2第三方对甲方、乙方承担的责任，不影响甲方、乙方之间的合同关系。19.3甲方、乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲方、乙方之间的权利义务履行。第二十十条第三方介入的合同变更和解除20.1如甲方、乙方同意第三方介入合同，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。20.2如甲方、乙方同意解除第三方介入，应提前通知第三方，并按照合同约定和法律规定承担相应责任。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。21.2如双方同意通过仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。第二十二条第三方介入的生效、变更与解除22.1第三方介入的合同生效条件、变更程序和解除条件，参照本合同第十条的规定执行。第二十三条其他条款23.1不可抗力第三方因不可抗力导致无法履行合同义务的，应立即通知甲方、乙方，并提供相关证明材料。23.2税法遵守第三方应遵守国家相关税法规定，依法纳税。23.3环境保护第三方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护。23.4合同证书本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：高速铁路修建工程设计方案附件2：高速铁路修建工程施工图纸附件3：高速铁路修建工程施工计划附件4：高速铁路修建工程质量标准文件附件5：第三方资质证明文件附件6：第三方服务合同附件7：保密信息清单附件8：合同变更协议附件9：合同解除协议附件10：仲裁协议附件1的详细要求：应包括工程的整体设计方案、线路布局、车站设置、技术经济指标等内容。附件2的详细要求：应包括工程施工的具体图纸、施工工艺、施工步骤等内容。附件3的详细要求：应包括工程施工的时间安排、施工进度计划、施工资源配置等内容。附件4的详细要求：应包括工程质量的标准和要求、质量控制措施、质量验收标准等内容。附件5的详细要求：应包括第三方的资质证明文件、服务能力评估报告等内容。附件6的详细要求：应包括第三方服务的内容、服务期限、服务费用等内容。附件7的详细要求：应包括保密信息的范围、保密期限、保密义务等内容。附件8的详细要求：应包括合同变更的条件、变更程序、变更效力等内容。附件9的详细要求：应包括合同解除的条件、解除程序、解除后果等内容。附件10的详细要求：应包括仲裁协议的有效期、仲裁地点、仲裁机构等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定。2.发包方未能按照合同约定支付工程款项，或延迟支付工程款项。3.劳务分包商未能按照合同约定完成分包工作，或分包工程质量不符合合同约定。4.第三方未能按照合同约定提供服务，或服务成果不符合合同约定。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，具体违约金计算方式见合同附件。2.违约方应赔偿因此给对方造成的损失，损失计算方式见合同附件。示例说明：假设承包方未能按照合同约定完成工程，导致工程延期，根据合同附件中的违约金计算方式，承包方应支付违约金万元。同时，承包方应赔偿因此给发包方造成的损失，如工程延期导致的额外费用等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.保密信息：指合同履行过程中，双方接触到的对方商业秘密、技术秘密等信息。3.违约：指合同一方或双方未能履行合同约定的义务。4