2024年电力公司配电工程分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年电力公司配电工程分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包工程第二条合同范围与工程量2.1工程范围2.2工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式与时间第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误第五条质量与标准5.1工程质量要求5.2质量控制与验收第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保规定第七条技术支持与配合7.1技术交底7.2双方配合第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2赔偿方式第九条争议解决9.1协商解决9.2调解或仲裁第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包工程分包工程指甲方根据本合同约定，将其拥有的配电工程项目的一部分工作内容分包给乙方实施的行为。第二条合同范围与工程量2.1工程范围乙方分包的工程范围包括但不限于：电力线路铺设、配电设备安装、接地系统施工、电缆敷设、保护管铺设、标牌制作与安装等。具体工程范围和内容以甲方提供的工程量清单为准。2.2工程量清单甲方应在本合同签订后七个工作日内向乙方提供详细的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、规格、质量要求等。乙方应根据工程量清单进行报价和施工。第三条合同价格与支付3.1合同价格乙方向甲方提供的分包工程的总价为（大写：人民币元整），即为本合同的签约金额。3.2支付方式与时间甲方应按照乙方完成的工程进度，分期向乙方支付合同价款。具体支付方式为：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的10%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总额的50%；（4）剩余的10%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下支付。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。工程进度计划应包括但不限于：工程项目的开始时间、完成时间、关键节点等。4.2工期延误如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式为：每延误一天，支付合同总额的0.5%。第五条质量与标准5.1工程质量要求乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定进行施工，保证分包工程的质量和安全。5.2质量控制与验收甲方应负责对乙方施工过程中的质量进行监督和检查，确保工程质量符合合同约定。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工过程中的安全生产。6.2环保规定乙方应遵守国家环保法律、法规，确保施工过程中的环境保护。如因乙方原因造成环境污染的，乙方应承担全部责任。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。8.2赔偿方式如一方违约，应向守约方支付违约金。违约金的计算方式为：按照守约方因违约所受到的直接经济损失计算，最高不超过合同总额的20%。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解或仲裁如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更本合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除如因特殊情况需要解除合同，应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，乙方应按照甲方的要求办理相关手续，并支付因此产生的费用。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同解除或履行完毕之日止。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行的，双方应协商解决。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括工程量清单、技术要求、施工图纸等，附件与本合同具有同等法律效力。14.2补充协议如本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效后，双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义第三方指非本合同当事人，但参与或涉及本合同履行过程的个体或组织。第三方可以包括中介方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：工程咨询单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、验收机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲乙双方应事先协商一致，并明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：专业技术支持、质量监管、安全生产监督、环保检查等。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的约定，履行相应的职责，确保分包工程的质量和安全。如第三方未履行职责，导致工程质量问题或安全事故的，第三方应承担相应的责任。3.2第三方权益第三方有权根据甲乙双方的约定，获得相应的费用支付。第三方不得干涉甲乙双方的合同履行，除非甲乙双方另有约定。第四条第三方介入的费用4.1第三方费用第三方介入所需的费用，包括但不限于：第三方的人工费用、材料费用、设备费用等，由甲乙双方协商确定。4.2费用支付甲乙双方应在第三方完成介入工作后，按照约定的费用支付给第三方。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为第三方如发生违约行为，应承担违约责任。违约行为包括但不限于：未按照约定履行职责、未按照约定时间完成工作、工作质量不符合约定等。5.2违约处理甲乙双方应与第三方协商解决违约问题。如协商不成，甲乙双方均有权向第三方追偿损失。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系第三方应服从甲乙双方的指挥和监督，按照甲乙双方的约定履行职责。6.2第三方与分包商的关系第三方应按照分包合同的约定，对分包商进行指导和监督，确保分包工程的质量和安全。6.3第三方与监理机构的关系第七条第三方责任限额7.1责任限额定义第三方责任限额指第三方在履行合同过程中，对其行为所承担的责任限制。7.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方协商确定，并在合同中予以明确。7.3责任限额的适用第三方在履行合同过程中，如发生违约行为，其应承担的责任不得超过合同约定的责任限额。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更如合同履行过程中，需要变更第三方的介入内容或范围，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2第三方介入的解除如合同履行完成后，需要解除第三方的介入，甲乙双方应协商一致，并签订书面解除协议。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决如甲乙双方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2第三方介入的争议处理如第三方与分包商在合同履行过程中发生争议，应由甲乙双方协调解决；如协调不成，甲乙双方均有权向第三方追偿损失。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式如甲乙双方或甲乙双方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同附件本合同附件包括工程量清单、技术要求、施工图纸等，附件与本合同具有同等法律效力。11.2补充协议如本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效后，双方应按照本合同的约定履行各自的权利第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出配电工程的分包工作内容、数量、单位、单价和总价等信息。附件二：技术要求明确分包工程的技术标准、规范和质量要求，包括材料、设备、施工工艺等。附件三：施工图纸提供分包工程的详细施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件四：安全生产规章制度列出分包过程中应遵守的安全生产规章制度，包括安全操作规程、应急预案等。附件五：环保规定明确分包过程中应遵守的环保规定，包括废物处理、排放标准等。附件六：分包工程进度计划详细列出分包工程的开始时间、完成时间、关键节点等进度信息。附件七：质量控制与验收标准明确分包工程的质量控制措施、验收标准及流程。附件八：违约金计算公式提供违约金的计算公式，明确违约金的比例和计算方法。附件九：第三方介入协议明确第三方的职责、权利和义务，以及第三方介入的条件、程序和费用等。附件十：合同变更与解除协议详细说明合同变更与解除的条件、程序和双方的责任。附件十一：保密协议列出双方在合同履行过程中应保密的信息，明确保密期限和违反保密规定的责任。附件十二：争议解决协议明确争议解决的程序和双方的责任，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.不履行合同义务：乙方未按照合同约定完成分包工程。2.延迟履行合同义务：乙方未按照约定的时间完成分包工程。3.履行合同义务不符合约定：乙方完成的分包工程质量不符合技术要求。4.第三方未按照约定履行职责：第三方在分包过程中未按照约定提供技术支持、质量监管等。违约责任认定标准：1.违约金支付：乙方延迟履行合同义务的，应支付合同总额的0.5%作为违约金。2.损失赔偿：乙方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，乙方应赔偿甲方因此造成的直接经济损失。3.第三方责任：第三方未按照约定履行职责的，由甲方和乙方协商确定责任，并由第三方承担相应的赔偿责任。示例说明：如果乙方延迟完成分包工程，根据附件八中的违约金计算公式，乙方应支付合同总额的0.5%作为违约金。如果乙方完成的分包工程质量不符合技术要求，甲方有权要求乙方整改，并支付因此产生的费用。如果第三方未按照约定提供技术支持，导致分包工程进度延误，甲方和乙方可以协商确定责任，并由第三方承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.电力公司：指依法成立，从事电力生产、输送、配送等业务的企业。2.分包商：指具备相应资质和能力，接受电力公司的分包工程的企业。3.配电工程：指电力公司进行的电力输送、配送等相关工程。4.合同总额：指合同中约定的分包工程的总价。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.质保金：指作为分包工程质量保证的保证金。7.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。8.第三方：指非本合同当事人，