2025年度教育设施建筑工程合同终止及后续教学管理协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度教育设施建筑工程合同终止及后续教学管理协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订依据及背景2.1相关政策法规2.2项目审批文件2.3建设工程合同3.合同终止原因3.1建设工程合同终止原因3.2教育设施建筑工程合同终止原因4.合同终止后的权责划分4.1权利归属4.2责任承担4.3资产处置5.后续教学管理协议5.1教学管理范围5.2教学管理目标5.3教学管理措施6.教学管理组织架构6.1组织架构设置6.2职责分工6.3人员配置7.教学设施设备管理7.1设施设备维护保养7.2设施设备更新改造7.3设施设备安全管理8.教学资源管理8.1教学资源采购8.2教学资源配置8.3教学资源利用9.教学质量管理9.1教学质量评估标准9.2教学质量监控措施9.3教学质量改进措施10.教师队伍建设10.1教师招聘与培训10.2教师考核与评价10.3教师待遇与激励11.学生管理与服务11.1学生招生与入学11.2学生教育与管理11.3学生服务与保障12.合同履行期限及终止条件12.1合同履行期限12.2合同终止条件13.违约责任及争议解决13.1违约责任13.2争议解决方式14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效及修订14.3合同解除与终止第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市区教育局乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同签订依据及背景2.1相关政策法规依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。2.2项目审批文件市区教育局批准文件编号：EDU20230012.3建设工程合同市区教育局与建筑工程有限公司签订的《教育设施建筑工程合同》编号：EDUBLD20230013.合同终止原因3.1建设工程合同终止原因因甲方预算调整，原定建设规模缩减，导致建设工程合同无法继续履行。3.2教育设施建筑工程合同终止原因根据《教育设施建筑工程合同》第X条约定，因不可抗力导致合同无法履行。4.合同终止后的权责划分4.1权利归属甲方保留对已建成教育设施的所有权。4.2责任承担乙方对已建成教育设施的质量承担保修责任。4.3资产处置已建成教育设施由甲方自行处置。5.后续教学管理协议5.1教学管理范围包括但不限于教学设施设备管理、教学资源管理、教学质量管理、教师队伍建设、学生管理与服务等方面。5.2教学管理目标确保教育教学工作的正常运行，提高教育教学质量。5.3教学管理措施制定详细的教学管理制度，明确各岗位职责，加强教学过程监控，定期进行教学质量评估。6.教学管理组织架构6.1组织架构设置设立教学管理办公室，负责日常教学管理工作。6.2职责分工教学管理办公室设主任一名，副主任一名，工作人员若干名，具体职责如下：（1）主任：负责全面教学管理工作；（2）副主任：协助主任开展工作，负责具体教学管理事务；（3）工作人员：负责日常教学管理事务。6.3人员配置教学管理办公室人员由甲方从现有教职工中调配，确保人员素质和业务能力。7.教学设施设备管理7.1设施设备维护保养制定设施设备维护保养计划，确保设施设备正常运行。7.2设施设备更新改造根据教育教学需要，逐年进行设施设备更新改造。7.3设施设备安全管理建立健全设施设备安全管理制度，定期进行安全检查，确保设施设备安全。8.教学资源管理8.1教学资源采购教学资源采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标等方式确定供应商。8.2教学资源配置教学资源配置应优先满足教学需求，确保教学资源合理利用。8.3教学资源利用建立教学资源使用登记制度，定期对教学资源使用情况进行统计和分析。9.教学质量管理9.1教学质量评估标准教学质量评估标准应包括课程设置、教学方法、教学效果等方面。9.2教学质量监控措施建立教学质量监控体系，定期对教学质量进行评估和反馈。9.3教学质量改进措施针对教学质量评估中发现的问题，制定改进措施，并跟踪改进效果。10.教师队伍建设10.1教师招聘与培训教师招聘应遵循公开、公平、公正的原则，通过考试、面试等方式选拔优秀教师。10.2教师考核与评价建立教师考核评价体系，定期对教师的教学水平和师德师风进行考核。10.3教师待遇与激励根据教师的工作表现和考核结果，给予相应的待遇和激励措施。11.学生管理与服务11.1学生招生与入学学生招生应遵循公开、公平、公正的原则，确保招生工作的透明度。11.2学生教育与管理对学生进行思想政治教育、心理健康教育和法制教育，培养学生的综合素质。11.3学生服务与保障建立健全学生服务体系，提供必要的生活保障和学习支持。12.合同履行期限及终止条件12.1合同履行期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为2024年度。12.2合同终止条件（1）协议期满；（2）任何一方违反协议规定，经另一方书面通知后，未在规定期限内纠正；（3）因不可抗力导致协议无法履行；（4）双方协商一致解除协议。13.违约责任及争议解决13.1违约责任任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。13.2争议解决方式发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他约定事项14.1合同附件（1）教学管理办公室组织架构图；（2）教学资源采购清单；（3）教师考核评价标准；（4）学生管理制度。14.2合同生效及修订本协议自双方签字盖章之日起生效。如需修订，应由双方协商一致，并以书面形式进行。14.3合同解除与终止协议解除与终止应按本协议第12.2条约定执行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方定义本协议中的第三方指在合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，参与本协议相关事务的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入范围（1）项目咨询、评估；（2）招投标代理；（3）技术支持、监理；（4）法律咨询、争议解决；（5）其他经甲乙双方约定的相关事务。2.第三方介入的同意程序2.1第三方介入的同意甲乙双方一致同意第三方介入本协议相关事务前，应书面通知对方，并取得对方的书面同意。2.2第三方介入的资质要求第三方介入前，应提供相关资质证明，经甲乙双方审核合格后方可介入。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方职责第三方应按照甲乙双方的要求，认真履行职责，确保本协议相关事务的顺利进行。（1）提供专业咨询、评估意见；（2）协助招投标工作；（3）进行技术支持和监理；（4）提供法律咨询和争议解决服务；（5）完成甲乙双方委托的其他任务。3.2第三方权利（1）根据本协议约定，获取相应报酬；（2）在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助；（3）对甲乙双方违反本协议约定，有权提出异议或采取必要措施。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方第三方与甲方之间不存在任何隶属关系，第三方应独立履行职责，对甲方负责。4.2第三方与乙方第三方与乙方之间不存在任何隶属关系，第三方应独立履行职责，对乙方负责。4.3第三方与合同其他方第三方与合同其他方之间不存在任何隶属关系，第三方应独立履行职责，对合同其他方负责。5.第三方责任限额5.1责任限额定义本协议中的责任限额指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失，应承担的最高赔偿责任。5.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方提供的资质证明、业务范围、市场行情等因素确定，并由甲乙双方共同商定。5.3责任限额执行（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应按照责任限额承担赔偿责任；（2）责任限额内的损失，由第三方自行承担；（3）责任限额外的损失，由甲乙双方根据实际情况承担。6.第三方介入的费用及支付6.1费用构成（1）服务费用；（2）差旅费用；（3）其他相关费用。6.2费用支付第三方介入的费用由甲乙双方按约定比例承担，支付方式为：（1）甲乙双方各自承担相应比例的费用；（2）第三方提供发票，甲乙双方在收到发票后按照约定支付。7.第三方介入的监督与考核7.1监督机制甲乙双方应建立健全第三方介入的监督机制，确保第三方履行职责。7.2考核机制甲乙双方应定期对第三方介入情况进行考核，考核内容包括但不限于：（1）工作质量；（2）服务态度；（3）履行职责情况；（4）其他相关指标。8.第三方介入的变更与终止8.1变更如需变更第三方介入的事务，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。8.2终止如第三方介入的合同终止，甲乙双方应按照约定支付第三方介入费用，并处理相关后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方单位证明文件附件要求：加盖甲方单位公章的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等证明文件复印件。附件说明：用于证明甲方单位的合法性和资质。2.乙方单位证明文件附件要求：加盖乙方单位公章的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等证明文件复印件。附件说明：用于证明乙方单位的合法性和资质。3.合同双方法定代表人身份证明附件要求：加盖合同双方单位公章的法定代表人身份证明书。附件说明：用于证明合同双方法定代表人的身份和授权。4.甲方联系方式变更通知附件要求：加盖甲方单位公章的联系方式变更通知函。附件说明：用于通知乙方甲方联系方式变更情况。5.乙方联系方式变更通知附件要求：加盖乙方单位公章的联系方式变更通知函。附件说明：用于通知甲方乙方联系方式变更情况。6.项目审批文件附件要求：加盖相关部门公章的项目审批文件复印件。附件说明：用于证明项目合法性和审批情况。7.建设工程合同附件要求：双方签订的《教育设施建筑工程合同》原件。附件说明：用于证明双方签订的建设工程合同。8.教学管理办公室组织架构图附件要求：教学管理办公室组织架构图。附件说明：用于明确教学管理办公室的组织架构和职责分工。9.教学资源采购清单附件要求：详细列明教学资源名称、数量、规格、价格等信息的清单。附件说明：用于记录教学资源的采购情况。10.教师考核评价标准附件要求：教师考核评价标准的详细内容。附件说明：用于明确教师考核评价的标准和方法。11.学生管理制度附件要求：学生管理制度的详细内容。附件说明：用于规范学生管理行为，保障学生权益。12.第三方介入协议附件要求：第三方介入协议的详细内容。附件说明：用于明确第三方介入的事务、职责、权利和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付乙方款项；乙方未按时完成工程或提供教学服务；任何一方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：向守约方支付违约金；承担因违约行为造成的损失；采取补救措施恢复合同履行。3.示例说明：甲方未按时支付乙方款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担因未支付款项造成的损失。乙方未按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担因工程延误造成的损失。任何一方未履行合同约定的其他义务，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任。全文完。2024年度教育设施建筑工程合同终止及后续教学管理协议1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同范围4.合同期限5.合同双方二、合同终止原因1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止后的责任承担三、后续教学管理协议1.教学管理原则2.教学管理组织结构3.教学管理人员职责4.教学设施与资源配置四、教育教学内容1.教学课程设置2.教学内容安排3.教学质量保障4.教学评价与反馈五、师资力量1.师资队伍结构2.师资引进与培训3.师资考核与评价4.师资待遇与激励六、学生管理1.学生入学与退学2.学生学籍管理3.学生奖惩制度4.学生心理健康教育七、财务管理1.财务管理制度2.资金来源与使用3.财务监督与审计4.财务风险控制八、安全管理1.安全管理制度2.安全设施与设备3.安全教育与培训4.安全事故处理九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序4.合同变更与解除后的责任承担十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十一、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效与终止程序4.合同生效与终止后的处理十二、合同附件1.合同附件清单2.合同附件内容3.合同附件效力4.合同附件变更十三、其他约定1.不可抗力条款2.违约责任3.通知与送达4.合同份数与效力十四、合同签署与备案1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同备案手续合同编号2024年度教育设施建筑工程合同终止及后续教学管理协议一、合同概述1.合同背景甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]双方经友好协商，于2024年[日期]就[项目名称]教育设施建筑工程项目达成一致，签订本合同。2.合同目的本合同旨在明确双方在[项目名称]教育设施建筑工程项目中的权利、义务及责任，确保工程项目的顺利进行。3.合同范围本合同范围包括但不限于设计、施工、监理、验收等环节。4.合同期限本合同期限自[起始日期]至[终止日期]，共计[工期]天。5.合同双方甲方负责项目的投资、组织和管理；乙方负责项目的施工建设。二、合同终止原因1.合同终止条件（1）项目因政策调整、城市规划等原因被取消或暂停；（2）因不可抗力导致工程无法继续进行；（3）双方协商一致决定终止合同。2.合同终止程序（1）任何一方提出终止合同，应提前[天数]书面通知对方；（2）双方在接到终止合同通知后，应尽快协商处理善后事宜；（3）合同终止后，双方应按照约定进行结算。3.合同终止后的处理（1）工程已完成的，甲方应按实际完成情况支付工程款；4.合同终止后的责任承担（1）因甲方原因导致合同终止，甲方应承担由此产生的全部责任；（2）因乙方原因导致合同终止，乙方应承担由此产生的全部责任；（3）因不可抗力导致合同终止，双方互不承担责任。三、后续教学管理协议1.教学管理原则（1）遵循国家教育政策和法规；（2）确保教育教学质量；（3）注重学生全面发展。2.教学管理组织结构（1）设立教学管理委员会，负责教育教学管理工作；（2）教学管理委员会下设教学部、学生部等部门。3.教学管理人员职责（1）教学部负责课程设置、教学计划制定、教学质量监控等；（2）学生部负责学生入学、学籍管理、奖惩制度等。4.教学设施与资源配置（1）确保教学设施齐全，满足教育教学需求；（2）合理配置教学资源，提高教学效果。四、教育教学内容1.教学课程设置（1）根据国家教育政策，设置相应的课程；（2）课程设置应满足学生全面发展需求。2.教学内容安排（1）教学内容应与课程设置相匹配；（2）教学内容安排应合理，确保教学质量。3.教学质量保障（1）建立教学质量评估体系；（2）定期开展教学质量检查。4.教学评价与反馈（1）对学生进行定期评价；（2）对教师进行教学质量评价；（3）及时反馈教学评价结果。五、师资力量1.师资队伍结构（1）具有合理的学历和职称结构；2.师资引进与培训（1）按照国家规定引进优秀教师；（2）定期对教师进行业务培训。3.师资考核与评价（1）建立师资考核制度；（2）定期对教师进行考核。4.师资待遇与激励（1）按照国家规定给予教师合理待遇；（2）设立教师激励机制，提高教师工作积极性。六、学生管理1.学生入学与退学（1）严格按照国家规定招收学生；（2）学生退学按照国家相关规定执行。2.学生学籍管理（1）建立学生学籍管理制度；（2）妥善管理学生学籍信息。3.学生奖惩制度（1）设立学生奖惩制度；（2）奖惩分明，公平公正。4.学生心理健康教育（1）开展学生心理健康教育；（2）关注学生心理健康状况。七、财务管理1.财务管理制度（1）建立完善的财务管理制度；（2）确保财务管理的规范性和透明度。2.资金来源与使用（1）资金来源应符合国家规定；（2）资金使用应严格按照预算执行。3.财务监督与审计（1）定期进行财务监督；（2）接受审计机关的审计。4.财务风险控制（1）建立财务风险控制体系；（2）防范财务风险。八、合同变更与解除1.合同变更条件（1）因政策调整、城市规划等原因导致合同内容需要变更；（2）双方协商一致，认为有必要变更合同内容。2.合同解除条件（1）合同终止条件成立；（2）双方协商一致，认为有必要解除合同。3.合同变更与解除程序（1）任何一方提出变更或解除合同，应提前[天数]书面通知对方；（2）双方在接到变更或解除合同通知后，应尽快协商处理相关事宜；（3）合同变更或解除后，双方应按照约定进行结算。4.合同变更与解除后的责任承担（1）因甲方原因导致合同变更或解除，甲方应承担由此产生的全部责任；（2）因乙方原因导致合同变更或解除，乙方应承担由此产生的全部责任；（3）因不可抗力导致合同变更或解除，双方互不承担责任。九、争议解决1.争议解决方式（1）协商解决；（2）仲裁；（3）诉讼。2.争议解决机构（1）协商：双方自行协商；（2）仲裁：向[仲裁委员会名称]申请仲裁；（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.争议解决程序（1）协商：在接到争议通知后[天数]内协商解决；（2）仲裁：按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行；（3）诉讼：按照人民法院的诉讼程序进行。4.争议解决费用（1）协商：由双方共同承担；（2）仲裁：按照[仲裁委员会名称]的收费标准；（3）诉讼：按照人民法院的规定。十、合同生效与终止1.合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同内容符合法律法规。2.合同终止条件（1）合同期限届满；（2）合同目的实现；（3）合同解除或终止。3.合同生效与终止程序（1）合同生效：自双方签字盖章之日起生效；（2）合同终止：按照合同约定或法定程序终止。4.合同生效与终止后的处理（1）合同生效后，双方应严格履行合同义务；（2）合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。十一、合同附件1.合同附件清单（1）项目可行性研究报告；（2）工程设计图纸；（3）施工方案；（4）监理方案；（5）其他相关文件。2.合同附件内容（1）附件内容与合同具有同等法律效力；（2）附件内容如有变更，应以书面形式通知对方。3.合同附件效力（1）附件内容为合同不可分割的部分；（2）附件内容与合同不一致的，以附件内容为准。4.合同附件变更（1）附件变更需经双方协商一致；（2）附件变更应以书面形式通知对方。十二、其他约定1.不可抗力条款（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任；（2）不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任；（2）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.通知与送达（1）通知应以书面形式发送；（2）送达地址为合同约定的地址。4.合同份数与效力（1）本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份；（2）各份合同具有同等法律效力。十三、合同签署与备案1.合同签署日期[签署日期]2.合同签署地点[签署地点]3.合同签署人员甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]4.合同备案手续（1）合同签署后，双方应按规定办理备案手续；（2）备案手续办理完毕后，合同正式生效。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________[日期]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款（1）甲方有权决定项目的整体规划、设计变更、施工进度等重大事项；（2）甲方有权指定项目负责人，并对项目团队进行监督和管理；（3）甲方有权对乙方提交的施工方案、设计图纸等进行审核和批准。2.甲方资金拨付条款说明：为确保项目顺利进行，甲方需按时拨付资金。（1）甲方应在合同签订后[天数]内支付首笔款项；（2）甲方应在项目每个阶段完成后[天数]内支付相应款项；（3）甲方有权根据项目进度和资金需求调整资金拨付计划。3.甲方监督权条款说明：甲方对项目实施全过程进行监督，确保项目质量。（1）甲方有权要求乙方定期提交项目进度报告；（2）甲方有权对项目现场进行不定期的检查；（3）甲方有权对乙方违反合同的行为进行制止和纠正。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款（1）乙方有权根据项目实际情况调整施工方案；（2）乙方有权对施工进度进行合理安排；（3）乙方有权对项目现场进行管理。2.乙方质量保证条款说明：为确保项目质量，乙方需承担相应的质量保证责任。（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工；（2）乙方应确保施工过程中的材料、设备符合质量要求；（3）乙方应承担因施工质量问题导致的损失和赔偿责任。3.乙方工期保证条款说明：为确保项目按时完成，乙方需承担相应的工期保证责任。（1）乙方应按照合同约定的工期完成施工；（2）如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任；（3）乙方应采取有效措施，确保项目按时交付。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款说明：为保障项目顺利进行，引入第三方中介机构提供专业服务。（1）双方同意引入[中介机构名称]作为本项目的中介机构；（2）中介机构应具备相关资质和经验，确保服务质量。2.中介机构职责条款说明：明确中介机构的职责，确保其充分发挥作用。（1）中介机构负责项目进度、质量、资金等方面的协调；（2）中介机构应定期向双方报告项目进展情况；（3）中介机构应协助解决项目实施过程中出现的争议。3.中介机构费用条款说明：明确中介机构的费用支付方式。（1）中介机构费用由双方按比例承担；（2）中介机构费用支付方式为按月结算；（3）中介机构费用结算应按照合同约定执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.工程设计图纸3.施工方案4.监理方案5.教学管理组织结构图6.教学课程设置表7.师资队伍结构表8.学生管理规章制度9.财务管理制度10.安全管理制度11.合同变更及解除协议12.争议解决协议13.第三方中介机构资质证明14.中介机构服务协议15.甲方支付资金凭证16.乙方施工进度报告17.中介机构项目进展报告18.合同执行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付资金、未履行监督权、未按约定解除合同等。乙方违约：未按时完成施工、施工质量不符合要求、未履行质量保证责任等。第三方中介违约：未履行职责、未按约定提供服务、未提供真实报告等。2.违约行为的认定：甲方违约：根据合同约定和实际履行情况，由乙方或第三方中介提出，经双方协商一致认定。乙方违约：根据合同约定和实际履行情况，由甲方或第三方中介提出，经双方协商一致认定。第三方中介违约：根据合同约定和实际履行情况，由甲方或乙方提出，经双方协商一致认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。3.争议解决：指合同当事人因合同履行发生争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.仲裁：指由仲裁机构对合同争议进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指合同当事人因合同争议向人民法院提起诉讼，由法院依法审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：资金拨付不及时。解决办法：设立资金监管账户，确保资金按时到位。2.问题：施工进度延误。解决办法：制定详细的施工计划，加强现场管理，确保进度。3.问题：教学质量不达标。解决办法：建立教学质量评估体系，加强教师培训和考核。4.问题：安全风险。解决办法：制定安全管理制度，加强安全教育和培训，定期进行安全检查。五、所有应用场景：1.教育设施建筑工程项目2.教学管理服务3.资金管理4.安全管理5.争议解决6.第三方中介服务全文完。2024年度教育设施建筑工程合同终止及后续教学管理协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方（教育设施建筑工程发包方）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________2.乙方（教育设施建筑工程承包方）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________3.其他相关方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定，并经双方友好协商一致达成。三、定义与解释3.1专业术语1.教育设施建筑工程：指乙方按照甲方要求，在约定的时间和地点内，完成教育设施的建设、安装、调试等工作。2.教学管理：指甲方对教育设施的使用、维护、保养等方面进行的管理活动。3.终止：指合同双方在合同期限内，因故提前终止合同关系。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成教育设施建筑工程。2.甲方有权对乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方有权根据教育教学需要，对教育设施进行合理调整和使用。4.甲方有义务为乙方提供必要的施工条件和协助。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定，支付工程款项。2.乙方有权对甲方提供的教育设施使用情况进行监督，确保教育教学活动的顺利进行。3.乙方有义务按照合同约定，按时、保质、保量完成教育设施建筑工程。4.乙方有义务对教育设施进行定期检查、维护、保养，确保设施安全运行。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字之日起生效，至合同终止之日止。5.2合同履行地点教育设施建筑工程所在地。5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定，完成教育设施建筑工程。2.甲方按照合同约定，使用、维护、保养教育设施。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.双方协商一致，决定终止本协议。2.因不可抗力导致本协议无法履行。3.一方违约，经另一方书面通知后，违约方未在规定期限内纠正违约行为。6.3终止程序1.双方协商一致终止本协议，应在终止之日起5日内，书面通知对方。2.因违约终止本协议，违约方应在收到终止通知之日起5日内，书面通知对方。6.4终止后果1.双方终止本协议后，乙方应将教育设施交付甲方。2.甲方应按照合同约定，支付乙方已完成的工程款项。3.双方应按照国家有关法律法规，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程建设费用：包括设计费、材料费、人工费、施工费、验收费等。2.教学设施设备购置费用：包括购置费、运输费、安装调试费等。3.维护保养费用：包括日常维护保养费、定期检修费等。4.其他相关费用：包括税费、保险费、咨询费等。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定的时间和比例，向乙方支付工程款项。2.甲方支付工程款项时，应通过银行转账方式直接支付至乙方指定的账户。7.3支付时间1.工程建设费用：在工程进度达到约定节点后，甲方应在5个工作日内支付相应款项。2.教学设施设备购置费用：在设备到货并验收合格后，甲方应在5个工作日内支付相应款项。3.维护保养费用：按年度或季度支付，具体支付时间由双方另行约定。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前，对乙方提交的工程进度报告、发票、验收报告等进行审核。2.乙方应在收到支付款项后，向甲方提供相应的支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。2.甲方未按合同约定提供施工条件，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金按每日工程总价的千分之一计算。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日工程总价的千分之一计算。2.乙方在施工过程中出现重大质量事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定，赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。2.赔偿金额以人民币计算，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。2.教育设施建筑工程的设计图纸、施工方案、验收报告等。9.2保密期限本协议签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事行动等。3.政府行为：政府政策、法律、法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响。3.不可抗力事件解除后，双方应继续履行本协议。10.4不可抗力实例1.地震导致施工中断。2.政府政策变动导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方同意将争议提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将本协议转让给第三方。2.经双方协商一致，可以将本协议转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本协议项下的权利和义务涉及国家秘密或商业秘密。2.本协议项下的权利和义务涉及法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对教育设施的所有权，直至乙方完成所有合同约定的义务。2.乙方保留对自身知识产权的独立所有权，并保证在合同履行过程中，不侵犯甲方的知识产权。13.2特殊权力保留1.甲方保留对教育设施使用、维护、保养的最终决定权。2.乙方保留对自身施工技术、工艺的独立使用权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本协议的修改或补充，必须以书面形式进行，并由双方签字确认。2.修改或补充的内容与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.未经双方书面同意，任何修改或补充均不产生法律效力。2.修改或补充的内容自双方签字之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保合同的有效履行。2.双方应就教育教学管理中的重大事项进行协商，共同制定解决方案。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面或口头方式，及时沟通相关信息。2.双方应定期召开会议，讨论合同履行情况和教育教学管理事宜。十六、其他条款16.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于教育设施建筑工程合同终止及后续教学管理事宜的完整协议，任何与本协议相冲突的协议或承诺均无效。16.3增减条款1.本协议任何条款的增减，均需双方书面同意，并经签字盖章后生效。2.本协议的任何增减条款，均不影响其他条款的效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表签字：__________签字日期：__________乙方（盖章）：代表签字：__________签字日期：__________见证人（盖章）：代表签字：__________签字日期：__________附件及其他说明解释一、附件列表：1.教育设施建筑工程设计图纸及技术规范。2.教学设施设备清单及购置合同。3.工程进度报告及验收报告。4.保密协议。5.不可抗力事件证明文件。6.协商会议纪要。7.违约金支付凭证。8.争议解决相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付工程款项：认定标准为逾期未支付且未达成延期支付协议。未按合同约定提供施工条件：认定标准为甲方未提供