版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产项目合作开发合同补充协议:关于项目规划及配套设施本合同目录一览1.定义与解释1.1项目定义1.2合作方定义1.3配套设施定义2.项目规划原则2.1规划原则概述2.2规划调整程序2.3规划变更审批3.项目用地规划3.1用地范围3.2用地性质3.3用地面积4.项目建筑规划4.1建筑风格4.2建筑高度4.3建筑密度5.配套设施规划5.1配套设施种类5.2配套设施规模5.3配套设施位置6.配套设施建设标准6.1建设标准原则6.2建设标准内容6.3建设标准变更7.配套设施建设进度7.1建设进度安排7.2进度调整程序7.3进度延误责任8.配套设施运营管理8.1运营管理模式8.2运营管理责任8.3运营管理费用9.配套设施维护保养9.1维护保养责任9.2维护保养标准9.3维护保养费用10.配套设施投资回报10.1投资回报方式10.2投资回报比例10.3投资回报期限11.配套设施风险承担11.1风险承担原则11.2风险识别与评估11.3风险防范措施12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除条件13.3合同终止或解除程序14.合同生效、修改与补充14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同补充协议第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1项目定义a.本项目指甲方投资开发的位于市区的住宅及商业综合体项目。b.项目包括但不限于住宅楼、商业楼、地下车库等设施。1.2合作方定义a.甲方:指房地产开发有限公司。b.乙方:指建设集团有限公司。c.丙方:指规划设计研究院有限公司。1.3配套设施定义a.配套设施包括但不限于学校、医院、购物中心、公园、社区服务等。b.配套设施的具体内容、规模及建设标准由甲乙双方共同商定。2.项目规划原则2.1规划原则概述a.本项目规划遵循国家相关法律法规和政策要求。b.本项目规划应满足可持续发展和生态环境保护的要求。2.2规划调整程序a.任何规划调整需经甲乙双方协商一致,并提交相关部门审批。b.规划调整后,应及时通知丙方进行设计变更。2.3规划变更审批a.规划变更需提交规划部门进行审批。b.规划变更审批通过后,甲乙双方应按照变更后的规划进行项目实施。3.项目用地规划3.1用地范围a.项目用地范围为市区地块。b.用地面积共计万平方米。3.2用地性质a.用地性质为住宅用地、商业用地及配套服务设施用地。b.用地性质符合国家及地方相关规划要求。3.3用地面积a.住宅用地面积为万平方米。b.商业用地面积为万平方米。c.配套服务设施用地面积为万平方米。4.项目建筑规划4.1建筑风格a.项目建筑风格为现代简约风格。b.建筑外观设计应体现地域特色和时代精神。4.2建筑高度a.住宅楼最高层数为层。b.商业楼最高层数为层。4.3建筑密度a.住宅楼建筑密度不超过30%。b.商业楼建筑密度不超过40%。5.配套设施规划5.1配套设施种类a.配套设施包括但不限于学校、医院、购物中心、公园、社区服务等。b.配套设施种类及数量由甲乙双方根据项目需求共同确定。5.2配套设施规模a.学校规模为班。b.医院规模为床。c.购物中心规模为万平方米。5.3配套设施位置a.学校位于项目内部。b.医院位于项目内部。c.购物中心位于项目内部。6.配套设施建设标准6.1建设标准原则a.配套设施建设应遵循国家及地方相关建设标准。b.配套设施建设应满足项目整体规划要求。6.2建设标准内容a.配套设施建设标准包括建筑、结构、设备、材料等方面。b.建设标准内容应经甲乙双方共同确认。6.3建设标准变更a.建设标准变更需经甲乙双方协商一致,并提交相关部门审批。b.建设标准变更后,应及时通知丙方进行设计变更。7.配套设施建设进度7.1建设进度安排a.配套设施建设进度按照项目整体进度计划进行。b.配套设施建设进度安排应经甲乙双方共同确认。7.2进度调整程序a.任何建设进度调整需经甲乙双方协商一致,并提交相关部门审批。b.进度调整后,应及时通知丙方进行施工组织设计调整。7.3进度延误责任a.因甲方原因导致的进度延误,由甲方承担相应责任。b.因乙方原因导致的进度延误,由乙方承担相应责任。c.因丙方原因导致的进度延误,由丙方承担相应责任。8.配套设施运营管理8.1运营管理模式a.配套设施运营管理采用甲方委托乙方进行统一运营管理的模式。b.乙方应具备相应的运营管理资质和经验。8.2运营管理责任a.乙方负责配套设施的日常运营管理,确保其正常、安全、高效运行。b.乙方应按照甲方要求,制定运营管理方案,并向甲方提交运营报告。8.3运营管理费用a.运营管理费用由乙方承担,费用标准根据实际情况由甲乙双方协商确定。b.运营管理费用包括但不限于人员工资、设备维护、能源消耗等。9.配套设施维护保养9.1维护保养责任a.乙方负责配套设施的日常维护保养工作。b.乙方应制定维护保养计划,并确保设施处于良好状态。9.2维护保养标准a.维护保养标准应符合国家及行业相关标准。b.维护保养内容应包括设施设备的检查、维修、更换等。9.3维护保养费用a.维护保养费用由乙方承担,费用标准根据实际情况由甲乙双方协商确定。b.维护保养费用包括但不限于备品备件、人工成本等。10.配套设施投资回报10.1投资回报方式a.甲方通过配套设施的运营收益获得投资回报。b.投资回报方式包括但不限于租金收入、商业活动分成等。10.2投资回报比例a.投资回报比例根据配套设施的收益情况和市场状况由甲乙双方协商确定。b.投资回报比例应在合同中明确约定。10.3投资回报期限a.投资回报期限为项目建成后年。b.投资回报期限届满后,甲方可根据实际情况决定是否继续运营配套设施。11.配套设施风险承担11.1风险承担原则a.风险承担原则为甲乙双方按比例分担。b.风险承担比例根据配套设施的性质和风险程度由甲乙双方协商确定。11.2风险识别与评估a.乙方应负责识别和评估配套设施运营过程中的风险。b.乙方应制定风险应对措施,并向甲方报告风险情况。11.3风险防范措施a.乙方应采取必要措施防范风险,确保配套设施的正常运营。b.防范措施包括但不限于安全管理制度、应急预案等。12.合同争议解决12.1争议解决方式a.争议解决方式为协商解决。b.协商不成的,争议提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序a.争议发生后,甲乙双方应在日内进行协商。b.协商不成的,任何一方可向仲裁委员会申请仲裁。12.3争议解决机构a.争议解决机构为仲裁委员会。b.仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁。13.合同终止与解除13.1合同终止条件a.合同约定的项目竣工日期届满,且配套设施运营达到预期目标。b.因不可抗力导致合同无法继续履行。13.2合同解除条件a.一方违约,另一方有权解除合同。b.合同目的无法实现,经甲乙双方协商一致解除合同。13.3合同终止或解除程序a.合同终止或解除前,甲乙双方应就终止或解除事宜进行协商。b.合同终止或解除后,甲乙双方应按照合同约定进行结算。14.合同生效、修改与补充14.1合同生效条件a.合同经甲乙双方签字盖章后生效。b.合同签订前,甲乙双方已履行了相应的义务。14.2合同修改程序a.合同修改需经甲乙双方协商一致,并签署书面文件。b.合同修改后,应及时通知相关方。14.3合同补充协议a.本合同补充协议作为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。b.合同补充协议的签署日期应与合同签署日期相同。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与引入1.1第三方定义a.本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,为项目提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。b.第三方包括但不限于建筑师、工程师、监理机构、评估机构、咨询公司等。1.2第三方引入a.第三方的引入应经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。b.第三方合作协议应明确第三方的职责、权利、义务及费用等。2.第三方职责与权利2.1第三方职责a.第三方应按照合作协议约定,履行其专业服务或协助的职责。b.第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。c.第三方应遵守本合同的相关规定,不得损害甲乙双方的合法权益。2.2第三方权利a.第三方有权根据合作协议收取相应的服务费用。b.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其工作。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方a.第三方应向甲方提供真实、准确的服务报告和意见。b.甲方对第三方的服务不满意,有权要求乙方更换第三方。3.2第三方与乙方a.乙方应协助第三方开展工作,提供必要的支持。b.乙方对第三方的服务有异议,有权与第三方协商解决。3.3第三方与丙方a.第三方与丙方的合作应遵循丙方的设计要求和标准。b.第三方应与丙方保持沟通,确保设计变更的顺利进行。4.第三方责任限额4.1责任限额定义a.责任限额是指第三方因自身原因导致项目损失时,应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额确定a.责任限额应根据第三方提供的服务类型、风险程度及合同约定等因素确定。b.责任限额应在第三方合作协议中明确约定。4.3责任限额执行a.第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致项目损失,应按照责任限额承担赔偿责任。b.超出责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1第三方合作协议1.第三方的服务内容、期限、质量要求等;2.第三方的权利、义务及责任;3.第三方的费用及支付方式;4.第三方与甲乙双方的保密条款;5.第三方违约责任及争议解决方式。5.2第三方变更a.如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的第三方合作协议。b.更换第三方后,原第三方合作协议自动失效。5.3第三方退出a.第三方因故退出项目,应提前通知甲乙双方,并按照协议约定处理相关事宜。b.第三方退出后,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。6.第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式a.第三方介入后的争议,应通过协商解决。b.协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。6.2争议解决机构a.第三方介入后的争议,应提交与甲乙双方争议解决机构相同的仲裁委员会仲裁。6.3争议解决程序a.争议发生后,甲乙双方应通知第三方参与争议解决程序。b.第三方应积极配合争议解决程序,提供必要的证据和资料。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.第三方合作协议详细要求:协议应包括服务内容、期限、质量要求、费用、保密条款和违约责任等。说明:第三方合作协议是第三方介入项目的重要依据,应详细明确各方的权利和义务。2.项目用地规划图详细要求:规划图应清晰展示项目用地范围、建筑布局、配套设施等。说明:用地规划图是项目实施的基础,应准确反映项目规划。3.项目建筑设计图纸详细要求:图纸应包括建筑平面图、立面图、剖面图等,详细展示建筑结构、装饰等。说明:建筑设计图纸是建筑实施的重要依据,应满足施工要求。4.配套设施建设标准详细要求:标准应包括建筑、结构、设备、材料等方面,确保配套设施质量。5.配套设施运营管理方案详细要求:方案应包括运营管理模式、费用、人员配置、设备维护等。说明:运营管理方案是配套设施运营的重要依据,应确保运营效率。6.维护保养计划详细要求:计划应包括维护保养内容、周期、费用等。说明:维护保养计划是确保配套设施长期稳定运行的重要措施。7.争议解决协议详细要求:协议应包括争议解决方式、程序、机构等。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要依据,应确保争议得到公正、合理的解决。8.第三方评估报告详细要求:报告应包括第三方提供的服务内容、质量、效果等。说明:第三方评估报告是对第三方服务的重要评价,应客观、公正。9.第三方变更通知详细要求:通知应包括变更内容、原因、影响等。说明:第三方变更通知是及时沟通变更情况的重要手段,应确保各方了解变更情况。10.第三方退出通知详细要求:通知应包括退出原因、影响、后续事宜等。说明:第三方退出通知是处理第三方退出项目的重要依据,应确保各方利益得到保障。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约:a.未按约定提供用地、资金等;b.未按约定进行项目规划、设计、施工;c.未按约定进行配套设施建设、运营、维护。乙方违约:a.未按约定提供专业服务或协助;b.未按约定进行配套设施建设、运营、维护;c.未按约定履行保密义务。第三方违约:a.未按约定提供专业服务或协助;b.未按约定进行配套设施建设、运营、维护;c.未按约定履行保密义务。2.责任认定标准甲方违约责任:a.甲方应承担违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失;b.甲方应承担因违约导致第三方遭受的损失。乙方违约责任:a.乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失;b.乙方应承担因违约导致第三方遭受的损失。第三方违约责任:a.第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失;b.第三方应承担因违约导致其他第三方遭受的损失。3.违约示例说明甲方未按约定提供用地,导致项目延期,乙方应要求甲方承担违约责任,赔偿因此遭受的损失。全文完。2024年度房地产项目合作开发合同补充协议:关于项目规划及配套设施1本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目位置1.3项目规模1.4项目性质2.项目规划2.1规划原则2.2规划指标2.3规划布局2.4规划调整3.配套设施3.1交通设施3.2教育设施3.3医疗设施3.4商业设施3.5休闲设施4.土地使用4.1土地性质4.2土地使用年限4.3土地使用面积4.4土地使用费5.投资估算5.1投资总额5.2投资分摊5.3投资方式5.4投资风险6.合作方式6.1合作模式6.2合作期限6.3合作权益6.4合作义务7.项目建设7.1建设进度7.2建设标准7.3建设质量7.4建设验收8.项目销售8.1销售模式8.2销售价格8.3销售政策8.4销售责任9.利润分配9.1利润分配比例9.2利润分配方式9.3利润分配时间9.4利润分配争议解决10.风险承担10.1风险类型10.2风险责任10.3风险防范措施10.4风险处理机制11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约争议解决12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限13.4争议解决费用14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止日期第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:房地产项目1.2项目位置:市区路号1.3项目规模:总用地面积平方米,总建筑面积平方米,共计栋楼1.4项目性质:住宅、商业、办公综合开发项目第二条项目规划2.1规划原则:遵循国家相关法律法规,符合城市规划要求,确保项目可持续发展2.2规划指标:建筑密度不超过30%,绿地率不低于35%,容积率不超过2.52.3规划布局:住宅区、商业区、办公区、休闲区等功能分区明确,交通组织合理2.4规划调整:在项目实施过程中,如需调整规划,需经双方协商一致,并报相关政府部门批准第三条配套设施3.1交通设施:项目周边设有公交站点,规划设有地下停车场,满足业主停车需求3.2教育设施:项目内规划设有幼儿园、小学,周边设有中学、高中3.3医疗设施:项目周边设有社区医院,规划设有专业医疗中心3.4商业设施:项目内设有超市、便利店、餐饮等商业设施,满足业主日常生活需求3.5休闲设施:项目内设有健身房、游泳池、儿童游乐场等休闲设施,提供丰富多样的休闲生活第四条土地使用4.1土地性质:出让性质国有建设用地4.2土地使用年限:住宅用地70年,商业用地40年,办公用地50年4.3土地使用面积:平方米4.4土地使用费:按国家及地方相关政策执行,具体费用由双方另行协商确定第五条投资估算5.1投资总额:预计总投资亿元人民币5.2投资分摊:双方按股权比例分摊投资5.3投资方式:采用股权投资方式,具体股权比例由双方另行协商确定5.4投资风险:项目投资风险由双方共同承担,具体风险分担比例由双方另行协商确定第六条合作方式6.1合作模式:合资经营,成立项目公司6.2合作期限:自项目公司成立之日起,合作期限为年6.3合作权益:双方按股权比例享有项目公司权益6.4合作义务:双方按股权比例承担项目公司义务第七条项目建设7.1建设进度:项目分为三个阶段,分别为前期准备、主体建设、配套设施建设7.2建设标准:严格按照国家及地方相关建设标准执行,确保工程质量7.3建设质量:项目建设过程中,严格把控施工质量,确保项目符合验收标准7.4建设验收:项目建成后,由双方共同组织验收,合格后方可投入使用第八条项目销售8.1销售模式:采用代理销售和直销相结合的方式,具体销售策略由双方协商确定8.2销售价格:销售价格根据市场行情和项目定位制定,具体价格由双方共同确定8.3销售政策:包括优惠措施、销售折扣、团购政策等,具体政策由双方协商确定8.4销售责任:项目公司负责项目的销售工作,开发商负责提供销售所需的宣传资料和市场推广支持第九条利润分配9.1利润分配比例:双方按照股权比例分配利润,具体比例由双方在合作协议中约定9.2利润分配方式:按季度或年度进行利润分配,分配金额由财务部门核算后支付9.3利润分配时间:利润分配时间为每个利润分配周期的次月9.4利润分配争议解决:如出现利润分配争议,双方应友好协商解决,协商不成可通过仲裁或诉讼解决第十条风险承担10.1风险类型:包括市场风险、政策风险、建设风险、财务风险等10.2风险责任:双方按照股权比例承担相应风险,具体风险责任由合作协议详细约定10.3风险防范措施:双方应共同制定风险防范措施,包括市场调研、政策跟踪、工程监理等10.4风险处理机制:建立风险处理机制,包括风险预警、应急响应、损失赔偿等第十一条违约责任11.1违约情形:包括未按时支付款项、未履行合同义务、违反保密协议等11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿:赔偿金额由双方协商确定,协商不成可通过仲裁或诉讼解决11.4违约争议解决:违约争议解决方式与利润分配争议解决方式相同第十二条合同解除12.1合同解除条件:包括一方违约、不可抗力、双方协商一致等12.2合同解除程序:合同解除需提前通知对方,并按照法定程序进行第十三条争议解决13.1争议解决方式:争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等13.2争议解决机构:如选择仲裁,应选择双方认可的仲裁机构13.3争议解决期限:争议解决期限自争议发生之日起不超过个月13.4争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同生效日期:年月日14.3合同终止条件:合同期满或双方协商一致解除合同14.4合同终止日期:合同终止日期为合同期满之日或双方协商一致解除合同的日期第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指除甲乙双方之外的,根据本合同约定参与项目合作开发、提供专业服务或参与项目管理的独立法人或其他组织。1.2.1专业咨询机构:如规划设计、工程监理、法律咨询等。1.2.2市场营销机构:如广告公司、销售代理等。1.2.3管理服务公司:如物业管理、安全保卫等。1.2.4资金服务机构:如贷款机构、投资顾问等。2.第三方的责任与权利2.1第三方的责任:2.1.1第三方应按照合同约定,履行其专业职责,确保服务质量。2.1.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业标准。2.1.3第三方应对其提供的服务的后果承担相应的责任。2.1.4第三方在项目开发过程中,如因自身原因造成项目延误或损失,应承担相应的违约责任。2.2第三方的权利:2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。2.2.2第三方有权要求甲乙双方支付约定的服务费用。2.2.3第三方有权根据合同约定,对项目开发提出合理化建议。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不应介入甲乙双方的权利义务关系。3.2第三方与甲乙双方之间的合同关系应明确约定,包括服务内容、费用、期限等。3.3第三方与项目公司(如成立)的关系应根据具体情况确定,但应确保第三方的服务不损害甲乙双方的合法权益。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容和可能产生的风险进行评估。4.2第三方责任限额应在本合同中明确约定,如:4.2.1第三方因自身原因导致项目延误或损失,其责任限额不超过万元。4.2.2第三方因提供的服务质量不符合约定,导致项目损失,其责任限额不超过实际损失的%。5.第三方介入的具体条款5.1第三方介入前,甲乙双方应共同评估第三方的资质和能力,确保其符合项目需求。5.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面服务合同,明确服务内容、费用、期限、责任等。5.3第三方介入期间,甲乙双方应定期与第三方沟通,确保项目顺利进行。5.4第三方介入结束后,甲乙双方应共同对第三方的服务进行评估,并据此决定是否续签服务合同。6.第三方介入的合同变更6.1如第三方介入需进行合同变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并在变更协议中明确变更内容。6.2合同变更应经甲乙双方签字盖章后生效,并作为本合同附件。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入期间发生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。7.2协商不成的,可按本合同约定的争议解决方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目规划方案详细要求和说明:包括项目总体布局图、各功能分区规划图、建筑风格及色彩搭配等,需符合城市规划要求和甲方审美需求。2.附件二:配套设施明细表详细要求和说明:列出项目内所有配套设施的名称、规模、位置等信息,确保配套设施的完整性和实用性。3.附件三:土地使用协议详细要求和说明:明确土地性质、使用年限、面积、费用等相关条款,确保土地使用权的合法性和稳定性。4.附件四:投资估算及分摊明细表详细要求和说明:详细列出项目总投资、各方投资额、投资分摊比例等信息,确保投资估算的准确性和合理性。5.附件五:合作模式及股权分配协议详细要求和说明:明确合资经营模式、合作期限、股权比例等内容,确保合作关系的稳定性和长期性。6.附件六:项目建设进度计划表详细要求和说明:列出项目各阶段建设时间节点、预期目标、验收标准等,确保项目建设的有序进行。7.附件七:销售策略及政策说明详细要求和说明:包括销售模式、价格策略、优惠政策、团购政策等,确保销售工作的顺利进行。8.附件八:利润分配方案详细要求和说明:明确利润分配比例、分配方式、分配时间等,确保各方利益分配的公平性。9.附件九:风险承担及防范措施详细要求和说明:列出项目可能面临的风险类型、责任承担、防范措施等,确保风险的可控性。10.附件十:违约责任认定及处理方案详细要求和说明:明确违约行为、违约责任认定标准、违约处理方式等,确保违约行为的严肃性和可操作性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按约定时间支付款项。1.2甲乙双方未履行合同约定的义务。1.3第三方未按合同约定提供服务质量。1.4项目建设过程中出现重大质量问题或安全事故。1.5项目销售过程中出现虚假宣传或误导消费者等行为。2.违约责任认定标准:2.1违约行为发生,经另一方确认。2.2违约行为对项目造成损失,损失金额根据实际情况确定。2.3违约责任认定需经双方协商一致。3.违约责任处理方式:3.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。3.2违约金金额根据损失金额的一定比例确定。3.3赔偿损失金额根据实际损失确定。示例说明:甲乙双方约定,甲方应在收到乙方提供的项目进度报告后天内支付款项。若甲方未按时支付,则视为违约。违约金比例为未支付款项的%,赔偿损失金额根据实际损失确定。全文完。2024年度房地产项目合作开发合同补充协议:关于项目规划及配套设施2本合同目录一览1.1项目名称及基本情况1.2项目开发规模及用地范围1.3项目建设内容1.4项目分期开发计划2.1项目规划原则2.2项目总体布局2.3项目配套设施规划2.4项目景观规划3.1配套设施建设要求3.2配套设施建设进度3.3配套设施移交及验收3.4配套设施维护责任4.1项目规划变更程序4.2项目规划变更审批4.3项目规划变更实施4.4项目规划变更费用承担5.1项目配套设施建设责任5.2项目配套设施建设进度5.3项目配套设施验收标准5.4项目配套设施移交及验收6.1项目配套设施费用承担6.2项目配套设施费用结算6.3项目配套设施费用调整6.4项目配套设施费用纠纷解决7.1项目配套设施运营管理7.2项目配套设施运营维护责任7.3项目配套设施运营收益分配7.4项目配套设施运营纠纷解决8.1项目配套设施安全责任8.2项目配套设施安全管理8.3项目配套设施安全事故处理8.4项目配套设施安全责任追究9.1项目配套设施环境保护9.2项目配套设施环境监测9.3项目配套设施环境保护措施9.4项目配套设施环境保护责任追究10.1项目配套设施相关法律法规10.2项目配套设施政策支持10.3项目配套设施政策调整10.4项目配套设施政策执行11.1本协议适用范围11.2本协议签订及生效11.3本协议修改及解除11.4本协议争议解决12.1本协议附件12.2本协议未尽事宜12.3本协议签订日期12.4本协议签署方13.1本合同目录一览13.2本合同目录一览修订记录14.1本合同目录一览最终版第一部分:合同如下:1.1项目名称及基本情况1.1.1本项目名称为“房地产项目”。1.1.2项目位于市区街道,占地面积约平方米,总建筑面积约平方米。1.1.3项目规划为住宅、商业、办公等多种业态组合。1.2项目开发规模及用地范围1.2.1项目开发规模为栋住宅楼、栋商业楼、栋办公楼,总户数约户。1.2.2项目用地范围为市区街道地块,土地证号为。1.3项目建设内容1.3.1项目住宅楼包含平方米的住宅面积,分为种户型。1.3.2项目商业楼包含平方米的商业面积,包括商铺、超市、餐饮等。1.3.3项目办公楼包含平方米的办公面积,分为层。1.4项目分期开发计划1.4.1第一期:住宅楼15栋,商业楼13栋,办公楼13层。1.4.2第二期:住宅楼610栋,商业楼46栋,办公楼46层。1.4.3第三期:住宅楼1115栋,商业楼79栋,办公楼79层。2.1项目规划原则2.1.1符合国家相关法律法规和政策要求。2.1.3强调生态环保,打造绿色建筑。2.2项目总体布局2.2.1项目采用围合式布局,中心绿地作为公共活动空间。2.2.2住宅楼采用南北朝向,提高采光和通风效果。2.2.3商业楼与住宅楼有机结合,形成便捷的商业配套。2.3项目配套设施规划2.3.1配套设施包括幼儿园、小学、医院、社区服务中心等。2.3.2配套设施布局合理,方便居民日常生活。2.4项目景观规划2.4.1项目景观设计以自然生态为基础,融入现代元素。2.4.2公共绿化面积占总用地面积的%,提高环境品质。3.1配套设施建设要求3.1.1配套设施建设必须符合国家相关标准和规范。3.1.2配套设施建设应满足居民日常生活需求。3.1.3配套设施建设应考虑可持续发展和环境保护。3.2配套设施建设进度3.2.1第一期配套建设与住宅楼同期完成。3.2.2第二期配套建设与住宅楼同期完成。3.2.3第三期配套建设与住宅楼同期完成。3.3配套设施移交及验收3.3.1配套设施建设完成后,由开发商向政府相关部门申请验收。3.3.2验收合格后,政府相关部门将配套设施移交给开发商。3.3.3开发商负责配套设施的日常维护和管理。3.4配套设施维护责任3.4.1开发商负责配套设施的日常维护和管理。3.4.2配套设施维护费用由开发商承担。3.4.3维护期间如发生安全事故,由开发商负责处理。4.1项目规划变更程序4.1.1项目规划变更需经双方协商一致。4.1.2变更内容需符合国家相关法律法规和政策要求。4.1.3变更程序需经政府相关部门审批。4.2项目规划变更审批4.2.1双方将变更内容报政府相关部门审批。4.2.2政府相关部门在收到申请后个工作日内完成审批。4.3项目规划变更实施4.3.1经审批同意的规划变更,双方应立即实施。4.3.2实施过程中如遇问题,双方应协商解决。4.4项目规划变更费用承担4.4.1项目规划变更产生的费用由变更责任方承担。4.4.2如双方均有责任,则按责任比例分担费用。5.1项目配套设施建设责任5.1.1开发商负责配套设施的建设。5.1.2配套设施建设应符合国家相关标准和规范。5.1.3配套设施建设进度应满足居民入住需求。5.2项目配套设施建设进度5.2.1配套设施建设进度与住宅楼同期完成。5.2.2配套设施建设进度应符合双方约定的期限。5.3项目配套设施验收标准5.3.1配套设施验收标准应符合国家相关标准和规范。5.3.2验收合格后方可投入使用。5.4项目配套设施移交及验收5.4.1配套设施建设完成后,由开发商向政府相关部门申请验收。5.4.2验收合格后,政府相关部门将配套设施移交给开发商。6.1项目配套设施费用承担6.1.1配套设施建设费用由开发商承担,并纳入项目总投资。6.1.2配套设施建设费用在项目开发过程中分阶段支付。6.1.3配套设施建设费用支付方式及金额由双方另行协商确定。6.2项目配套设施费用结算6.2.1配套设施建设费用结算依据合同约定的工程量及单价。6.2.2结算周期为每月或每季度,具体周期由双方协商确定。6.2.3结算完成后,开发商应在个工作日内向承包方支付结算款项。6.3项目配套设施费用调整6.3.1因政策调整、材料价格变动等原因导致配套设施费用发生变化的,双方应协商调整费用。6.3.2费用调整方案应在费用发生变更后个工作日内达成一致并签订补充协议。6.4项目配套设施费用纠纷解决6.4.1若因费用问题产生纠纷,双方应通过协商解决。6.4.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。7.1项目配套设施运营管理7.1.1开发商负责配套设施的运营管理,确保设施正常使用。7.1.2运营管理内容包括设施维护、安全管理、使用管理等。7.1.3运营管理费用由开发商承担。7.2项目配套设施运营维护责任7.2.1开发商应确保配套设施的正常运行,及时修复损坏的设施。7.2.2运营维护责任范围内的设施故障,由开发商负责维修。7.2.3运营维护责任范围外的设施故障,由相关责任方负责。7.3项目配套设施运营收益分配7.3.1配套设施运营收益主要用于设施的维护、更新和改善。7.3.2收益分配方案由双方协商确定,并纳入运营管理协议。7.4项目配套设施运营纠纷解决7.4.1运营过程中若产生纠纷,双方应通过协商解决。7.4.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。8.1项目配套设施安全责任8.1.1开发商负责配套设施的安全管理,确保设施使用安全。8.1.2安全管理内容包括设施安全检查、应急预案制定等。8.1.3安全责任范围内的安全事故,由开发商负责调查和处理。8.2项目配套设施安全管理8.2.1开发商应定期对配套设施进行安全检查,确保设施安全。8.2.2发现安全隐患,应及时整改,防止安全事故发生。8.3项目配套设施安全事故处理8.3.1发生安全事故后,开发商应立即启动应急预案,采取措施控制事态。8.3.2事故处理过程中,应积极配合政府相关部门进行调查处理。8.4项目配套设施安全责任追究8.4.1因开发商管理不善导致的安全事故,由开发商承担相应责任。8.4.2事故责任追究按照国家相关法律法规及合同约定执行。9.1项目配套设施环境保护9.1.1开发商在配套设施建设和运营过程中,应遵守国家环境保护法规。9.1.2开发商应采取措施减少对环境的影响,保护生态环境。9.2项目配套设施环境监测9.2.1开发商应定期对配套设施的环境进行监测,确保环境质量。9.2.2监测结果应报政府相关部门备案。9.3项目配套设施环境保护措施9.3.1开发商应采取有效措施,减少噪声、废气、废水等污染。9.3.2开发商应鼓励居民参与环境保护活动。9.4项目配套设施环境保护责任追究9.4.1违反环境保护法规,造成环境污染的,由开发商承担相应责任。9.4.2生态环境损害赔偿按照国家相关法律法规及合同约定执行。10.1项目配套设施相关法律法规10.1.1开发商在配套设施建设和运营过程中,应遵守国家相关法律法规。10.1.2配套设施建设、运营过程中涉及的法律问题,由开发商自行处理。10.2项目配套设施政策支持10.2.1开发商可申请政府相关优惠政策,用于配套设施建设和运营。10.2.2政策支持的具体内容、申请程序由开发商自行了解和办理。10.3项目配套设施政策调整10.3.1政策调整后,开发商应按照新政策要求调整配套设施建设和运营。10.4项目配套设施政策执行10.4.1开发商应严格按照相关政策执行,确保配套设施建设和运营合法合规。11.1本协议适用范围11.1.1本协议适用于房地产项目的配套设施建设、运营和管理。11.2本协议签订及生效11.2.1本协议自双方签字盖章之日起生效。11.3本协议修改及解除11.3.1本协议的修改需经双方协商一致,并签订补充协议。11.3.2本协议的解除需经双方协商一致,并签订解除协议。11.4本协议争议解决11.4.1若因本协议产生争议,双方应通过协商解决。11.4.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。12.1本协议附件12.1.1本协议附件包括但不限于:配套设施建设方案配套设施运营管理方案配套设施环境保护方案配套设施安全管理制度12.2本合同目录一览修订记录12.2.1本合同目录一览自签订之日起,如有修订,应由双方协商一致,并在本目录一览中予以记录。12.3本合同目录一览最终版12.3.1本合同目录一览经双方确认后,为最终版,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲、乙双方外的任何个人或单位,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工方等。15.2第三方介入的必要性15.2.1在本合同执行过程中,如遇甲、乙双方无法协商解决的问题,或需专业第三方提供专业意见、服务时,可引入第三方介入。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由甲、乙双方根据实际情况在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.4第三方责权利界定a)根据合同约定,独立行使职权,对甲、乙双方进行监督、咨询、监理等;b)收取合同约定的费用;c)遇到合同争议,有权向甲、乙双方提出建议或解决方案。a)遵守国家法律法规,维护甲、乙双方的合法权益;b)按照合同约定履行职责,确保合同顺利执行;c)对甲、乙双方的商业秘密和隐私予以保密。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲、乙双方之间的关系为委托与被委托关系,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。15.5.2第三方与甲、乙双方各自的权利义务划分如下:a)第三方对甲、乙双方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度个人装修贷款合同范本参考4篇
- 2024年中班科学《空气》教案
- 屋面保温工程施工方案
- 2024年学校食堂食品安全管理制度(30篇)
- 景观河道施工方案
- 二零二五年度绿色建筑设计与施工借款合同参考格式4篇
- 2025年牧草种子销售与农业技术培训合同3篇
- 年度家居棉品竞争策略分析报告
- 鸭子拌嘴课程设计
- 部编版语文七年级上册《藤野先生》教学设计(第1课时)
- 艾灸烫伤应急预案
- 自媒体内容版权合同
- 猎聘-2024高校毕业生就业数据报告
- 2024虚拟现实产业布局白皮书
- 车站值班员(中级)铁路职业技能鉴定考试题及答案
- JTG∕T E61-2014 公路路面技术状况自动化检测规程
- 高中英语短语大全(打印版)
- 软件研发安全管理制度
- 三位数除以两位数-竖式运算300题
- 寺院消防安全培训课件
- 比摩阻-管径-流量计算公式
评论
0/150
提交评论