垃圾发电私人施工合同

垃圾发电私人施工合同合同编号：__________甲方：地址：联系人：联系电话：乙方：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拥有垃圾发电项目的特许经营权，且乙方具有垃圾发电工程的建设能力，双方本着平等互利的原则，就甲方将垃圾发电工程交由乙方施工建设事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：垃圾发电私人施工合同1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于垃圾发电厂的设计、采购、施工、调试、验收等。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币__________元（大写：__________________________元整），乙方应按照本合同约定的付款方式向甲方支付合同价款。2.2乙方分期向甲方支付合同价款，具体付款方式及进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，乙方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，乙方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，乙方支付合同总价款的40%。三、工程进度及质量3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成工程，确保工程进度不受影响。3.2乙方应严格按照国家及相关行业标准进行施工，确保工程质量。3.3乙方应在施工过程中对工程质量进行自检，甲方有权对工程质量进行监督检查。3.4工程验收合格后，乙方应按照甲方要求进行运行调试，确保设备正常运行。四、违约责任4.1乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的1%乘以逾期天数。4.2乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工，直至符合要求。乙方重新施工的费用由乙方承担。4.3甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，计算方式同4.1。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自工程验收合格之日起算。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.垃圾发电项目特许经营权证明2.乙方建设资质证明3.工程设计方案4.工程采购清单5.施工进度计划6.工程验收标准7.运行调试方案8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，属于违约行为。2.乙方施工质量不符合约定，属于违约行为。3.甲方未按约定支付合同价款，属于违约行为。4.甲方无正当理由终止合同，属于违约行为。5.甲方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.特许经营权：指国家或地方政府授予企业特定行业或业务领域的经营权。2.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。3.工程验收：指工程完成后，由甲方对工程质量、进度等进行检查、评定。4.运行调试：指工程验收合格后，对设备进行运行测试，确保正常运行。5.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，重新施工，直至符合要求。3.甲方逾期付款：乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。4.合同终止：双方可协商解决，如无法协商，可向法院提起诉讼。5.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方拥有垃圾发电项目特许经营权，需要建设垃圾发电厂。2.乙方具有垃圾发电工程的建设能力，愿意承担该工程的建设。3.甲方将垃圾发电工程交由乙方施工，乙方按照约定完成工程。4.双方签订合同，明确工程范围、工期、质量、价款等事项。