版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版港口码头建设施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.工程设计及图纸3.1设计单位3.2设计文件3.3设计变更4.施工准备及进场4.1施工单位4.2施工组织设计4.3进场时间4.4施工人员4.5施工材料5.施工进度及质量5.1施工进度计划5.2质量标准5.3质量检验5.4质量整改6.施工安全及环保6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3环保措施6.4安全事故处理7.合同价款及支付方式7.1合同总价7.2分阶段支付7.3付款时间及方式7.4逾期付款责任8.交工验收及保修8.1交工验收标准8.2交工验收时间8.3保修期限及内容9.违约责任9.1施工单位违约责任9.2业主方违约责任9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效时间12.2合同终止时间12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1法律适用13.2合同附件13.3合同份数14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1业主方:港口码头建设有限公司1.1.2施工单位:建筑集团有限公司1.2合同双方地址1.2.1业主方地址:市区路号1.2.2施工单位地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1业主方法定代表人:1.3.2施工单位法定代表人:1.4合同双方联系方式1.4.1业主方联系人:,联系电话:138xxxx56781.4.2施工单位联系人:赵六,联系电话:139xxxx87652.合同标的及范围2.1工程名称:港口码头建设工程2.2工程地点:市港区2.3工程规模:占地面积万平方米,建设长度米2.4工程内容:码头主体结构、配套设施、附属工程等2.5工程工期:自合同签订之日起,共计个月3.工程设计及图纸3.1设计单位:工程设计研究院3.2设计文件:包括但不限于初步设计、施工图设计等3.3设计变更:在施工过程中,如遇设计变更,需经双方协商一致后,由设计单位出具变更图纸及说明4.施工准备及进场4.1施工单位:建筑集团有限公司4.2施工组织设计:施工单位应编制详细的施工组织设计,经业主方审核同意后实施4.3进场时间:自合同签订之日起天内,施工单位完成进场准备工作4.4施工人员:施工单位应配备合格的专业施工人员,并确保其具备相应的资质证书4.5施工材料:施工单位应按照设计要求及国家相关标准,选用合格的建筑材料及设备5.施工进度及质量5.1施工进度计划:施工单位应编制详细的施工进度计划,经业主方审核同意后执行5.2质量标准:严格按照国家相关标准和设计要求,确保工程质量达到优良等级5.3质量检验:施工单位应进行自检、互检和专检,确保施工质量符合要求5.4质量整改:对发现的质量问题,施工单位应立即整改,并经业主方验收合格6.施工安全及环保6.1安全生产责任制:施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责6.2安全生产措施:施工单位应制定具体的安全生产措施,确保施工现场安全6.3环保措施:施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染6.4安全事故处理:发生安全事故时,施工单位应立即启动应急预案,并按规定上报相关部门8.合同价款及支付方式8.1合同总价8.1.1合同总价为人民币壹拾亿元整(¥100,000,000.00)8.1.2分阶段支付8.1.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%8.1.2.2进度款:按月进度支付合同总价的80%,每月支付一次8.1.2.3验收款:工程验收合格后支付合同总价的5%8.1.2.4保修金:工程竣工后支付合同总价的5%,保修期满无质量问题后无息退还8.1.3付款时间及方式8.1.3.1付款时间:按约定的进度节点及验收合格后8.1.3.2付款方式:银行转账或支票支付8.1.4逾期付款责任8.1.4.1逾期付款的,业主方有权按日向施工单位支付应付款额的千分之五的违约金9.交工验收及保修9.1交工验收标准9.1.1交工验收应按照国家相关标准和设计文件进行9.1.2交工验收应由业主方、施工单位和监理单位共同参与9.1.2交工验收时间9.1.2.1交工验收应在工程竣工后日内进行9.1.3保修期限及内容9.1.3.1保修期限为工程竣工验收合格之日起年9.1.3.2保修内容包括但不限于工程质量问题、设施设备故障等10.违约责任10.1施工单位违约责任10.1.1施工单位未按合同约定完成工程,应承担违约责任10.1.2施工单位未按质量标准施工,造成损失,应承担赔偿责任10.1.2业主方违约责任10.1.2.1业主方未按合同约定支付款项,应承担违约责任10.1.2.2业主方未按约定提供施工条件,造成延误,应承担违约责任10.1.3违约金计算10.1.3.1违约金按合同总价的千分之五计算11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁11.1.2争议解决机构11.1.2.1仲裁委员会11.1.3争议解决程序11.1.3.1仲裁程序按仲裁委员会仲裁规则执行12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2一方严重违约12.1.3因不可抗力导致合同无法履行12.1.2合同解除程序12.1.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.1.2.2双方应在收到解除通知后日内确认解除合同12.1.3合同解除后的处理12.1.3.2双方应结清已发生的费用和违约责任13.合同生效及终止13.1合同生效时间13.1.1合同自双方签字盖章之日起生效13.1.2合同终止时间13.1.2.1合同因解除而终止13.1.2.2合同因完成而终止13.1.3合同终止后的处理13.1.3.1双方应结清合同终止前的所有费用13.1.3.2双方应签署合同终止确认书14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.1.2合同附件14.1.2.1设计文件14.1.2.2施工图纸14.1.2.3施工组织设计14.1.3合同份数14.1.3.1本合同一式叁份,双方各执壹份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定原因介入合同关系的主体,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等。15.1.2第三方的责任15.1.2.1第三方应根据其专业领域和合同约定,履行相应的职责,对合同履行过程中出现的问题提出建议或解决方案。16.第三方介入的引入16.1引入第三方的原因16.1.1为确保工程质量、进度和安全,提高合同履行的效率。16.1.2根据合同约定或法律法规要求,必须引入第三方进行监督或服务。16.1.2引入程序16.1.2.1由业主方或施工单位提出引入第三方的申请。16.1.2.2双方协商确定第三方的资质、服务内容和费用。16.1.2.3业主方与第三方签订服务合同,明确双方的权利和义务。17.第三方的责权利17.1第三方的权利17.1.1第三方有权根据合同约定,获取必要的工作资料和条件。17.1.2第三方有权对施工单位进行监督检查,并提出整改意见。17.1.3第三方有权根据检查结果,对施工单位进行奖励或处罚。17.1.2第三方的义务17.1.2.1第三方应按照合同约定,独立、公正地履行职责。17.1.2.2第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和技术秘密。17.1.2.3第三方应按时完成工作,并及时向业主方和施工单位报告工作进展。18.第三方与其他各方的划分说明18.1业主方与第三方18.1.1业主方负责与第三方签订服务合同,明确第三方的职责和权限。18.1.2业主方有权要求第三方提供工作成果和报告,并对其工作质量进行监督。18.1.2施工单位与第三方18.1.2.1施工单位应按照合同要求,配合第三方进行监督检查。18.1.2.2施工单位应接受第三方的合理建议和整改要求,并及时整改。18.1.3第三方与施工单位18.1.3.1第三方应尊重施工单位的合法权益,不得干涉其正常施工活动。18.1.3.2第三方应与施工单位保持良好沟通,共同确保工程质量和进度。19.第三方的责任限额19.1责任限额的定义19.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿责任。19.1.2责任限额的确定19.1.2.1第三方责任限额应根据其服务内容和可能承担的风险确定。19.1.2.2第三方责任限额应在服务合同中明确约定。19.1.3责任限额的执行19.1.3.1第三方在履行合同过程中,如因自身原因造成损失,应按照责任限额承担赔偿责任。19.1.3.2业主方和施工单位有权要求第三方履行责任限额内的赔偿责任。20.第三方介入的变更20.1变更条件20.1.1第三方介入的变更需经业主方和施工单位协商一致。20.1.2变更内容应包括第三方的服务内容、期限、费用等。20.1.2变更程序20.1.2.1业主方或施工单位提出变更申请。20.1.2.2双方协商确定变更内容,并签订补充协议。20.1.2.3业主方与第三方签订变更后的服务合同。21.第三方介入的终止21.1终止条件21.1.1第三方完成合同约定的服务内容。21.1.2合同因解除或终止而终止第三方介入。21.1.2终止程序21.1.2.1业主方或施工单位提出终止第三方介入的申请。21.1.2.2双方协商确定终止后的善后处理事宜。21.1.2.3业主方与第三方签订终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:合同双方营业执照副本说明:提供双方营业执照副本,以证明双方的合法主体资格。2.附件2:合同双方资质证明文件说明:提供双方资质证明文件,证明双方具备履行合同所需的资质条件。3.附件3:工程设计文件说明:提供工程的设计文件,包括初步设计、施工图设计等。4.附件4:施工组织设计说明:提供施工单位的施工组织设计,经业主方审核同意。5.附件5:施工进度计划说明:提供施工单位的施工进度计划,经业主方审核同意。6.附件6:安全生产责任制说明:提供施工单位的安全生产责任制文件。7.附件7:安全生产措施说明:提供施工单位的安全生产措施文件。8.附件8:环保措施说明:提供施工单位的环保措施文件。9.附件9:工程质量检验报告说明:提供施工过程中的质量检验报告,证明工程质量符合要求。10.附件10:交工验收报告说明:提供工程交工验收报告,证明工程符合交工验收标准。11.附件11:保修承诺书说明:提供施工单位的保修承诺书,明确保修期限和内容。12.附件12:第三方服务合同说明:提供业主方与第三方签订的服务合同,明确第三方的职责和权利。13.附件13:合同变更协议说明:提供合同变更协议,记录合同变更内容。14.附件14:争议解决文件说明:提供争议解决过程中的相关文件,如仲裁裁决书等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的进度完成工程。责任认定标准:每延误一天,施工单位应支付业主方合同总价的千分之一作为违约金。2.违约行为:施工单位未按合同约定的质量标准施工。责任认定标准:如因施工单位责任导致的质量问题,施工单位应承担修复费用,并支付业主方相应的违约金。3.违约行为:业主方未按合同约定的付款时间支付款项。责任认定标准:每延误一天,业主方应支付施工单位合同总价的千分之五作为违约金。4.违约行为:业主方未按约定提供施工条件,导致工程延误。责任认定标准:业主方应赔偿施工单位因此造成的直接经济损失。5.违约行为:第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量或进度出现问题。责任认定标准:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿业主方和施工单位因此造成的经济损失。6.违约行为:第三方泄露合同履行过程中的商业秘密或技术秘密。责任认定标准:第三方应承担相应的法律责任,赔偿业主方和施工单位因此造成的经济损失。责任认定标准:违约方应承担相应的赔偿责任,赔偿对方因此造成的经济损失。全文完。2024版港口码头建设施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及投资额2.4项目建设内容3.合同工期3.1施工总工期3.2分阶段工期安排3.3工期延误及违约责任4.工程质量4.1质量标准及验收办法4.2质量保证措施4.3质量事故处理5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单变更6.工程价款及支付6.1工程价款计算方法6.2工程进度款支付比例6.3预付款及结算方式6.4拖欠工程款违约责任7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料供应进度7.4材料供应违约责任8.施工现场管理8.1施工现场布置及安全文明施工8.2施工现场环境保护8.3施工现场排水、供电、供水8.4施工现场施工组织9.专利、专有技术及知识产权9.1专利、专有技术及知识产权的归属9.2专利、专有技术及知识产权的使用9.3侵权及违约责任10.合同变更及解除10.1合同变更的条件及程序10.2合同解除的条件及程序10.3合同变更及解除的后果11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约责任形式12.2违约责任承担12.3违约金及赔偿13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1不可抗力及免责条款14.2合同附件及补充协议14.3合同份数及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1甲方名称:港口码头建设有限公司1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3乙方名称:建设集团有限公司1.1.4乙方地址:省市区路号1.2双方法定代表人或授权代表1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.2.3甲方授权代表:1.2.4乙方授权代表:赵六1.3双方联系方式1.3.1甲方联系电话:02156781.3.2甲方传真:021876543211.3.3乙方联系电话:021876543211.3.4乙方传真:02156782.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称:港口码头建设工程2.2项目地点2.2.1项目所在省:省2.2.2项目所在市:市2.2.3项目所在区:区2.3项目规模及投资额2.3.1项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.3.2项目投资额:人民币亿元2.4项目建设内容2.4.1建设内容:港口码头主体工程、配套设施工程、附属工程等3.合同工期3.1施工总工期3.1.1总工期:个月3.2分阶段工期安排3.2.1第一阶段:土建工程,工期为个月3.2.2第二阶段:安装工程,工期为个月3.2.3第三阶段:装饰装修工程,工期为个月3.3工期延误及违约责任3.3.1工期延误原因及处理3.3.2违约责任及赔偿4.工程质量4.1质量标准及验收办法4.1.1质量标准:符合国家及行业相关标准4.1.2验收办法:分阶段验收,最终验收4.2质量保证措施4.2.1严格材料采购及检验4.2.2强化施工过程控制4.2.3完善质量管理体系4.3质量事故处理4.3.1事故报告及调查4.3.2事故处理及赔偿5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.1.1编制依据:国家及行业相关标准5.2工程量清单内容5.2.1土建工程5.2.2安装工程5.2.3装饰装修工程5.3工程量清单变更5.3.1变更程序5.3.2变更内容6.工程价款及支付6.1工程价款计算方法6.1.1工程量清单计价6.2工程进度款支付比例6.2.1分阶段支付比例6.3预付款及结算方式6.3.1预付款比例及支付时间6.3.2结算方式及时间6.4拖欠工程款违约责任6.4.1拖欠原因及处理6.4.2违约责任及赔偿8.材料供应8.1材料供应方式8.1.1甲方负责提供主要材料,乙方负责提供辅助材料8.1.2甲方应提前X个月向乙方提供材料清单及规格要求8.2材料质量要求8.2.1所有材料必须符合国家及行业标准8.2.2甲方应确保材料的质量合格证书和检验报告8.3材料供应进度8.3.1材料供应进度应与施工进度相匹配8.3.2甲方应在施工前X个月完成材料供应8.4材料供应违约责任8.4.1甲方未按时供应材料,应承担相应的违约责任8.4.2乙方发现材料不合格,有权要求更换,并追究甲方责任9.施工现场管理9.1施工现场布置及安全文明施工9.1.1施工现场应合理规划,保持整洁有序9.1.2施工单位应严格遵守安全文明施工规定9.2施工现场环境保护9.2.1施工单位应采取措施减少施工过程中的环境污染9.2.2产生的固体废弃物应分类存放,及时清运9.3施工现场排水、供电、供水9.3.1施工现场排水系统应满足施工需求9.3.2供电、供水设施应安全可靠,满足施工需要9.4施工现场施工组织9.4.1施工单位应制定详细的施工组织设计9.4.2施工单位应合理安排施工人员及设备10.专利、专有技术及知识产权10.1专利、专有技术及知识产权的归属10.1.1合同执行过程中产生的专利、专有技术及知识产权归乙方所有10.2专利、专有技术及知识产权的使用10.2.1乙方有权在合同范围内使用专利、专有技术及知识产权10.3侵权及违约责任10.3.1任何一方侵犯对方专利、专有技术及知识产权,应承担相应法律责任11.合同变更及解除11.1合同变更的条件及程序11.1.1合同变更需经双方协商一致11.1.2变更内容应以书面形式确认11.2合同解除的条件及程序11.2.1合同解除需符合法定或约定的条件11.2.2解除合同应以书面形式通知对方11.3合同变更及解除的后果11.3.1合同变更不影响已履行部分的效力11.3.2合同解除后,双方应按照约定处理剩余工作及款项12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议12.1.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构:仲裁委员会12.2.2诉讼法院:市区人民法院12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担,除非另有约定13.违约责任13.1违约责任形式13.1.1违约金、赔偿金13.1.2恢复原状、更换13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应违约责任13.2.2双方均可要求违约方承担违约责任13.3违约金及赔偿13.3.1违约金的计算方法及数额13.3.2赔偿的标准及计算方法14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署并加盖公章14.1.2合同经双方代表签字14.2合同终止条件14.2.1项目完工14.2.2双方协商一致14.3合同终止后的处理14.3.1双方应按照约定处理剩余工作及款项14.3.2合同终止后,双方应相互返还文件及资料第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指本合同签订后,由甲方或乙方邀请或委托的,为本合同履行提供专业服务、监督、咨询或评估的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是中介方、监理方、审计方、评估方等。15.2.2第三方介入的具体方式和内容应在合同附件中详细说明。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在合同附件中明确。15.3.2第三方的责任限额应包括但不限于第三方提供服务的瑕疵、错误或延误等。16.甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,并对其提供的服务进行监督。16.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和信息,并配合第三方的工作。16.2乙方责任16.2.1乙方应遵守第三方的指导和建议,确保施工质量符合合同要求。16.2.2乙方应向第三方提供施工进度、质量等信息,并配合第三方进行现场检查。17.第三方与其他各方的责权利划分17.1第三方与甲方17.1.1第三方应向甲方报告工作进展和发现的问题。17.1.2甲方有权要求第三方提供工作成果,并对其工作质量进行评估。17.2第三方与乙方17.2.1第三方有权要求乙方提供必要的施工信息,并对其施工过程进行监督。17.2.2乙方应接受第三方的监督,并对第三方提出的合理建议进行采纳。17.3第三方与其他方17.3.1第三方在履行职责过程中,应保持独立性,不得偏袒任何一方。17.3.2第三方在履行职责过程中,如发现合同履行过程中的重大问题,应及时通知甲乙双方。18.第三方介入的合同变更18.1第三方介入可能引起合同内容的变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。18.2补充协议应包括第三方介入的具体内容、责任范围、费用承担等。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决。19.2协商不成的,争议可提交至合同约定的争议解决机构。20.第三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度新型材料抹灰分包劳务合同4篇
- 二零二五年度生物科技研发合作合同范本模板4篇
- 2025年树林生态保护与可持续发展承包合同范本3篇
- 2025年教育机构VI设计及校园文化手册合同3篇
- 2025年度个人租赁公寓水电费结算合同4篇
- 2025年度渔业科技示范园承包合同3篇
- 2022年安全生产月安全宣传教育活动方案
- 2025年度幼儿园后勤保障与物业管理合同4篇
- 正规2025年度广告代理发布合同3篇
- 毕业生就业平台和资源
- 2025年度版权授权协议:游戏角色形象设计与授权使用3篇
- 2024年08月云南省农村信用社秋季校园招考750名工作人员笔试历年参考题库附带答案详解
- 防诈骗安全知识培训课件
- 心肺复苏课件2024
- 2024年股东股权继承转让协议3篇
- 2024-2025学年江苏省南京市高二上册期末数学检测试卷(含解析)
- 四川省名校2025届高三第二次模拟考试英语试卷含解析
- 《城镇燃气领域重大隐患判定指导手册》专题培训
- 湖南财政经济学院专升本管理学真题
- 考研有机化学重点
- 全国身份证前六位、区号、邮编-编码大全
评论
0/150
提交评论