二零二五年度新型材料抹灰分包劳务合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度新型材料抹灰分包劳务合同合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同双方基本信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期二、项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目工期三、劳务分包内容3.1技术要求3.2工程量清单3.3施工工艺3.4材料要求3.5施工进度计划四、合同价格及支付方式4.1合同总价4.2付款方式4.3付款节点4.4逾期付款责任五、质量标准及验收5.1质量标准5.2验收标准5.3验收程序5.4质量保证期六、安全文明施工6.1安全责任6.2安全管理措施6.3文明施工要求6.4安全事故处理七、环境保护与文明施工7.1环境保护要求7.2环保措施7.3文明施工措施7.4环保事故处理八、合同变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构十一、合同附件11.1设计图纸11.2施工图纸11.3技术规范11.4合同附件清单十二、其他约定12.1合同履行期间的管理12.2合同履行期间的保密12.3合同履行期间的知识产权12.4合同履行期间的争议处理十三、合同解除后的处理13.1合同解除后的财产清算13.2合同解除后的债权债务处理13.3合同解除后的争议处理十四、合同签署及生效14.1合同签署14.2合同生效条件14.3合同生效日期合同编号202501一、合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度新型材料抹灰分包劳务合同”。1.2合同双方基本信息甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同终止日期本合同工期为____个月，自合同生效之日起计算。二、项目概述2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目地点]2.3项目规模[项目规模]2.4项目内容[项目内容]2.5项目工期[项目工期]三、劳务分包内容3.1技术要求[技术要求]3.2工程量清单[工程量清单]3.3施工工艺[施工工艺]3.4材料要求[材料要求]3.5施工进度计划[施工进度计划]四、合同价格及支付方式4.1合同总价[合同总价]4.2付款方式[付款方式]4.3付款节点[付款节点]4.4逾期付款责任[逾期付款责任]五、质量标准及验收5.1质量标准[质量标准]5.2验收标准[验收标准]5.3验收程序[验收程序]5.4质量保证期[质量保证期]六、安全文明施工6.1安全责任[安全责任]6.2安全管理措施[安全管理措施]6.3文明施工要求[文明施工要求]6.4安全事故处理[安全事故处理]七、环境保护与文明施工7.1环境保护要求[环境保护要求]7.2环保措施[环保措施]7.3文明施工措施[文明施工措施]7.4环保事故处理[环保事故处理]八、合同变更与解除8.1变更条件8.1.1任何一方提出变更要求，需提前____天书面通知对方。8.1.2变更内容不得违反国家法律法规及合同约定。8.2变更程序8.2.1双方协商一致后，签署书面变更协议。8.2.2变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。8.3合同解除条件8.3.1合同履行过程中，任何一方严重违约。8.3.2因不可抗力导致合同无法履行。8.4合同解除程序8.4.1提出解除方应书面通知对方，并说明理由。8.4.2双方协商一致后，签署书面解除协议。九、违约责任9.1违约情形9.1.1逾期付款或未按约定支付费用。9.1.2质量不符合约定标准。9.1.3未按合同约定进行施工。9.2违约责任9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金金额根据违约情形及损失程度确定。9.3违约处理9.3.1违约方应在接到违约通知之日起____天内采取补救措施。9.3.2双方协商不成时，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。十、争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成时，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决程序10.2.1争议双方应在争议发生后____天内向仲裁机构提交仲裁申请。10.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请之日起____天内作出仲裁裁决。10.3争议解决机构[争议解决机构名称]十一、合同附件11.1设计图纸[设计图纸清单]11.2施工图纸[施工图纸清单]11.3技术规范[技术规范清单]11.4合同附件清单[合同附件清单]十二、其他约定12.1合同履行期间的管理12.1.1双方应按照合同约定履行各自职责。12.1.2甲方有权对乙方施工过程进行监督检查。12.2合同履行期间的保密12.2.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。12.3合同履行期间的知识产权12.3.1双方应尊重对方的知识产权，未经许可不得使用。12.4合同履行期间的争议处理12.4.1双方应通过友好协商解决合同履行期间的争议。十三、合同解除后的处理13.1合同解除后的财产清算13.1.1合同解除后，双方应进行财产清算。13.1.2清算结果作为解除合同的依据。13.2合同解除后的债权债务处理13.2.1合同解除后，双方应结清债权债务。13.3合同解除后的争议处理13.3.1合同解除后的争议，仍按照本合同第十条约定处理。十四、合同签署及生效14.1合同签署本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方（签字）：________________乙方（签字）：________________日期：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款1：甲方项目管理权说明：甲方作为主导方，对项目的整体管理拥有最终决策权，包括但不限于施工方案、进度安排、资金拨付等。条款内容：14.1.1甲方有权对乙方提交的施工方案进行审核，并有权要求乙方进行修改。14.1.2甲方有权根据项目进度和实际情况调整施工计划，乙方应予以配合。14.1.3甲方有权决定资金的拨付时间和金额，乙方应按时提交相关费用报销单据。附加条款2：甲方监督权说明：甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督，确保项目按期、保质完成。条款内容：14.2.1甲方应定期对乙方施工质量进行检查，发现质量问题，乙方应立即整改。14.2.2甲方有权对乙方施工安全措施进行检查，确保施工安全。14.2.3甲方有权对乙方环保措施进行检查，确保施工过程中符合环保要求。附加条款3：甲方信息保密义务说明：甲方作为项目主导方，对项目相关信息负有保密义务，不得泄露给第三方。条款内容：14.3.1甲方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。14.3.2甲方违反保密义务，造成乙方损失的，应承担相应的法律责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款1：乙方施工自主权说明：乙方作为主导方，在保证工程质量、安全和环保的前提下，有权自主决定施工方案和施工方法。条款内容：14.1.1乙方有权根据项目特点和施工条件，制定合理的施工方案。14.1.2乙方有权根据施工进度和实际情况，调整施工计划。14.1.3乙方有权在确保施工质量的前提下，采用先进的技术和材料。附加条款2：乙方进度管理权说明：乙方作为主导方，对项目进度负有管理责任，应确保项目按期完成。条款内容：14.2.1乙方应制定详细的施工进度计划，并按时完成各阶段施工任务。14.2.2乙方应定期向甲方报告施工进度，如遇特殊情况，应及时通知甲方。14.2.3乙方因自身原因导致项目延期，应承担相应的责任。附加条款3：乙方质量保证义务说明：乙方作为主导方，对施工质量负有保证义务，确保工程质量达到合同约定标准。条款内容：14.3.1乙方应严格按照合同约定和施工规范进行施工，确保工程质量。14.3.2乙方应建立完善的质量管理体系，对施工过程进行全程监控。14.3.3乙方应承担因自身原因造成的质量问题，并负责整改。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款1：中介机构职责说明：第三方中介机构在合同履行过程中，负责协调双方关系，提供专业咨询服务。条款内容：14.1.1中介机构应客观、公正地处理双方争议，维护双方合法权益。14.1.2中介机构应协助双方进行合同履行过程中的信息沟通和协调。14.1.3中介机构应定期向双方报告项目进展情况。附加条款2：中介机构费用说明：第三方中介机构的服务费用由合同双方协商确定，并在合同中明确。条款内容：14.2.1中介机构服务费用包括咨询费、协调费等，具体金额由双方协商确定。14.2.2中介机构服务费用在合同签订时一次性支付。附加条款3：中介机构责任说明：第三方中介机构在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应责任。条款内容：14.3.1中介机构在履行职责过程中，因故意或重大过失造成一方损失的，应承担相应的法律责任。14.3.2中介机构在履行职责过程中，如因不可抗力等原因导致无法履行职责，不承担法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.施工图纸3.技术规范4.合同附件清单5.甲方项目管理权限说明6.乙方施工自主权说明7.第三方中介机构服务协议8.甲方监督权说明9.乙方进度管理权说明10.乙方质量保证义务说明二、违约行为及认定：1.逾期付款或未按约定支付费用。2.质量不符合约定标准。3.未按合同约定进行施工。4.甲方或乙方未履行合同规定的保密义务。5.甲方或乙方未按合同约定进行项目管理或施工监督。6.中介机构未履行职责或因自身原因造成损失。7.任何一方违反合同约定的其他行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。3.仲裁：指当事人根据事先或事后达成的仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.保密义务：指合同当事人对合同内容、项目信息等负有保密责任，不得泄露给第三方。5.知识产权：指人们对其智力成果所享有的专有权利，如专利权、著作权等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，采取补救措施，确保工程质量。2.问题：施工进度落后于计划。解决办法：分析原因，调整施工计划，加强管理，确保项目按期完成。3.问题：资金拨付不及时。解决办法：及时沟通，明确资金拨付条件，确保资金及时到位。4.问题：中介机构服务不到位。解决办法：与中介机构沟通，明确服务要求，监督其履行职责。五、所有应用场景：1.新型材料抹灰分包劳务项目。2.项目甲方为主导的施工合同。3.项目乙方为主导的施工合同。4.项目涉及第三方中介机构的施工合同。5.项目涉及质量、进度、资金等方面的施工合同。全文完。二零二五年度新型材料抹灰分包劳务合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2专用术语解释2.合同双方信息2.1分包方信息2.2主合同方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.工程内容与范围4.1工程内容4.2工程范围5.工程进度与期限5.1工程进度安排5.2工程期限6.工程质量标准6.1质量标准要求6.2质量检验方法7.材料供应与管理7.1材料供应责任7.2材料验收与保管8.技术服务与支持8.1技术服务内容8.2技术支持方式9.工程款支付9.1付款方式9.2付款时间9.3付款条件10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他14.1不可抗力14.2合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“新型材料”指在本合同中，由甲方提供的新型环保抹灰材料，包括但不限于各类新型水泥基材料、硅酸盐材料等。1.1.2“劳务”指乙方根据甲方要求，按照本合同约定完成的新型材料抹灰施工工作。1.1.3“工程”指乙方负责实施的新型材料抹灰施工项目。1.1.4“合同”指本《二零二五年度新型材料抹灰分包劳务合同》。1.2专用术语解释1.2.1“甲方”指委托乙方进行新型材料抹灰施工的业主或施工单位。1.2.2“乙方”指承接甲方新型材料抹灰施工任务的施工单位或个人。1.2.3“工程量”指甲方提供的工程量清单中所列明的施工工程量。2.合同双方信息2.1分包方信息2.1.1乙方全称：___________2.1.2乙方地址：___________2.1.3乙方联系人：___________2.1.4乙方联系电话：___________2.2主合同方信息2.2.1甲方全称：___________2.2.2甲方地址：___________2.2.3甲方联系人：___________2.2.4甲方联系电话：___________3.项目概况3.1项目名称：___________3.2项目地点：___________3.3项目规模：___________（包括总面积、楼层数等）4.工程内容与范围4.1工程内容4.1.1根据甲方提供的工程量清单，乙方负责施工的新型材料抹灰工程。4.1.2乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工。4.2工程范围4.2.1工程范围包括但不限于墙体、顶棚的抹灰施工。4.2.2工程范围需符合国家相关施工规范和质量标准。5.工程进度与期限5.1工程进度安排5.1.1乙方需按照甲方要求，在合同签订后30日内提交详细的施工进度计划。5.1.2乙方应确保在施工过程中，按进度计划完成各阶段工程。5.2工程期限5.2.1本合同工期为___________天，自合同生效之日起计算。6.工程质量标准6.1质量标准要求6.1.1乙方施工的工程应达到国家规定的质量标准。6.1.2乙方需严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。6.2质量检验方法6.2.1乙方在施工过程中，应进行自检，确保工程质量符合要求。6.2.2甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督和检验。7.材料供应与管理7.1材料供应责任7.1.1甲方负责提供新型材料抹灰所需的原材料，并保证材料的质量符合合同约定和国家标准。7.1.2甲方应在工程开工前10日将所需材料送达施工现场。7.2材料验收与保管7.2.1乙方应在材料到达现场后24小时内进行验收，确认材料数量和质量。7.2.2乙方应妥善保管甲方提供的材料，防止丢失、损坏或浪费。8.技术服务与支持8.1技术服务内容8.1.1甲方应向乙方提供必要的技术咨询和施工指导。8.1.2甲方应提供设计图纸、技术规范和相关技术资料。8.2技术支持方式8.2.1甲方应指定技术人员负责与乙方沟通，解答施工过程中的技术问题。8.2.2甲方应在接到乙方技术支持请求后24小时内给予答复。9.工程款支付9.1付款方式9.1.1甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例和节点由双方另行协商确定。9.1.2甲方应在工程进度达到约定的支付节点后5个工作日内支付相应款项。9.2付款时间9.2.1乙方应在每个付款节点前提交付款申请，并附上相应的工程进度证明和验收报告。9.2.2甲方应在收到乙方付款申请后3个工作日内完成支付。9.3付款条件9.3.1工程质量达到合同约定标准。9.3.2工程进度符合合同要求。10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。10.2合同解除10.2.1如一方违约，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。10.2.2在不可抗力情况下，合同双方均有权解除合同，但应尽最大努力减少损失。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程。11.1.2甲方未按合同约定支付工程款。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院管辖。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方在本合同上签字盖章，并经甲方审核批准。13.2合同终止条件13.2.1工程验收合格，且工程款结清。13.2.2双方协商一致解除合同。14.其他14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。14.1.2发生不可抗力事件，合同双方应协商解决，尽力减少损失。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、付款计划等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，因特定需要或甲乙双方同意而介入合同关系的外部实体，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.1.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险等。15.2第三方责任15.2.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业的服务或技术支持。15.2.2第三方的服务内容、质量标准、收费标准等应在合同中明确约定。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。15.3.2第三方有权根据合同约定和行业规范，对工程质量进行监督检查。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与甲方的关系：第三方应接受甲方的委托，对工程进行监督和管理。15.4.2第三方与乙方的关系：第三方应监督乙方按照合同约定和行业标准进行施工，对施工过程进行质量控制。15.4.3第三方与甲乙双方的关系：第三方应保持中立，不得偏袒任何一方。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入的必要性16.1.1甲乙双方应根据实际情况，决定是否引入第三方介入。16.1.2引入第三方介入的决定应书面通知对方，并经双方同意。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方应共同选定第三方，并签订相应的合作协议。16.2.2第三方应向甲乙双方提交其资质证明、服务内容和收费标准等文件。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。16.3.2第三方介入的费用应在合同中明确约定，并作为合同的一部分。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的定义17.1.1“第三方责任限额”指第三方在履行合同过程中因自身过错造成的损失，其赔偿金额不得超过约定的限额。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务性质、风险程度和收费标准等因素确定。17.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并作为合同的一部分。17.3第三方责任限额的适用17.3.1第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中因自身过错造成的损失。17.3.2第三方责任限额不适用于因甲乙双方原因造成的损失。18.第三方介入后的合同变更18.1第三方介入后的合同变更18.1.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。18.2第三方介入后的合同解除18.2.1如第三方在合同履行过程中出现重大违约，甲乙双方有权解除与第三方的合作协议。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入后的争议解决19.1.1第三方介入后的争议，甲乙双方应尝试协商解决。19.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入后的其他条款20.1第三方介入后的其他条款20.1.1第三方介入后的其他条款，包括但不限于保密条款、知识产权条款等，应在合同中明确约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程名称、工程量、计量单位、单价、总价等信息。要求：工程量清单应与合同内容一致，并由甲方签字确认。2.技术规范与图纸提供施工所需的技术规范、设计图纸和相关资料。要求：技术规范和图纸应满足国家相关标准，并由甲方提供。3.材料清单列出施工所需材料的名称、规格、型号、数量、品牌等信息。要求：材料清单应与实际施工需求相符，并由甲方提供。4.付款计划详细列出工程进度与付款节点、付款金额、付款方式等信息。要求：付款计划应与合同约定一致，并由甲乙双方签字确认。5.质量验收报告记录工程质量验收的过程和结果。要求：质量验收报告应由第三方或甲方验收人员签字确认。6.施工进度报告记录工程进度情况，包括已完成工程量、存在问题等。要求：施工进度报告应定期提交，并由甲方签字确认。7.变更协议记录合同变更的内容、原因、双方签字确认等信息。要求：变更协议应与合同变更内容一致，并由甲乙双方签字确认。8.争议解决协议记录争议解决的方式、结果、双方签字确认等信息。要求：争议解决协议应与争议解决结果一致，并由甲乙双方签字确认。9.第三方合作协议记录第三方介入的具体内容、服务内容、费用等。要求：第三方合作协议应与第三方服务内容一致，并由甲乙双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：乙方未按合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。1.2甲方未按合同约定支付工程款责任认定：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：甲方未按合同约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。1.3第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：第三方未按约定进行工程质量检测，甲方有权要求第三方支付违约金。1.4任何一方违反保密条款责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：乙方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方支付违约金。2.违约责任认定标准违约责任认定标准应在合同中明确约定，包括违约金的计算方式、赔偿损失的范围等。违约责任认定标准应公平合理，符合法律法规。全文完。二零二五年度新型材料抹灰分包劳务合同2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2分包单位地址1.3分包单位联系人1.4分包单位联系电话1.5总包单位名称1.6总包单位地址1.7总包单位联系人1.8总包单位联系电话第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期2.6工程质量要求第三条工程分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程图纸第四条合同价款4.1合同总价4.2预付款比例4.3预付款支付时间4.4进度款支付方式及时间4.5结算款支付时间及方式4.6违约金计算及支付第五条工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收时间第六条人员及设备6.1分包单位人员安排6.2分包单位设备提供6.3人员及设备管理责任第七条材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料检验及验收7.4材料费用结算第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任第九条违约责任9.1分包单位违约责任9.2总包单位违约责任9.3违约责任承担方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序第十三条合同附件13.1附件一：工程分包范围详细说明13.2附件二：人员及设备清单13.3附件三：材料清单13.4附件四：合同签订日期及双方签字盖章第十四条其他约定事项14.1不可抗力14.2法律法规变更14.3合同未尽事宜协商解决第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称：新型材料1.2分包单位地址：省市区路号1.3分包单位联系人：1.4分包单位联系电话：138xxxx56781.5总包单位名称：建筑工程1.6总包单位地址：省市区路号1.7总包单位联系人：1.8总包单位联系电话：139xxxx5678第二条工程概况2.1工程名称：住宅小区新型材料抹灰工程2.2工程地点：省市区街道2.3工程规模：建筑面积10万平方米2.4工程类型：住宅小区装修工程2.5工程工期：自合同签订之日起120天内完成2.6工程质量要求：符合国家相关质量标准，达到优良等级第三条工程分包范围3.1分包工程内容：新型材料抹灰施工，包括墙面、顶面抹灰，以及材料运输、安装等3.2分包工程量：根据工程图纸及施工方案，抹灰总面积约为8万平方米3.3分包工程图纸：详见附件一《住宅小区新型材料抹灰工程图纸》第四条合同价款4.1合同总价：人民币捌佰万元整（￥800万元）4.2预付款比例：合同总价的20%，即人民币壹佰六十万元整（￥160万元）4.3预付款支付时间：合同签订后5个工作日内4.4进度款支付方式及时间：按工程进度分阶段支付，每完成20%的工程量支付一次，每次支付合同总价的5%4.5结算款支付时间及方式：工程验收合格后30日内支付结算款，结算款为合同总价减去已支付款项4.6违约金计算及支付：如分包单位未按合同约定完成工程，每逾期一天，按合同总价的0.1%支付违约金第五条工程进度及验收5.1工程进度计划：详见附件二《住宅小区新型材料抹灰工程进度计划表》5.2工程验收标准：符合国家相关质量标准，达到优良等级5.3工程验收程序：由总包单位组织，双方共同参与验收5.4工程验收时间：工程完工后7个工作日内第六条人员及设备6.1分包单位人员安排：详见附件三《新型材料人员安排表》6.2分包单位设备提供：详见附件四《新型材料设备清单》6.3人员及设备管理责任：分包单位负责人员及设备的管理，确保工程顺利进行第七条材料供应7.1材料供应方式：由总包单位统一采购，分包单位负责运输及安装7.2材料质量要求：符合国家相关质量标准，达到优质等级7.3材料检验及验收：材料进场前由总包单位进行检验，合格后方可使用7.4材料费用结算：材料费用按实际用量及合同约定价格结算第八条保密条款8.1保密内容：包括但不限于工程图纸、技术资料、商业秘密、客户信息等8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后3年内8.3保密责任：双方均应采取必要措施，防止保密信息的泄露，未经对方同意，不得向任何第三方披露第九条违约责任9.1分包单位违约责任：9.1.1未按合同约定完成工程，每逾期一天，按合同总价的0.1%支付违约金9.1.2工程质量不符合约定，承担修复费用，并赔偿由此造成的损失9.1.3违反保密条款，赔偿对方因此遭受的损失9.2总包单位违约责任：9.2.1未按时支付款项，每逾期一天，按逾期款项的0.1%支付违约金9.2.2未按合同约定提供材料，承担由此造成的损失9.2.3违反保密条款，赔偿对方因此遭受的损失第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构：仲裁委员会10.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行第十一条合同解除11.1合同解除条件：11.1.1双方协商一致11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3一方严重违约，另一方提出解除11.2合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并按照合同约定处理后续事宜11.3合同解除后的处理：11.3.1双方应按照合同约定结算剩余款项11.3.2分包单位应撤回施工人员及设备11.3.3总包单位应负责工程后续的验收及整改工作第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件：双方签字盖章后生效12.2合同终止条件：12.2.1合同约定的工程完工12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3因不可抗力导致合同无法履行12.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜第十三条合同附件13.1附件一：工程分包范围详细说明13.2附件二：住宅小区新型材料抹灰工程图纸13.3附件三：新型材料人员安排表13.4附件四：新型材料设备清单13.5附件五：合同签订日期及双方签字盖章第十四条其他约定事项14.1不可抗力：因地震、洪水、火灾等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担责任14.2法律法规变更：如国家法律法规发生变化，双方应协商调整合同条款14.3合同未尽事宜：合同未尽事宜，双方应友好协商解决第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或委托，参与合同执行、监督、咨询或提供服务的任何个人或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、中介机构等。第二条第三方介入的必要性2.1第三方介入的必要性包括但不限于：2.1.1确保工程质量符合国家及行业标准2.1.2提高工程进度，确保工程按时完成2.1.3增强合同履行的透明度和公正性2.1.4协助解决合同履行过程中出现的争议第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额应考虑第三方的工作性质、职责范围及可能承担的风险。第四条第三方责任划分4.1第三方责任划分如下：4.1.1第三方在执行监理、检测、咨询等职责时，应严格按照合同约定和行业标准进行，对因自身原因造成的损失，承担相应的责任。4.1.2第三方在提供中介服务时，应保证中介信息的真实性和有效性，对因信息不准确造成的损失，承担相应的责任。4.1.3第三方在提供咨询服务时，应提供专业、合理的建议，对因建议不当造成的损失，承担相应的责任。第五条第三方介入程序5.1第三方介入程序如下：5.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项和职责范围。5.1.2甲乙双方共同邀请或委托第三方参与合同执行。5.1.3第三方接受邀请或委托后，与甲乙双方签订服务协议，明确服务内容、费用及责任。第六条第三方权利6.1.1获得合同执行所需的信息和数据。6.1.2要求甲乙双方提供必要的协助和支持。6.1.3对合同执行过程中发现的问题提出意见和建议。第七条第三方义务7.1.1严格按照合同约定和行业标准履行职责。7.1.2对合同执行过程中发现的问题及时报告甲乙双方。7.1.3对因自身原因造成的损失，承担相应的责任。第八条第三方变更8.1如第三方在合同履行过程中需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。第九条第三方退出9.1第三方在合同履行过程中如需退出，应提前通知甲乙双方，并按照合同约定处理后续事宜。第十条第三方责任承担10.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失，由第三方承担全部责任。10.2第三方在合同履行过程中因甲乙双方原因造成损失，由甲乙双方按照合同约定承担相应责任。第十一条第三方费用11.1第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等，由甲乙双方在合同中约定。11.2第三方费用应在合同签订后支付，具体支付方式由甲乙双方与第三方协商确定。第十二条第三方保密12.1第三方在合同履行过程中应遵守保密条款，对甲乙双方提供的信息和数据负有保密义务。第十三条第三方争议解决13.1第三方与甲乙双方发生争议时，应通过协商解决。13.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。第十四条第三方介入的终止14.1第三方介入的终止条件包括但不限于：14.1.1合同履行完毕14.1.2第三方完成合同约定的服务内容14.1.3双方协商一致解除第三方介入14.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《住宅小区新型材料抹灰工程图纸》详细要求：包含工程平面图、立面图、剖面图、节点详图等，确保图纸完整、准确、清晰。说明：图纸是工程实施的重要依据，需由专业设计单位提供，并经甲乙双方确认。2.附件二：《住宅小区新型材料抹灰工程进度计划表》详细要求：列出工程各阶段的开始和结束时间，明确各阶段的工作内容和质量要求。说明：进度计划是确保工程按时完成的重要工具，需由分包单位制定，并经总包单位审核。3.附件三：《新型材料人员安排表》详细要求：列出参与工程的人员名单、职务、职责及联系方式。说明：人员安排表是确保工程顺利进行的关键，需由分包单位提供，并经总包单位确认。4.附件四：《新型材料设备清单》详细要求：列出用于工程的所有设备名称、型号、数量及使用说明。说明：设备清单是确保工程顺利进行的重要保障，需由分包单位提供，并经总包单位确认。5.附件五：《合同签订日期及双方签字盖章》详细要求：双方签字盖章的合同副本，确保合同有效。说明：合同副本是合同生效的证明，需双方妥善保管。6.附件六：《材料清单》详细要求：列出用于工程的各类材料名称、规格、型号、数量及质量要求。说明：材料清单是确保工程材料质量的重要依据，需由总包单位提供，并经分包单位确认。7.附件七：《工程验收报告》详细要求：记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果及存在问题。说明：验收报告是工程完成的重要凭证，需由总包单位提供，并经分包单位确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包单位未按合同约定完成工程，造成工期延误。1.2分包单位工程质量不符合约定，造成返工或损失。1.3分包单位未按时支付相关费用，造成对方损失。1.4总包单位未按时支付进度款，造成分包单位损失。1.5第三方在执行职责过程中出现重大失误，造成损失。2.责任认定标准：2.1分包单位未按合同约定完成工程，每逾期一天，按合同总价的0.1%支付违约金。2.2分包单位工程质量不符合约定，承担修复费用，并赔偿由此造成的损失。2.3分包单位未按时支付相关费用，每逾期一天，按逾期款项的0.1%支付违约金。2.4总包单位未按时支付进度款，每逾期一天，按逾期款项的0.1%支付违约金。2.5第三方在执行职责过程中出现重大失误，承担全部责任。3.示例说明：3.1分包单位未按合同约定完成工程，造成工期延误5天，应支付违约金人民币5000元。3.2分包单位施工过程中，因材料不合格导致墙面开裂，需返工修复，并赔偿由此造成的损失人民币10000元。3.3分包单位未按时支付材料供应商款项，造成供应商损失，应支付违约金人民币5000元。3.4总包单位未按时支付分包单位进度款，造成分包单位损失，应支付违约金人民币5000元。3.5第三方在监理过程中，因未及时发现质量问题，导致工程出现严重缺陷，应承担全部责任，赔偿损失人民币20000元。全文完。二零二五年度新型材料抹灰分包劳务合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方（承包方）：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方（分包方）：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的为满足甲方新型材料抹灰工程的需求，根据国家相关法律法规及行业标准，甲方决定将工程中新型材料抹灰分包给具有专业资质的乙方。本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务和责任，确保新型材料抹灰工程的顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合工程实际情况，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，特订立本合同。三、定义与解释3.1专业属于本合同所述“新型材料抹灰”是指采用新型材料进行墙面、地面等抹灰工程，包括但不限于新型砂浆、瓷砖、石材等。3.2关键词解释（1）工程范围：指本合同约定的乙方负责施工的新型材料抹灰工程的具体范围。（2）工程量：指乙方按照合同约定完成的新型材料抹灰工程的工程量。（3）工期：指乙方完成新型材料抹灰工程的时间期限。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成新型材料抹灰工程。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行检查、监督。（3）甲方应按照合同约定支付乙方工程款。（4）甲方应提供乙方施工所需的材料、设备、场地等。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成新型材料抹灰工程。（2）乙方应遵守国家法律法规、行业标准及甲方的要求，确保施工安全、文明施工。（3）乙方应按照甲方要求，提供施工所需的材料、设备、技术等。（4）乙方应按照合同约定，按时完成工程验收，并配合甲方进行工程验收。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，工期为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点新型材料抹灰工程地点：（请填写工程地点）5.3合同履行方式乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成新型材料抹灰工程，甲方按照合同约定支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字（或盖章）后生效。6.2终止条件（1）合同期满，双方无异议。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）甲方违约，经乙方书面通知甲方，甲方在合理期限内仍未纠正。（4）乙方违约，经甲方书面通知乙方，乙方在合理期限内仍未纠正。6.3终止程序（1）合同终止前，甲乙双方应就合同终止事项进行协商。（2）协商一致后，甲乙双方应签订终止协议。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定完成剩余工程。（2）合同终止后，甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。（3）合同终止后，甲乙双方应按照国家法律法规及行业标准，对合同履行情况进行清算。（4）合同终止后，甲乙双方应相互配合，办理合同终止手续。七、费用与支付7.1费用构成（1）人工费：指乙方施工人员的人工成本，包括工资、津贴、奖金等。（2）材料费：指施工过程中所需新型材料、设备、工具等费用。（3）机械费：指施工过程中使用的机械设备租赁或购买费用。（4）管理费：指乙方在施工过程中产生的管理费用。（5）利润：指乙方在完成工程后应得的合理利润。7.2支付方式（1）乙方应按照合同约定，提交详细的工程进度报告和费用结算报告。（2）甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和费用结算报告后，按照约定的支付比例和金额支付工程款。（3）支付方式为银行转账，乙方应在合同中提供银行账户信息。7.3支付时间（1）甲方应在工程进度达到合同约定节点后，及时支付相应的工程款。（2）具体支付时间如下：a.工程开工后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。b.工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的40%。c.工程进度达到80%时，甲方支付合同总价款的20%。d.工程完工并验收合格后，甲方支付剩余的10%作为尾款。7.4支付条款（1）甲方在支付工程款时，应扣除乙方应承担的税费。（2）甲方有权对乙方的工程进度报告和费用结算报告进行审核，如有异议，应在收到报告后的5个工作日内提出。（3）支付完成后，甲方应向乙方提供支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款金额的_____%。（2）甲方未按合同约定提供施工所需材料、设备的，应承担由此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_____%。（2）乙方在施工过程中造成工程质量问题的，应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。（3）乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本合同约定，向守约方支付违约金或赔偿损失。赔偿金额和方式由双方协商确定，或由仲裁机构或人民法院判决。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方均应采取必要的保密措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、暴乱、恐怖袭击等社会事件。（3）政府行为，如政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，甲乙双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。（3）不可抗力事件持续期间，双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）战争导致原材料供应中断。（3）政府政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利、义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密等法律法规禁止转让的情形。（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对新型材料抹灰工程的质量、进度、安全等方面的监督权。（2）乙方在施工过程中，未经甲方同意，不得将工程分包或转包给第三方。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇新型材料抹灰技术的重大改进或更新，甲方有权要求乙方采用新技术、新材料，并承担相应的费用。（2）如遇不可抗力事件导致合同无法履行，甲方有权决定是否继续履行合同。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。（2）修改和补充的内容，应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）本合同的修改和补充，自双方签字（或盖章）之日起生效。（2）修改和补充的内容，对甲乙双方具有约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互配合，确保新型材料抹灰工程的顺利进行。（2）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应定期召开会议，沟通工程进展情况。（2）乙方应及时向甲方汇报施工进度和质量情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用