2024年度土方工程劳务分包合同模板-基础设施配套工程3篇_第1页
2024年度土方工程劳务分包合同模板-基础设施配套工程3篇_第2页
2024年度土方工程劳务分包合同模板-基础设施配套工程3篇_第3页
2024年度土方工程劳务分包合同模板-基础设施配套工程3篇_第4页
2024年度土方工程劳务分包合同模板-基础设施配套工程3篇_第5页
已阅读5页,还剩64页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度土方工程劳务分包合同模板——基础设施配套工程本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程内容4.1土方工程4.2其他工程5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验7.工程价格与支付7.1工程价格7.2付款方式7.3付款时间8.工程变更与调整8.1变更程序8.2变更内容8.3变更价格9.施工安全与环境保护9.1施工安全9.2环境保护10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除与终止11.1解除条件11.2终止条件12.违约责任12.1违约责任承担12.2违约责任赔偿13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024年度土方工程劳务分包合同。1.1.2“分包方”指承担土方工程劳务分包任务的单位。1.1.3“总包方”指委托分包方进行土方工程劳务分包的总承包单位。1.1.4“工程”指本合同约定的土方工程劳务分包工程。1.1.5“工程地点”指合同约定的具体施工地点。1.1.6“工程规模”指合同约定的工程量。1.1.7“工程类型”指合同约定的工程类别。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,按照国家相关法律法规及行业规范进行解释。1.2.2本合同如有歧义,以双方协商一致的解释为准。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称:__________________2.1.2地址:__________________2.1.3法定代表人:__________________2.1.4联系方式:__________________2.2总包方2.2.1名称:__________________2.2.2地址:__________________2.2.3法定代表人:__________________2.2.4联系方式:__________________3.工程概况3.1工程名称:__________________3.2工程地点:__________________3.3工程规模:__________________3.4工程类型:__________________4.工程内容4.1土方工程4.1.1土方开挖4.1.2土方回填4.1.3土方运输4.2其他工程4.2.1临时设施搭建4.2.2施工用水用电4.2.3施工安全防护5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.1.1分包方应按照合同约定的工程进度计划进行施工。5.1.2工程进度计划应包括各阶段工作内容、时间节点及责任人。5.2工期要求5.2.1合同工期为__________________日历天。5.2.2分包方应按照工期要求完成工程。6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1分包方应按照国家相关质量标准进行施工。6.1.2工程质量标准应符合合同约定的要求。6.2质量检验6.2.1分包方应建立健全质量检验制度。6.2.2质量检验应包括施工过程中的各个环节。7.工程价格与支付7.1工程价格7.1.1工程总价为人民币__________________元整。7.1.2工程价格包含材料费、人工费、机械使用费等。7.2付款方式7.2.1分包方应按照合同约定的付款方式提交付款申请。7.2.2总包方应在收到分包方付款申请后,按照约定的付款时间进行支付。7.3付款时间7.3.1首付款:合同签订后____个工作日内支付总额的20%。7.3.2进度款:按工程进度支付,每完成合同约定的工程量支付总额的20%。7.3.3结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内支付总额的30%。7.3.4保修金:工程竣工验收合格后____个工作日内支付总额的10%,保修期满后无质量问题无息退还。8.工程变更与调整8.1变更程序8.1.1工程变更应经双方协商一致后进行。8.1.2变更内容应包括变更原因、变更范围、变更工程量、变更价格等。8.1.3变更程序如下:8.1.3.1分包方提出变更申请,并提供变更原因及有关资料。8.1.3.2总包方收到变更申请后,应在____个工作日内回复是否同意变更。8.1.3.3双方就变更内容达成一致后,签订变更协议。8.2变更内容8.2.1变更内容应包括但不限于设计变更、工程量增减、工期调整等。8.2.2变更内容不得影响工程质量和安全。8.3变更价格8.3.1变更价格应根据市场行情和双方协商确定。8.3.2变更价格应包含材料费、人工费、机械使用费等。9.施工安全与环境保护9.1施工安全9.1.1分包方应制定施工安全措施,确保施工安全。9.1.2分包方应遵守国家有关施工安全的规定,确保施工人员安全。9.2环境保护9.2.1分包方应遵守国家有关环境保护的规定,采取有效措施保护环境。9.2.2分包方应采取措施防止施工过程中对环境的污染。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2若协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后,双方应在____个工作日内提出解决争议的请求。10.2.2仲裁或诉讼程序按照相关法律法规执行。11.合同解除与终止11.1解除条件11.1.1分包方严重违反合同约定,经提醒后仍不改正的。11.1.2总包方因不可抗力原因无法继续履行合同的。11.2终止条件11.2.1合同约定的工期已满,工程竣工验收合格。11.2.2双方协商一致解除合同。12.违约责任12.1违约责任承担12.1.1分包方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.1.2总包方违约的,也应承担相应的违约责任。12.2违约责任赔偿12.2.1违约责任赔偿金额应根据违约情况及实际损失确定。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,本合同自____年____月____日起生效。13.1.2本合同生效前,双方应完成所有必要的审批手续。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期已满,工程竣工验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。14.其他约定14.1通知方式14.1.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方。14.1.2通知发送后,自发送之日起____个工作日视为送达。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、变更协议等。14.3合同未尽事宜处理14.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,为甲乙双方提供专业服务、咨询、监理、检测等非直接施工任务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括分包方和总包方及其关联方。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的具体内容、服务范围和费用应在合作协议中明确。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合作协议履行其职责,并对自己的服务承担相应的法律责任。15.3.2第三方在合同履行过程中,如因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的赔偿责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据合作协议约定,并在合同中予以明确。15.4.2第三方的责任限额不得低于因其服务导致甲乙双方遭受的直接经济损失。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与分包方、总包方之间的权利义务关系,由合作协议约定。15.5.2第三方与甲乙双方之间的权利义务关系,由合作协议和本合同共同约定。15.5.3第三方在合同履行过程中,不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入时的额外条款16.1.1第三方介入后,甲乙双方应按照合作协议和本合同的规定,共同监督第三方的工作。16.1.2第三方在合同履行过程中,如需变更服务内容或增加服务项目,应经甲乙双方同意。16.1.3第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可按照本合同第10条的规定处理。16.2第三方介入时的额外说明16.2.1第三方介入期间,甲乙双方应确保第三方的工作不会影响工程进度和质量。16.2.2第三方介入期间,甲乙双方应按照合作协议和本合同的规定,及时向第三方提供必要的资料和条件。16.2.3第三方介入期间,如第三方违反合作协议或本合同的规定,甲乙双方有权要求第三方改正或终止其服务。17.第三方介入后的合同变更17.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面变更协议。17.2变更协议与本合同具有同等法律效力。18.第三方介入后的争议解决18.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可按照本合同第10条的规定处理。18.2第三方介入后,如第三方与甲乙双方发生争议,应按照合作协议约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。附件要求:应与合同一致,由总包方提供,经分包方确认。2.施工图纸包括设计图纸、施工图纸和相关技术规范。附件要求:由总包方提供,分包方应仔细审查,如有疑问应及时提出。3.变更协议记录双方就工程变更达成的一致意见。附件要求:变更内容应具体明确,双方签字盖章后生效。4.付款申请及凭证分包方提交的付款申请和相关凭证。附件要求:应包括工程进度、付款金额、付款时间等。5.工程进度报告附件要求:每月提交一次,由分包方提供。6.质量检验报告记录工程质量检验结果。附件要求:由第三方或总包方提供,分包方应配合检验。7.施工安全措施及记录包括施工安全措施、安全事故报告、安全培训记录等。附件要求:由分包方提供,确保施工安全。8.环境保护措施及记录包括环境保护措施、环保设施运行记录等。附件要求:由分包方提供,确保施工过程中的环境保护。9.合同变更协议记录合同变更内容。附件要求:变更内容应具体明确,双方签字盖章后生效。10.争议解决协议记录双方就争议解决达成的一致意见。附件要求:争议解决方式应合法有效,双方签字盖章后生效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按合同约定时间完成工程。1.2分包方未按合同约定质量完成工程。1.3分包方未按合同约定进行施工安全防护。1.4分包方未按合同约定进行环境保护。1.5总包方未按合同约定支付工程款。1.6第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准2.1分包方未按合同约定时间完成工程,每延迟一天,应支付合同总价____%的违约金。2.2分包方未按合同约定质量完成工程,造成损失的,应承担相应的赔偿责任。2.3分包方未按合同约定进行施工安全防护,造成安全事故的,应承担相应的法律责任。2.4分包方未按合同约定进行环境保护,造成环境污染的,应承担相应的法律责任。2.5总包方未按合同约定支付工程款,每延迟一天,应支付____%的滞纳金。2.6第三方未按合作协议履行职责,造成损失的,应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例3.1分包方因管理不善,导致工程延迟一个月完成,应支付合同总价2%的违约金。3.2分包方施工过程中,因材料不合格导致工程质量不合格,造成损失10万元,应承担相应的赔偿责任。3.3分包方未按合同约定进行施工安全防护,导致安全事故,造成损失5万元,应承担相应的法律责任。全文完。2024年度土方工程劳务分包合同模板——基础设施配套工程1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2承包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包内容3.3劳务分包要求4.工程量清单4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单内容4.3工程量清单计价5.工程质量标准5.1工程质量要求5.2工程质量检验5.3工程质量责任6.工程进度计划6.1工程进度安排6.2工程进度控制6.3工程进度调整7.工程价款及支付方式7.1工程价款计算方法7.2工程价款支付方式7.3工程价款调整8.材料供应及管理8.1材料供应责任8.2材料供应方式8.3材料管理要求9.工程安全与环境保护9.1工程安全责任9.2工程安全措施9.3环境保护要求10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同签署及生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:________________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方地址:__________________________1.1.4分包方联系电话:______________________1.1.5分包方开户银行:______________________1.1.6分包方银行账号:______________________1.2承包方信息1.2.1承包方名称:________________________1.2.2承包方法定代表人:____________________1.2.3承包方地址:__________________________1.2.4承包方联系电话:______________________1.2.5承包方开户银行:______________________1.2.6承包方银行账号:______________________2.工程概况2.1工程名称:________________________2.2工程地点:__________________________2.3工程规模:__________________________2.4工程类型:__________________________2.5工程进度:__________________________3.劳务分包内容3.1劳务分包范围:________________________3.2劳务分包内容:________________________3.3劳务分包要求:________________________4.工程量清单4.1工程量清单编制依据:____________________4.2工程量清单内容:________________________4.3工程量清单计价:________________________5.工程质量标准5.1工程质量要求:________________________5.2工程质量检验:________________________5.3工程质量责任:________________________6.工程进度计划6.1工程进度安排:________________________6.2工程进度控制:________________________6.3工程进度调整:________________________7.工程价款及支付方式7.1工程价款计算方法:____________________7.2工程价款支付方式:____________________7.3工程价款调整:________________________8.材料供应及管理8.1材料供应责任8.1.1承包方负责材料的采购、运输、验收和管理。8.1.2分包方按照承包方的要求提供必要的材料。8.2材料供应方式8.2.1承包方负责提供工程所需的全部材料,并负责材料的运输和交付。8.2.2分包方负责按照承包方提供的材料清单和时间表接收材料。8.3材料管理要求8.3.1分包方必须妥善保管所接收的材料,防止损坏、丢失或被盗。8.3.2分包方应按照工程进度计划合理使用材料,避免浪费。9.工程安全与环境保护9.1工程安全责任9.1.1分包方负责施工现场的安全管理,确保施工人员的安全。9.1.2承包方负责提供必要的安全设施和防护措施。9.2工程安全措施9.2.1分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.2.2分包方应定期进行安全检查,及时消除安全隐患。9.3环境保护要求9.3.1分包方应采取措施保护施工现场的环境,防止污染。9.3.2分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程量或质量要求。10.1.2分包方未按合同约定的时间完成工程。10.1.3分包方违反合同约定的材料供应责任。10.2违约责任承担10.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2承包方有权解除合同,并要求分包方承担违约责任。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额根据实际情况和合同约定计算。10.3.2违约赔偿应在违约行为发生后30日内支付。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后15日内提出书面争议解决请求。11.2.2争议解决期间,合同其他条款继续有效。11.3争议解决期限11.3.1争议解决期限为自争议提出之日起60日内。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2发生不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1解除合同应书面通知对方。12.2.2合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程。12.3合同解除后的处理12.3.1合同解除后,双方应立即停止履行合同。12.3.2双方应按照合同约定处理已完成的工程和剩余工程。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并加盖公章。13.1.2合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程全部完成。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同终止后的处理13.3.1合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程。13.3.2合同终止后,双方应相互结算,结清所有款项。第二部分:第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义14.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、仲裁机构、调解机构等。14.2第三方介入情形a)双方发生争议,无法协商解决;b)需要专业机构进行工程监理、检测或评估;c)需要第三方提供专业咨询或调解服务。14.3第三方责任限额14.3.1第三方在合同履行过程中,其责任限额由合同约定,并在合同附件中明确。14.3.2第三方责任限额包括但不限于:a)对工程质量和安全造成的损失;b)对工程进度延误造成的损失;c)对合同履行过程中产生的其他损失。14.4第三方选择与授权14.4.1第三方的选择由双方协商确定,并签署相关委托协议。14.4.2双方应授权第三方在合同范围内行使相应的职责和权利。14.5第三方职责a)监理方:对工程质量、进度和安全进行监督,确保工程符合合同要求;b)咨询方:提供专业咨询意见,协助双方解决合同履行中的问题;c)检测机构:对工程材料、设备等进行检测,确保其符合质量标准;d)仲裁机构或调解机构:在双方争议无法协商解决时,提供仲裁或调解服务。14.6第三方权利a)要求双方提供必要的信息和资料;b)对工程质量和安全进行监督和检查;c)对合同履行中的问题提出建议和意见;d)在必要时,对争议进行仲裁或调解。14.7第三方与其他各方的关系14.7.1第三方在合同履行过程中,与甲乙双方的关系如下:a)第三方与甲乙双方是委托与被委托的关系;b)第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定;c)第三方在履行职责过程中,不得损害甲乙双方的合法权益。14.8第三方介入的合同条款变更14.8.1第三方介入后,如需变更合同条款,应由甲乙双方与第三方协商一致,并签署补充协议。14.9第三方介入的费用承担14.9.1第三方介入产生的费用,由合同约定,并在合同附件中明确。14.9.2费用承担方式包括但不限于:a)由甲乙双方按照约定的比例分担;b)由责任方承担;c)由双方协商确定。14.10第三方介入的争议解决14.10.1第三方介入过程中,如甲乙双方与第三方发生争议,应协商解决。14.10.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于计算工程价款。2.附件二:工程进度计划详细要求:包括工程各阶段的时间安排、关键节点、进度控制措施等。说明:工程进度计划是确保工程按期完成的重要依据。3.附件三:材料供应清单详细要求:包括材料名称、规格、数量、供应商、交货时间等。说明:材料供应清单是确保工程材料及时供应的保障。4.附件四:工程质量标准详细要求:包括工程质量要求、检验标准、验收程序等。说明:工程质量标准是确保工程质量达到预期目标的重要依据。5.附件五:安全生产措施详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产措施是确保施工人员生命财产安全的重要保障。6.附件六:环境保护措施详细要求:包括环境保护责任制、污染治理措施、环保设施等。说明:环境保护措施是确保施工过程中不造成环境污染的重要依据。7.附件七:合同变更记录详细要求:包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明:合同变更记录是合同履行过程中对合同条款变更的记录。8.附件八:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决期限等。说明:争议解决协议是双方在发生争议时遵循的协议。9.附件九:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的背景、目的、职责、权利等。说明:第三方介入协议是第三方介入合同履行过程中的协议。10.附件十:合同履行情况报告详细要求:包括工程进度、质量、安全、环境保护等方面的报告。说明:合同履行情况报告是双方了解合同履行情况的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程量或质量要求。责任认定标准:根据合同约定,分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若分包方未按合同约定完成工程量,导致工程进度延误,承包方有权要求分包方赔偿由此产生的损失。2.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:根据合同约定,分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工程进度延误,承包方有权要求分包方支付违约金。3.违约行为:分包方违反合同约定的材料供应责任。责任认定标准:根据合同约定,分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若分包方未按合同约定提供材料,导致工程进度延误,承包方有权要求分包方赔偿由此产生的损失。4.违约行为:承包方未按合同约定支付工程价款。责任认定标准:根据合同约定,承包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若承包方未按合同约定支付工程价款,分包方有权要求承包方支付违约金。5.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:根据合同约定,第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若第三方未按合同约定进行工程监理,导致工程质量不符合要求,承包方有权要求第三方赔偿由此产生的损失。全文完。2024年度土方工程劳务分包合同模板——基础设施配套工程2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程劳务分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度3.4分包工程质量要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.工程进度款支付5.1进度款支付比例5.2进度款支付节点5.3进度款支付流程6.工程结算及竣工结算6.1工程结算6.2竣工结算6.3结算时间6.4结算方式7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收责任8.工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.工程变更及索赔9.1工程变更9.2索赔条件9.3索赔程序9.4索赔期限10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约责任条款11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1其他约定条款14.2其他约定事项说明第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息分包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________1.2总包方信息总包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________1.3监理单位信息监理单位名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________第二条工程概况2.1工程名称基础设施配套工程2.2工程地点____________________2.3工程规模____________________2.4工程类型____________________第三条工程劳务分包内容3.1分包工程范围____________________3.2分包工程量____________________3.3分包工程进度____________________3.4分包工程质量要求____________________第四条合同价款及支付方式4.1合同价款____________________4.2付款方式____________________4.3付款时间____________________4.4付款条件____________________第五条工程进度款支付5.1进度款支付比例____________________5.2进度款支付节点____________________5.3进度款支付流程____________________第六条工程结算及竣工结算6.1工程结算____________________6.2竣工结算____________________6.3结算时间____________________6.4结算方式____________________第七条工程验收7.1验收标准____________________7.2验收程序____________________7.3验收时间____________________7.4验收责任____________________第八条工程保修8.1保修范围本合同项下的工程劳务分包,包括但不限于土方挖掘、填方、平整、压实等工程,均应按照国家相关质量标准和规范进行保修。8.2保修期限保修期限自竣工验收合格之日起计算,土方工程保修期限为一年。8.3保修责任在保修期内,如因分包方施工原因导致的工程质量问题,分包方应负责修复,直至达到规定的质量标准。第九条工程变更及索赔9.1工程变更在工程实施过程中,如因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致工程内容或工程量发生变化,经双方协商一致后,可进行工程变更。9.2索赔条件如因不可抗力或总包方责任导致分包方遭受损失,分包方有权提出索赔。9.3索赔程序分包方应在事件发生后及时通知总包方,并提供相关证据,双方协商解决索赔事宜。9.4索赔期限索赔应在事件发生后三十日内提出,逾期不予受理。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,提交____________________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁应按照____________________仲裁规则进行。10.3争议解决期限仲裁裁决应在仲裁庭组成后六十日内作出。第十一条规定违约责任11.1违约责任条款本合同各方应严格遵守合同约定,如有违约行为,应承担相应的违约责任。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约责任赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构根据实际情况裁决。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件(1)另一方严重违约;(2)发生不可抗力事件;(3)经双方协商一致。12.2合同终止条件合同期满或双方约定的其他终止条件成就时,合同终止。12.3合同解除及终止程序第十三条合同生效及期限13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同期限本合同期限自生效之日起至工程竣工验收合格之日止。13.3合同续签如需续签合同,双方应提前一个月进行协商,并签订续签协议。第十四条其他约定事项14.1其他约定条款本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2其他约定事项说明双方应遵守国家法律法规,履行社会责任,确保工程质量和安全。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定业务需求或特殊情况,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等非直接施工任务的独立法人或其他组织。(1)甲乙双方的员工或关联方;(2)合同直接涉及的施工、设计、监理等相关单位;(3)法律法规禁止或限制介入的机构或个人。第二条第三方介入范围(1)工程项目的可行性研究、设计咨询、技术评估;(2)工程项目的监理、质量检测、安全评估;(3)工程项目的合同管理、进度控制、成本控制;(4)其他甲乙双方约定的第三方服务。第三条第三方责任限额(1)第三方责任限额的具体金额;(2)第三方责任限额的计算方法;(3)第三方责任限额的适用范围。第四条第三方责权利4.1第三方权利(1)根据合同约定,享有相应的服务费用;(2)在履行职责过程中,有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件;(3)在履行职责过程中,有权对甲乙双方的行为提出意见和建议。4.2第三方义务(1)按照合同约定,提供专业、高效的服务;(2)保守甲乙双方的商业秘密和工程信息;(3)遵守国家法律法规和行业规范。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:(1)甲方负责提供第三方所需的相关资料和条件;(2)甲方负责监督第三方的工作进度和质量;(3)甲方负责支付第三方服务费用。5.2第三方与乙方的划分:(1)乙方负责按照合同约定,接受第三方的服务;(2)乙方负责配合第三方的工作,确保工程顺利进行;(3)乙方负责向第三方提供必要的资料和条件。第六条第三方介入的审批程序6.1第三方介入前,甲乙双方应共同审查

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论