版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度高速公路建设工程合同价款组成与交通流量预测合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确二零二五年度高速公路建设工程合同价款组成与交通流量预测的相关事宜,以确保高速公路工程建设的顺利进行,提高交通流量预测的准确性,降低项目风险。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》、《高速公路建设管理办法》等相关法律法规,以及双方协商一致的原则制定。三、定义与解释3.1专业术语1.高速公路建设工程:指新建、改建、扩建的高速公路工程,包括路基、路面、桥梁、隧道、互通立交、交通设施等。2.合同价款:指本合同约定的工程建设项目所需支付的全部费用,包括但不限于设计费、施工费、监理费、材料费、设备费等。3.交通流量预测:指对高速公路在未来一段时间内的车流量进行预测,为高速公路建设、运营和管理提供依据。3.2关键词解释1.合同价款组成:指构成合同价款的各项费用,包括但不限于设计费、施工费、监理费、材料费、设备费等。2.交通流量:指单位时间内通过高速公路的车流量。3.预测期:指本合同约定的交通流量预测的时间段。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利:(1)要求乙方按照合同约定完成高速公路建设工程;(2)要求乙方提供交通流量预测报告;(3)监督乙方履行合同义务;(4)在合同约定的范围内对乙方进行考核和奖惩。2.甲方的义务:(1)按照合同约定向乙方支付合同价款;(2)提供必要的施工条件,包括但不限于土地、水源、电源等;(3)协助乙方办理相关手续;(4)按照合同约定进行交通流量预测。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利:(1)按照合同约定完成高速公路建设工程;(2)要求甲方按照合同约定支付合同价款;(3)要求甲方提供必要的施工条件;(4)对甲方提供的信息进行保密。2.乙方的义务:(1)按照合同约定完成高速公路建设工程;(2)按照甲方要求提供交通流量预测报告;(3)保证工程质量,确保工程安全;(4)对甲方提供的信息进行保密。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至二零二五年度高速公路建设工程竣工之日止。5.2合同履行地点本合同约定的履行地点为高速公路建设工程施工现场。5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定完成高速公路建设工程;2.甲方按照合同约定支付合同价款;3.双方按照合同约定进行交通流量预测。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工程建设项目竣工;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应当书面通知对方;2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应当及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果1.合同终止后,双方应当按照合同约定处理已完成的工程建设项目;2.双方应当按照合同约定结算合同价款;3.合同终止后,双方应当继续履行合同约定的保密义务。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费:包括初步设计、施工图设计、设计变更等费用。2.施工费:包括路基、路面、桥梁、隧道、互通立交、交通设施等施工费用。3.监理费:包括施工监理、质量监理、安全监理等费用。4.材料费:包括各类建筑材料、设备、配件等费用。5.设备费:包括施工、监理所需设备的购置、租赁、维修等费用。6.其他费用:包括但不限于临时设施、环保、绿化、临时交通管理、保险等费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,甲方支付合同价款的10%作为预付款。2.进度款:在工程进度达到合同约定节点时,甲方支付已完成工程量对应的合同价款的80%。3.验收款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余合同价款的10%作为验收款。4.保修金:在工程保修期内,甲方保留合同价款的5%作为保修金,保修期满后无质量问题退还。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后15个工作日内。2.进度款支付时间:每个进度节点完成后30个工作日内。3.验收款支付时间:工程竣工验收合格后30个工作日内。4.保修金退还时间:保修期满后30个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前向乙方提供合法的付款凭证。2.乙方应在收到支付款项后出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。2.甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程延误,应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同价款的千分之五。2.乙方在施工过程中造成工程质量问题,应承担相应的修复责任和赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算和支付方式按照本合同第七条的规定执行。2.损失赔偿的计算和支付方式根据实际情况,按照相关法律法规和合同约定执行。九、保密条款9.1保密内容1.本合同及其附件中的技术秘密、商业秘密和业务信息。2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和业务信息。9.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、披露或使用保密内容,除非得到对方的书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、社会事件等原因,导致合同无法履行或者履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风、泥石流等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.当事人应立即通知对方不可抗力事件的发生。2.双方应尽力采取措施减少损失。3.因不可抗力导致合同无法履行或履行困难,当事人可免除部分或全部责任。10.4不可抗力实例1.因地震导致工程无法继续施工。2.因政府政策调整导致工程成本增加。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解1.双方可申请仲裁机构进行调解。2.调解不成的,可提交仲裁或诉讼。11.3仲裁或诉讼1.争议提交仲裁机构仲裁。2.仲裁机构裁决后,当事人应履行裁决。3.当事人对仲裁裁决不服的,可向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。2.经双方同意,乙方可以将合同部分或全部权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本合同中约定的保密条款。2.本合同中约定的违约责任条款。3.法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对高速公路建设工程的监督权和验收权。2.乙方保留对工程设计和施工的技术秘密和商业秘密的知识产权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间,根据工程实际情况调整工程进度和支付款项的权利。2.乙方保留在合同履行期间,根据工程实际情况提出合理的设计变更和施工方案的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充,必须以书面形式进行。2.修改或补充的内容应经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。2.未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改或补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互协作,确保工程顺利进行。2.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。3.乙方应按照甲方的要求,提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,沟通工程进展情况。2.双方应通过书面形式及时传递相关信息。3.双方应共同解决工程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于高速公路建设工程合同价款组成与交通流量预测的完整协议,任何口头协议或先前的协议均以本合同为准。16.3增减条款1.本合同如有增减条款,应以书面形式进行。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):签字:日期:乙方(盖章):签字:日期:见证人(盖章):签字:日期:附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.高速公路建设工程设计文件4.施工图设计文件5.交通流量预测报告6.工程量清单7.合同履行过程中的会议纪要8.付款凭证及收据9.不可抗力事件证明文件10.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按合同约定支付款项。b.未按合同约定提供施工条件。乙方违约:a.未按合同约定完成工程。b.在施工过程中造成工程质量问题。2.违约行为认定:违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。任何一方违反合同约定,均视为违约行为。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.公路法:规范公路建设、管理和使用的法律。3.高速公路建设管理办法:关于高速公路建设管理的部门规章。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.仲裁:指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构裁决。6.诉讼:指当事人向人民法院提起诉讼,请求人民法院通过审判解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:双方协商调整工程进度计划,必要时暂停工程或增加施工人员。2.问题:材料价格波动。解决办法:在合同中约定材料价格调整机制,以市场价格为基础进行调整。3.问题:工程质量问题。解决办法:乙方应及时整改,确保工程质量符合合同约定。甲方有权要求乙方承担修复责任。4.问题:不可抗力事件发生。解决办法:按照合同约定的不可抗力条款,双方应尽力减少损失,并协商解决后续问题。5.问题:合同争议。解决办法:进行协商解决,协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体介绍第三方名称:(填写第三方名称)第三方职责:作为监理单位,负责对高速公路建设工程的施工过程进行监督和检查。2.第三方权利第三方有权对施工过程进行现场检查,确保工程质量符合合同要求。第三方有权要求乙方提供相关工程资料和报告。第三方有权对施工过程中的违法行为进行制止和报告。3.第三方义务第三方应按照合同约定,客观、公正地履行监理职责。第三方应及时向甲方报告施工过程中的问题和风险。第三方应保守工程秘密,不得泄露乙方商业秘密。4.第三方责任第三方因监理失职导致工程质量问题的,应承担相应的法律责任。第三方因泄露乙方商业秘密而造成的损失,应承担赔偿责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利乙方有权要求甲方按照合同约定支付进度款和验收款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于土地、水源、电源等。乙方有权要求甲方协助办理相关手续。2.乙方利益条款乙方有权获得合理的利润,合同中应明确利润的计算方式和比例。乙方有权在工程完成后获得保修金。3.甲方的违约及限制条款甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程延误,应赔偿乙方因此造成的损失。甲方不得擅自变更工程规模或设计,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利甲方可要求乙方按照合同约定完成工程。甲方可要求乙方提供交通流量预测报告。甲方可对乙方提供的材料和设备进行检验。2.甲方的利益条款甲方可要求乙方在工程验收合格后支付验收款。甲方可要求乙方在保修期内承担保修责任。3.乙方的违约及限制条款乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同价款的千分之五。乙方在施工过程中造成工程质量问题,应承担相应的修复责任和赔偿责任。乙方不得擅自变更工程规模或设计,如需变更,应经甲方同意。全文完。二零二五年度高速公路建设工程合同价款组成与交通流量预测1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方信息5.合同签订地点6.合同目的7.合同有效期二、合同价款组成1.工程量清单2.材料价格3.人工费用4.施工机械费用5.管理费用6.利润7.税费8.其他费用三、交通流量预测1.交通流量预测方法2.交通流量预测数据来源3.交通流量预测模型4.交通流量预测结果分析5.交通流量预测调整机制6.交通流量预测风险控制7.交通流量预测结果应用四、工程进度安排1.工程分阶段划分2.各阶段工期要求3.工程进度监控措施4.工程进度调整机制5.工程进度风险控制五、质量要求与标准1.工程质量标准2.材料质量要求3.人员资质要求4.质量检测与验收5.质量问题处理六、合同履行与变更1.合同履行义务2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同违约责任5.合同争议解决七、付款方式与结算1.付款方式2.付款进度安排3.结算方式4.付款争议处理5.付款风险控制八、工程保险与风险1.工程保险种类2.保险责任范围3.保险费用承担4.风险评估与防范5.风险处理机制九、工程验收与移交1.验收标准与程序2.验收组织与人员3.验收结果处理4.工程移交手续5.工程移交风险控制十、售后服务与保修1.售后服务范围2.保修期限与内容3.售后服务责任4.售后服务争议处理5.售后服务风险控制十一、合同终止与解除1.合同终止条件2.合同解除程序3.合同终止后的处理4.合同解除后的处理5.合同终止与解除的风险控制十二、合同附件1.工程量清单2.交通流量预测报告3.人员资质证明4.机械设备清单5.其他相关文件十三、合同签署与生效1.合同签署2.合同生效条件3.合同生效日期4.合同备案5.合同签署风险控制十四、其他约定1.合同保密2.合同通知与送达3.合同解释4.合同附件效力5.合同变更与补充合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二五年度高速公路建设工程合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年____月____日4.合同双方信息:甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________5.合同签订地点:____________________6.合同目的:明确二零二五年度高速公路建设工程的价款组成与交通流量预测,确保工程顺利进行。7.合同有效期:自____年____月____日起至____年____月____日止。二、合同价款组成1.工程量清单:详细列出工程项目的具体内容和工程量。2.材料价格:列出各类材料的价格,包括主材、辅材等。3.人工费用:明确人工费用包含的内容,如工资、奖金、福利等。4.施工机械费用:列出各类施工机械的型号、数量、使用时间及费用。5.管理费用:包含项目管理、协调、监督等费用。6.利润:明确利润的计算方法和比例。7.税费:列出应缴纳的各类税费及计算方法。8.其他费用:列出其他可能产生的费用及承担方。三、交通流量预测1.交通流量预测方法:采用历史数据分析、现场调研、模型预测等方法。2.交通流量预测数据来源:收集历史交通流量数据、交通规划数据、相关政府部门发布的数据等。3.交通流量预测模型:采用合适的预测模型,如时间序列分析、回归分析等。4.交通流量预测结果分析:对预测结果进行分析,评估交通流量对工程的影响。5.交通流量预测调整机制:根据实际情况对预测结果进行调整。6.交通流量预测风险控制:制定风险控制措施,应对预测结果与实际情况不符的风险。7.交通流量预测结果应用:将预测结果应用于工程设计和施工过程中。四、工程进度安排1.工程分阶段划分:划分工程为多个阶段,如设计阶段、施工阶段等。2.各阶段工期要求:明确各阶段的具体工期要求。3.工程进度监控措施:制定工程进度监控措施,确保工程按期完成。4.工程进度调整机制:建立工程进度调整机制,应对进度延误的风险。5.工程进度风险控制:制定风险控制措施,应对进度延误的风险。五、质量要求与标准1.工程质量标准:明确工程质量标准,如国家标准、行业标准等。2.材料质量要求:列出各类材料的质量要求,如品牌、规格、性能等。3.人员资质要求:明确项目管理人员、施工人员等资质要求。4.质量检测与验收:制定质量检测与验收程序,确保工程质量。5.质量问题处理:明确质量问题处理流程和责任。六、合同履行与变更1.合同履行义务:列出双方在合同履行过程中的义务。2.合同变更程序:明确合同变更的申请、审批程序。3.合同解除条件:列出合同解除的条件。4.合同违约责任:明确合同违约责任及赔偿标准。5.合同争议解决:约定合同争议解决方式,如协商、仲裁、诉讼等。七、付款方式与结算1.付款方式:明确付款方式,如分期付款、按月付款等。2.付款进度安排:制定付款进度安排表,明确各阶段付款时间。3.结算方式:约定工程结算方式,如按实际完成工程量结算、按合同价款结算等。4.付款争议处理:约定付款争议处理程序。5.付款风险控制:制定付款风险控制措施,确保付款安全。八、工程保险与风险1.工程保险种类:人员意外伤害保险工程一切险第三者责任险2.保险责任范围:明确各类保险的保险责任范围。3.保险费用承担:甲方承担人员意外伤害保险费用。乙方承担工程一切险和第三者责任险费用。4.风险评估与防范:对工程可能面临的风险进行评估,并制定防范措施。5.风险处理机制:建立风险处理机制,及时应对和解决风险问题。九、工程验收与移交1.验收标准与程序:明确工程验收的标准和程序。2.验收组织与人员:约定验收组织机构和人员构成。3.验收结果处理:验收不合格的处理措施。4.工程移交手续:明确工程移交的手续和流程。5.工程移交风险控制:制定工程移交风险控制措施。十、售后服务与保修1.售后服务范围:明确售后服务范围,如保修期内的问题处理等。2.保修期限与内容:约定保修期限和保修内容。3.售后服务责任:明确售后服务责任。4.售后服务争议处理:约定售后服务争议处理程序。5.售后服务风险控制:制定售后服务风险控制措施。十一、合同终止与解除1.合同终止条件:列出合同终止的条件。2.合同解除程序:约定合同解除的程序。3.合同终止后的处理:明确合同终止后的处理措施。4.合同解除后的处理:约定合同解除后的处理措施。5.合同终止与解除的风险控制:制定合同终止与解除的风险控制措施。十二、合同附件1.工程量清单2.交通流量预测报告3.人员资质证明4.机械设备清单5.其他相关文件十三、合同签署与生效1.合同签署:双方代表签字盖章。2.合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效。3.合同生效日期:合同生效日期为签署日期。4.合同备案:合同需报送相关部门备案。5.合同签署风险控制:制定合同签署风险控制措施。十四、其他约定1.合同保密:双方对本合同内容保密。2.合同通知与送达:合同通知以书面形式送达。3.合同解释:合同解释以双方协商一致为准。4.合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。5.合同变更与补充:合同变更与补充需经双方书面同意。甲方(建设单位)签字:____________________乙方(施工单位)签字:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导工程进度安排甲方有权根据工程实际情况调整工程进度计划,并提前通知乙方。乙方应配合甲方的进度调整,确保工程按期完成。2.甲方主导材料采购与供应甲方负责材料的采购和供应,确保材料质量符合合同要求。乙方应在甲方指定的材料供应时间内完成材料验收。3.甲方主导交通流量预测与调整甲方负责交通流量预测,并根据预测结果调整施工方案。乙方应按照甲方的要求执行调整后的施工方案。4.甲方主导工程验收与移交甲方负责组织工程验收,并确保验收过程公正、透明。乙方应配合甲方完成工程移交手续。5.甲方主导合同争议解决合同争议由双方协商解决,协商不成的,提交甲方指定的仲裁机构仲裁。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导工程进度安排乙方有权根据工程实际情况调整工程进度计划,并提前通知甲方。甲方应配合乙方的进度调整,确保工程按期完成。2.乙方主导材料采购与供应乙方负责材料的采购和供应,确保材料质量符合合同要求。甲方应在乙方指定的材料供应时间内完成材料验收。3.乙方主导交通流量预测与调整乙方负责交通流量预测,并根据预测结果调整施工方案。甲方应按照乙方的要求执行调整后的施工方案。4.乙方主导工程验收与移交乙方负责组织工程验收,并确保验收过程公正、透明。甲方应配合乙方完成工程移交手续。5.乙方主导合同争议解决合同争议由双方协商解决,协商不成的,提交乙方指定的仲裁机构仲裁。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介机构合同中涉及的第三方中介机构应具备相关资质,并经双方同意。第三方中介机构应独立、公正地履行职责。2.第三方中介费用第三方中介费用由双方协商确定,并在合同中明确。第三方中介费用应在合同签订后支付。3.第三方中介职责第三方中介机构负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督和评估。第三方中介机构应定期向双方提交监督报告。4.第三方中介争议解决第三方中介机构在履行职责过程中产生的争议,由双方协商解决。协商不成的,提交第三方中介机构指定的仲裁机构仲裁。5.第三方中介终止如第三方中介机构无法履行职责或违反合同约定,双方有权终止其服务。终止第三方中介机构服务需提前通知,并按照合同约定进行后续处理。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.交通流量预测报告3.人员资质证明4.机械设备清单5.合同双方签署文件6.第三方中介机构资质证明7.保险合同及相关文件8.验收报告9.售后服务记录10.合同变更及补充协议11.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程进度。甲方未按合同约定的时间支付工程款项。任何一方未按合同约定履行质量保证义务。任何一方未按合同约定履行保密义务。2.违约行为的认定:违约行为应通过书面通知、仲裁或诉讼等方式进行认定。双方应提供相关证据证明违约行为的存在。三、法律名词及解释:1.合同:指双方或多方就某项事务达成的具有法律约束力的协议。2.违约:指合同一方或多方未履行合同约定的义务。3.仲裁:指由仲裁机构根据仲裁规则对争议进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指通过法院解决争议的一种司法程序。5.保密义务:指合同一方或多方对合同内容及相关信息负有保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:根据合同约定,乙方应采取措施加快工程进度,并通知甲方。2.问题:材料供应不及时。解决办法:甲方应提前通知乙方所需材料,并确保材料供应。3.问题:工程质量不合格。解决办法:乙方应立即整改,并承担由此产生的费用。4.问题:合同争议。解决办法:协商解决,协商不成的,提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.高速公路建设工程项目。2.交通流量预测与调整。3.工程价款组成与结算。4.工程质量与验收。5.合同争议解决。全文完。二零二五年度高速公路建设工程合同价款组成与交通流量预测2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同签订双方名称1.2合同签订双方法定代表人1.3合同签订双方联系方式2.合同项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.合同价款组成3.1工程量清单3.2工程量清单计价方法3.3材料价格3.4人工费3.5施工机械费3.6管理费3.7利润3.8不可预见费4.交通流量预测4.1交通流量预测方法4.2交通流量预测数据来源4.3交通流量预测结果5.工程进度计划5.1工程进度安排5.2关键节点时间5.3进度调整6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证7.施工安全管理7.1安全管理制度7.2安全责任7.3安全措施8.付款方式及时间8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决途径9.3争议解决费用10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.合同履行与违约责任11.1合同履行要求11.2违约责任11.3违约处理12.合同终止与结算12.1合同终止条件12.2合同结算程序12.3合同结算方式13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:交通流量预测报告13.3附件三:其他相关文件14.合同生效与解除14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同生效与解除程序第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1合同签订双方名称1.1.1甲方法定代表人:1.1.2乙方法定代表人:1.2合同签订双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人签字:________________1.2.2乙方法定代表人签字:________________1.3合同签订双方联系方式2.合同项目概况2.1项目名称:二零二五年度高速公路建设工程2.2项目地点:省市县2.3项目规模:全长公里,双向四车道2.4项目投资:总投资额为人民币亿元3.合同价款组成3.1工程量清单3.1.1工程量清单编制依据:根据国家及地方相关标准及规范3.1.2工程量清单内容:包括路基、路面、桥梁、隧道、互通式立交等工程量3.2工程量清单计价方法3.2.1计价方法:采用工程量清单计价法3.2.2计价依据:根据国家及地方相关标准及规范3.3材料价格3.3.1材料价格来源:市场价格及招标文件规定3.3.2材料价格调整:根据市场价格波动及国家政策调整3.4人工费3.4.1人工费计算:按照工程量清单及市场价格计算3.4.2人工费调整:根据市场价格波动及国家政策调整3.5施工机械费3.5.1施工机械费计算:按照工程量清单及市场价格计算3.5.2施工机械费调整:根据市场价格波动及国家政策调整3.6管理费3.6.1管理费计算:按照工程量清单及市场价格计算3.6.2管理费调整:根据市场价格波动及国家政策调整3.7利润3.7.1利润计算:按照工程量清单及市场价格计算3.7.2利润调整:根据市场价格波动及国家政策调整3.8不可预见费3.8.1不可预见费计算:按照工程量清单及市场价格计算3.8.2不可预见费调整:根据市场价格波动及国家政策调整4.交通流量预测4.1交通流量预测方法4.1.1预测方法:采用历史数据分析和模型预测4.1.2预测数据来源:交通管理部门提供的历史数据4.2交通流量预测数据来源4.2.1数据来源:省交通厅、市交通局等相关部门4.3交通流量预测结果4.3.1预测结果:预测年交通流量为万辆次/年5.工程进度计划5.1工程进度安排5.1.1工程进度安排:自合同签订之日起,预计工期为个月5.2关键节点时间5.2.1关键节点时间:路基工程完成时间、路面工程完成时间等5.3进度调整5.3.1进度调整:根据实际情况及双方协商进行调整6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1质量标准:符合国家及地方相关标准及规范6.2质量检验6.2.1质量检验:按照国家及地方相关标准及规范进行检验6.3质量保证6.3.1质量保证:乙方保证工程质量达到合同约定的标准8.付款方式及时间8.1付款比例8.1.1预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同价款的10%作为预付款8.1.2进度款:根据工程进度,每月支付合同价款的20%,累计支付至合同价款的60%8.1.3结算款:工程完工验收合格后,支付合同价款的20%8.1.4验收合格后60日内支付尾款,金额为合同价款的10%8.2付款时间8.2.1预付款:合同签订后5个工作日内8.2.2进度款:每月的15日前8.2.3结算款:验收合格后30日内8.2.4尾款:验收合格后60日内8.3付款条件8.3.1付款条件:工程进度达到约定的比例,且乙方提交的付款申请符合合同规定9.争议解决方式9.1争议解决原则9.1.1争议解决原则:遵循公平、公正、合理、及时的原则9.2争议解决途径9.2.1争议解决途径:通过友好协商解决9.2.2协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用:由败诉方承担,除非法律另有规定10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1合同变更条件:因不可抗力、国家政策调整等原因,导致合同内容需要变更10.2合同解除条件10.2.1合同解除条件:一方严重违约,经另一方书面通知后30日内仍未纠正10.3合同变更与解除程序10.3.1合同变更程序:双方协商一致后,签订书面变更协议10.3.2合同解除程序:违约方提出解除通知,另一方确认后,合同解除11.合同履行与违约责任11.1合同履行要求11.1.1合同履行要求:双方应按照合同约定全面履行各自的义务11.2违约责任11.2.1违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约处理11.3.1违约处理:违约发生后,双方应协商解决,协商不成的,按争议解决方式处理12.合同终止与结算12.1合同终止条件12.1.1合同终止条件:合同约定的工期完成,且工程验收合格12.2合同结算程序12.2.1合同结算程序:乙方提交结算报告,甲方审核后,双方确认结算金额12.3合同结算方式12.3.1合同结算方式:银行转账或现金支付13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.1.1附件一内容:详细列出工程量清单及计价方法13.2附件二:交通流量预测报告13.2.1附件二内容:详细列出交通流量预测方法及结果13.3附件三:其他相关文件13.3.1附件三内容:包括但不限于设计文件、施工图纸等14.合同生效与解除14.1合同生效条件14.1.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效14.2合同解除条件14.2.1合同解除条件:合同约定的解除条件成就14.3合同生效与解除程序14.3.1合同生效程序:双方签字盖章,合同生效14.3.2合同解除程序:一方提出解除通知,另一方确认后,合同解除第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,被甲乙双方邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程质量监督、工程进度监控、造价咨询、法律咨询、技术评估等。15.3第三方选择15.3.1第三方由甲乙双方共同协商选定,并签订相应的合作协议。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据合作协议及本合同的规定,履行其职责,对甲乙双方负责。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时的额外条款16.1.1甲方责任:16.1.1.1为第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够有效履行职责。16.1.1.2对第三方的服务进行监督和评价,确保服务质量符合合同要求。16.1.1.3按照合同约定支付第三方的服务费用。16.2乙方责任:16.2.1.1配合第三方的工作,提供必要的协助和信息。16.2.1.2对第三方的服务提出意见和建议,协助第三方改进工作。16.2.1.3按照合同约定支付第三方的服务费用。17.第三方责任17.1第三方责任限额17.1.1第三方因自身原因导致合同履行受到影响的,应承担相应的责任,责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。17.2第三方责任免除17.2.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的,第三方不承担责任,但应及时通知甲乙双方。17.3第三方责任承担17.3.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:18.1.1第三方作为甲方聘请的专业服务提供者,其职责仅限于为甲方提供服务,不得干涉甲方的决策。18.2第三方与乙方的关系:18.2.1第三方作为乙方协助的第三方机构,其职责是为乙方提供技术支持和服务,不得干涉乙方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 广东松山职业技术学院《工程制图基础》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东汕头幼儿师范高等专科学校《时装表演艺术》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东南方职业学院《市场调研》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东茂名幼儿师范专科学校《理财与税收筹划》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东理工职业学院《幼儿艺术教育与活动指导(美术)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 从“愚昧”到“科学”:科学技术简史(清华大学)学习通测试及答案
- 【高考解码】2021届高三生物二轮复习专题-生物与环境检测试题(B)
- 2024全光智慧城市发展报告
- 内蒙古包头市一机一中2014-2021学年高一上学期期中政治试题-含解析
- 【中学教材全解】2020年秋高中物理必修一课时学案:第四章-牛顿运动定律-第5节-牛顿第三定律
- 中国古典文献学(全套)
- 内燃机车常见故障分析及处理1733
- 反恐认证全套文件表格优质资料
- 住院医师规范化培训临床实践能力结业考核基本技能操作评分表(气管插管术)
- 谈心谈话记录表 (空白表)
- GB/T 39879-2021疑似毒品中鸦片五种成分检验气相色谱和气相色谱-质谱法
- Unit10单元基础知识点和语法点归纳 人教版英语九年级
- 自控原理课件1(英文版)
- GB/T 14048.14-2006低压开关设备和控制设备第5-5部分:控制电路电器和开关元件具有机械锁闩功能的电气紧急制动装置
- 2023年上海市市高考物理一模试卷含解析
- 西方政治制度史ppt-西方政治制度史Historyof课件
评论
0/150
提交评论