二零二五年度大型市政工程第三方担保施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度大型市政工程第三方担保施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.担保方基本信息1.2.施工方基本信息2.项目概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型3.担保内容3.1.担保范围3.2.担保金额3.3.担保期限4.担保费用及支付方式4.1.担保费用计算方法4.2.担保费用支付方式4.3.担保费用支付时间5.施工方责任和义务5.1.施工方质量责任5.2.施工方进度责任5.3.施工方安全责任5.4.施工方配合责任6.担保方责任和义务6.1.担保方担保责任6.2.担保方资金监管责任6.3.担保方信息保密责任7.工程变更及索赔7.1.工程变更范围7.2.工程变更审批程序7.3.索赔程序及处理8.合同解除及终止8.1.合同解除条件8.2.合同解除程序8.3.合同终止条件9.违约责任9.1.施工方违约责任9.2.担保方违约责任9.3.违约责任承担方式10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同生效及终止11.1.合同生效条件11.2.合同生效日期11.3.合同终止条件12.合同附件12.1.工程设计方案12.2.施工图纸12.3.担保合同附件13.合同签订及生效13.1.合同签订程序13.2.合同生效日期13.3.合同生效条件14.其他约定14.1.合同修改程序14.2.合同解除程序14.3.合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.担保方基本信息1.1.1.担保方名称：X担保有限公司1.1.2.担保方住所：省市区街道号1.1.3.担保方法定代表人：1.1.4.担保方联系电话：02156781.1.5.担保方开户银行：银行分行1.1.6.担保方银行账号：0561.2.施工方基本信息1.2.1.施工方名称：X建设有限公司1.2.2.施工方住所：省市区街道号1.2.3.施工方法定代表人：1.2.4.施工方联系电话：021876543211.2.5.施工方开户银行：银行分行1.2.6.施工方银行账号：65432109876543212.项目概况2.1.工程名称：大型市政工程项目2.2.工程地点：省市区2.3.工程规模：总投资亿元，建筑面积万平方米2.4.工程类型：市政道路、桥梁、隧道等3.担保内容3.1.担保范围：包括但不限于工程款支付、工程进度、工程质量、安全生产等方面3.2.担保金额：人民币壹拾亿元整（￥100,000,000.00）3.3.担保期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止4.担保费用及支付方式4.1.担保费用计算方法：按照担保金额的1%计收，即人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）4.2.担保费用支付方式：施工方在合同签订后十日内一次性支付担保方4.3.担保费用支付时间：每月初前五日内支付上一个月的担保费用5.施工方责任和义务5.1.施工方质量责任：严格按照国家相关标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到规定标准5.2.施工方进度责任：按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按时交付使用5.3.施工方安全责任：建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全生产5.4.施工方配合责任：积极配合监理、设计、质检等部门的工作，及时解决相关问题6.担保方责任和义务6.1.担保方担保责任：在施工过程中，如因施工方原因导致工程款无法支付、工程进度延误、工程质量不符合规定、安全生产事故等，担保方应在接到通知后及时履行担保责任6.2.担保方资金监管责任：对施工方收取的工程款进行监管，确保资金合理使用6.3.担保方信息保密责任：对合同内容、工程信息等保密，不得泄露给第三方8.工程变更及索赔8.1.工程变更范围8.1.1.因设计变更、自然条件变化、国家政策调整等原因引起的工程范围调整8.1.2.因不可抗力因素导致的工程量增加或减少8.2.工程变更审批程序8.2.1.施工方提出变更申请，经监理方审核后报设计方确认8.2.2.设计方确认变更后，由施工方组织实施8.2.3.变更内容需在变更实施前完成审批程序8.3.索赔程序及处理8.3.1.施工方因变更产生的额外费用，应向监理方提出索赔申请8.3.2.监理方审核索赔申请，确认合理后报设计方和施工方共同协商8.3.3.双方协商一致后，由监理方出具变更通知，并调整合同金额9.合同解除及终止9.1.合同解除条件9.1.1.施工方严重违约，如工程质量不达标、进度严重滞后等9.1.2.担保方严重违约，如未能履行担保责任等9.2.合同解除程序9.2.1.双方协商一致，签订合同解除协议9.2.2.发出解除通知，合同自通知到达对方之日起解除9.3.合同终止条件9.3.1.工程竣工验收合格9.3.2.合同约定的其他终止条件10.违约责任10.1.施工方违约责任10.1.1.质量违约：承担修复费用，并赔偿由此造成的损失10.1.2.进度违约：支付违约金，并赔偿由此造成的损失10.1.3.安全违约：承担事故责任，赔偿伤亡及财产损失10.2.担保方违约责任10.2.1.未履行担保责任：承担相应的赔偿责任10.3.违约责任承担方式10.3.1.经济赔偿10.3.2.法律诉讼11.争议解决11.1.争议解决方式11.1.1.争议发生后，双方应友好协商解决11.1.2.协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁11.1.3.仲裁机构未指定的情况下，提交法院诉讼11.2.争议解决机构11.2.1.仲裁机构：市仲裁委员会11.3.争议解决程序11.3.1.仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》执行11.3.2.法院诉讼程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》执行12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.1.1.双方签字盖章12.1.2.合同经担保方确认12.2.合同生效日期12.2.1.合同自双方签字盖章之日起生效12.3.合同终止条件12.3.1.合同约定的终止条件成就12.3.2.合同解除或终止通知送达对方13.合同附件13.1.工程设计方案13.2.施工图纸13.3.担保合同附件14.其他约定14.1.合同修改程序14.1.1.合同修改需经双方协商一致14.1.2.修改内容应以书面形式确定14.2.合同解除程序14.2.1.合同解除需经双方协商一致14.2.2.解除合同应以书面形式通知对方14.3.合同终止程序14.3.1.合同终止需符合合同约定或法律规定14.3.2.终止合同应以书面形式通知对方第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1.本合同中的“第三方”是指除合同双方（甲乙双方）以外的，因合同履行需要介入合同关系的独立第三方。2.第三方介入的类型2.1.仲裁机构：在争议解决过程中，双方同意将争议提交给指定的仲裁机构进行仲裁。2.2.监理方：对施工过程进行监督、检查和验收，确保工程质量、进度和安全。2.3.设计方：负责工程的设计方案和施工图纸的编制。2.4.中介方：提供专业服务，如评估、咨询、代理等。2.5.其他第三方：根据合同履行需要，经甲乙双方同意的其他独立第三方。3.第三方介入的条件3.1.第三方介入需经甲乙双方书面同意。3.2.第三方介入应符合法律法规和合同约定。4.第三方介入的职责和权利4.1.第三方应按照合同约定和法律法规的规定，独立、公正地履行其职责。4.2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。4.3.第三方有权根据合同约定和法律法规的规定，对甲乙双方的行为进行监督和检查。5.第三方责任限额5.1.第三方责任限额应根据第三方的职责和合同约定进行确定。5.2.第三方责任限额应在合同中明确，包括但不限于：5.2.1.第三方因其过错导致合同无法履行或履行不符合约定所应承担的责任；5.2.2.第三方因故意或重大过失导致合同无法履行或履行不符合约定所应承担的责任；5.2.3.第三方因不可抗力导致合同无法履行或履行不符合约定所应承担的责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1.第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不应受甲乙双方之间协议的影响。6.2.第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。6.3.第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违反法律法规或合同约定的情况，应及时向甲乙双方报告。7.第三方介入的流程7.1.第三方介入需由甲乙双方书面通知，并明确第三方的职责和权利。7.2.第三方介入后，应按照合同约定和法律法规的规定，及时履行其职责。7.3.第三方介入过程中，甲乙双方应积极配合，提供必要的资料和协助。8.第三方介入的费用8.1.第三方介入的费用应由甲乙双方根据合同约定分担。8.2.第三方介入的费用应在合同中明确，包括但不限于：8.2.1.第三方提供服务的费用；8.2.2.第三方因履行职责而产生的合理费用。9.第三方介入的终止9.1.第三方介入的终止需经甲乙双方书面同意。9.2.第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。10.第三方介入的争议解决10.1.第三方介入过程中产生的争议，应按照合同约定的争议解决方式解决。10.2.第三方介入争议解决过程中，甲乙双方应积极配合，共同寻求解决方案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计方案要求：详细的设计图纸、施工图、设计说明书、设计变更通知等。说明：提供的设计文件应满足国家相关标准和规范，确保工程质量和安全。2.施工图纸要求：详细施工图纸、施工图说明书、施工图变更通知等。说明：施工图纸应与设计图纸一致，并明确施工过程中的技术要求和注意事项。3.担保合同附件要求：担保合同、担保函、担保费用支付凭证等。说明：担保合同应明确担保方的担保责任、担保期限和担保金额。4.合同签订及生效文件要求：合同文本、双方签字盖章的合同副本、合同生效证明等。说明：合同签订文件应完整、清晰，确保合同的合法性和有效性。5.工程变更文件要求：变更申请、变更通知、变更协议等。说明：工程变更文件应详细记录变更原因、内容、审批过程和实施情况。6.索赔申请文件要求：索赔申请报告、相关证明材料、索赔处理意见等。说明：索赔申请文件应详细说明索赔原因、损失金额、处理要求等。7.违约通知文件要求：违约通知函、违约证明材料、违约处理意见等。说明：违约通知文件应明确违约行为、违约责任和处理方式。8.争议解决文件要求：仲裁协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件应记录争议解决的过程和结果。9.工程竣工验收文件要求：竣工验收报告、质量验收证书、安全验收证书等。说明：竣工验收文件应证明工程已按约定完成，并符合相关标准和规范。10.其他附件要求：根据合同履行需要，双方协商一致的其他相关文件。说明：其他附件应根据合同履行需要，由甲乙双方共同确定。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1.施工方未按合同约定的时间节点完成工程进度；1.2.施工方工程质量不符合国家相关标准和设计要求；1.3.施工方未按规定进行安全生产管理，导致安全事故发生；1.4.担保方未履行担保责任，导致工程款无法支付；1.5.第三方未能履行职责，导致合同无法履行或履行不符合约定。2.责任认定标准2.1.违约行为发生，经核实确认；2.2.违约行为导致合同无法履行或履行不符合约定；2.3.违约行为对合同另一方造成损失。3.违约责任认定示例3.1.施工方未按合同约定的时间节点完成工程进度，导致工期延误，施工方应支付违约金；3.2.施工方工程质量不合格，经检验确认，施工方应承担修复费用和赔偿损失；3.3.施工方未按规定进行安全生产管理，导致安全事故发生，施工方应承担事故责任；3.4.担保方未履行担保责任，导致工程款无法支付，担保方应承担相应的赔偿责任；3.5.第三方未能履行职责，导致合同无法履行，第三方应承担违约责任。全文完。二零二四年度大型市政工程第三方担保施工合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及范围2.4工程建设标准及要求3.第三方担保责任3.1担保范围3.2担保金额3.3担保期限3.4担保方式及责任4.施工单位责任4.1施工单位基本信息4.2施工单位资质及业绩4.3施工单位质量保证4.4施工单位安全生产责任5.工程进度及质量要求5.1工程进度计划5.2工程质量标准5.3工程验收程序6.工程造价及支付方式6.1工程造价构成6.2工程造价调整6.3工程款项支付方式及时间7.争议解决机制7.1争议解决原则7.2争议解决方式7.3争议解决费用承担8.合同解除条件及程序8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理9.违约责任及赔偿9.1违约责任认定9.2违约赔偿计算9.3违约赔偿方式10.合同附件10.1工程图纸及技术资料10.2施工组织设计10.3质量保证计划10.4安全生产保证计划11.合同变更及补充11.1合同变更程序11.2合同补充协议11.3合同变更及补充的效力12.合同生效、终止及解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同解除后的处理13.1合同解除后的工程移交13.2合同解除后的款项结算13.3合同解除后的责任承担14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达方式14.3合同份数及保管14.4合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方基本信息甲方（担保方）：名称：_________，住所：_________，法定代表人：_________，联系电话：_________。乙方（施工单位）：名称：_________，住所：_________，法定代表人：_________，联系电话：_________。1.2合同签订时间及地点本合同于二零二四年_________月_________日，在_________地点签订。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，自工程开工之日起正式履行。第二条工程概况2.1工程名称二零二四年度大型市政工程2.2工程地点_________市_________区_________街道2.3工程规模及范围工程总占地面积：_________平方米，总建筑面积：_________平方米，包括道路、桥梁、绿化等设施。2.4工程建设标准及要求按照国家及地方相关建设标准，确保工程质量达到优良等级。第三条第三方担保责任3.1担保范围包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产等方面的担保。3.2担保金额本合同担保金额为人民币_________元。3.3担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。3.4担保方式及责任采用保证担保方式，甲方对乙方在合同履行过程中因工程质量、工程进度、安全生产等方面违反合同约定所造成的损失承担连带责任。第四条施工单位责任4.1施工单位基本信息乙方具备建设行政主管部门核发的相应资质等级，具备完成本工程的施工能力。4.2施工单位资质及业绩乙方具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包特级资质，近三年内完成类似工程业绩_________项。4.3施工单位质量保证乙方将严格按照工程设计文件、施工规范及质量标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。4.4施工单位安全生产责任乙方将严格按照国家及地方安全生产法律法规和施工规范，落实安全生产责任制，确保施工现场安全生产。第五条工程进度及质量要求5.1工程进度计划乙方应根据合同约定的时间节点，制定详细的工程进度计划，并报送甲方备案。5.2工程质量标准乙方将严格按照工程设计文件、施工规范及质量标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。5.3工程验收程序工程完工后，乙方应组织进行自检，并将自检报告报送甲方。甲方组织验收，验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。第六条工程造价及支付方式6.1工程造价构成工程造价包括但不限于：直接费、间接费、利润等。6.2工程造价调整在合同履行过程中，如遇国家及地方政策调整、材料价格波动等因素，经双方协商一致后，可对工程造价进行调整。6.3工程款项支付方式及时间甲方根据工程进度及质量情况，按月支付工程进度款，具体支付比例及时间由双方另行约定。第七条争议解决机制7.1争议解决原则双方应本着公平、公正、诚实信用的原则，友好协商解决合同履行过程中产生的争议。7.2争议解决方式如双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同解除条件及程序8.1合同解除条件1.一方严重违约，经另一方书面通知后未在合理期限内改正；2.由于不可抗力致使合同无法履行；3.合同约定的其他解除条件。8.2合同解除程序1.一方提出解除合同，应书面通知另一方；2.收到解除合同通知的一方应在收到通知之日起_________日内作出书面答复；3.双方应就合同解除后的事宜进行协商，达成一致后签订书面协议；4.合同解除协议签订后，双方应按照协议约定处理剩余工程及款项结算。第九条违约责任及赔偿9.1违约责任认定1.违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；2.违约责任包括但不限于：违约金、损害赔偿、解除合同后的损失等。9.2违约赔偿计算违约赔偿金额应根据违约情节、损失程度及合同约定进行计算。9.3违约赔偿方式1.现金支付；2.转账支付；3.其他双方认可的支付方式。第十条合同附件10.1工程图纸及技术资料合同附件包括但不限于：工程图纸、施工组织设计、技术规范、质量保证计划等。10.2施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度、质量保证措施、安全生产措施等。10.3质量保证计划乙方应根据工程设计文件、施工规范及质量标准，制定质量保证计划。10.4安全生产保证计划乙方应根据国家及地方安全生产法律法规，制定安全生产保证计划。第十一条合同变更及补充11.1合同变更程序1.双方协商一致，对合同内容进行变更；2.变更内容应以书面形式签订补充协议，作为合同的一部分。11.2合同补充协议合同补充协议应明确变更内容、变更原因、变更期限等。11.3合同变更及补充的效力合同补充协议经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。第十二条合同生效、终止及解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件1.工程竣工验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.合同约定的其他终止条件。12.3合同解除条件同第八条合同解除条件。第十三条合同解除后的处理13.1合同解除后的工程移交1.合同解除后，乙方应将已完成的工程移交甲方；2.甲方应按照合同约定支付乙方已完成工程款。13.2合同解除后的款项结算1.合同解除后，双方应就剩余工程及款项进行结算；2.结算结果应以书面形式确认。13.3合同解除后的责任承担1.合同解除后，双方应各自承担因解除合同而产生的责任；2.合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。第十四条其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2通知送达方式1.双方间的通知应以书面形式发送；2.通知送达地址为合同约定的住所或双方另行约定的地址。14.3合同份数及保管本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，具有同等法律效力。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同相关事务的独立第三方，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、仲裁机构、调解机构等。1.2第三方的介入应本着公正、公平、公开的原则，确保合同履行过程的合法性和有效性。第二条第三方介入范围及程序2.1第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：1.监督工程质量、进度和安全生产；2.审计工程款项支付；3.评估工程成本；4.仲裁或调解合同争议；5.合同约定的其他事项。2.2第三方介入程序1.第三方介入前，甲乙双方应就第三方资质、职责、权利和义务进行协商，并签订第三方合作协议；2.第三方合作协议应作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力；3.第三方介入后，应按照合作协议和本合同约定履行职责。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因其自身过错导致合同履行出现问题的，应承担相应的法律责任；2.第三方责任限额由甲乙双方在第三方合作协议中约定，原则上不得超过合同总价的_________%。3.2责任认定1.第三方责任由甲乙双方共同认定；2.如第三方责任涉及重大损失，甲乙双方可依法向第三方追偿。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分1.第三方在履行职责过程中，对甲方负责，确保甲方利益不受损害；2.第三方应按照本合同和第三方合作协议，向甲方提供真实、准确的信息。4.2第三方与乙方的划分1.第三方在履行职责过程中，对乙方负责，确保乙方合法权益得到保障；2.第三方应按照本合同和第三方合作协议，对乙方的施工行为进行监督，确保乙方按照合同约定履行义务。4.3第三方与甲乙双方的划分1.第三方在履行职责过程中，对甲乙双方均应保持中立，不得偏袒任何一方；2.第三方应按照本合同和第三方合作协议，维护合同双方的合法权益。第五条第三方介入后的合同变更及补充5.1合同变更1.第三方介入后，如需变更合同内容，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议；2.变更协议应作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。5.2合同补充1.第三方介入后，如需补充合同条款，甲乙双方应协商一致，并签订书面补充协议；2.补充协议应作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决原则1.第三方介入后的争议解决，仍遵循本合同约定的争议解决原则；2.第三方介入后的争议解决，可由第三方协助进行。6.2争议解决方式1.第三方介入后的争议解决，仍可采用协商、调解、仲裁或诉讼等方式；2.第三方介入后的争议解决，如需第三方参与，应经甲乙双方同意。第七条第三方介入后的合同终止及解除7.1合同终止1.第三方介入后，如出现合同终止的情形，仍遵循本合同约定的合同终止程序；2.第三方介入后的合同终止，应通知第三方，并按照本合同和第三方合作协议处理相关事宜。7.2合同解除1.第三方介入后，如出现合同解除的情形，仍遵循本合同约定的合同解除程序；2.第三方介入后的合同解除，应通知第三方，并按照本合同和第三方合作协议处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术资料详细要求：包含但不限于施工图纸、设计说明书、材料清单、施工工艺等。说明：工程图纸及技术资料是施工的重要依据，应确保其准确性和完整性。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全生产措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应详细规划施工流程和资源配置。3.质量保证计划详细要求：包括质量管理体系、质量控制措施、质量检验标准等。说明：质量保证计划是确保工程质量的重要手段，应严格执行。4.安全生产保证计划详细要求：包括安全生产管理体系、安全防护措施、应急预案等。说明：安全生产保证计划是保障施工人员安全的重要文件，应严格执行。5.合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章的原件。说明：合同签订文件是合同生效的法律依据，应妥善保管。6.第三方合作协议详细要求：包括第三方资质证明、职责、权利和义务等。说明：第三方合作协议是第三方介入合同的重要文件，应详细约定第三方责任。7.工程变更文件详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明：工程变更文件是合同变更的法律依据，应详细记录变更情况。8.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程完工的重要证明，应确保验收过程的合法性和有效性。9.工程结算文件详细要求：包括工程量清单、工程款支付凭证、结算结果等。说明：工程结算文件是工程款项支付的重要依据，应确保结算的准确性和合法性。10.争议解决文件详细要求：包括争议解决方式、争议解决结果等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要文件，应详细记录争议解决过程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的时间节点完成工程；施工单位未按合同约定的质量标准完成工程；施工单位未按合同约定的安全生产要求进行施工；甲方未按合同约定的时间节点支付工程款；甲方未按合同约定的时间节点进行工程验收；第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：违约行为的认定应依据合同约定、法律法规及实际情况；责任认定应公平、公正，充分考虑各方利益；责任认定标准包括但不限于：违约行为的严重程度；对合同履行造成的影响；各方过错程度。3.违约责任示例：施工单位未按合同约定的时间节点完成工程，造成甲方经济损失，应承担违约责任，赔偿甲方经济损失；甲方未按合同约定的时间节点支付工程款，导致施工单位停工，应承担违约责任，支付违约金；第三方未按合同约定履行职责，导致合同履行受阻，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度大型市政工程第三方担保施工合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围2.合同主体2.1担保人2.2施工单位2.3监理单位2.4政府相关部门3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程进度4.担保责任与义务4.1担保范围4.2担保期限4.3担保金额4.4担保方式4.5担保责任5.施工单位责任与义务5.1施工单位资质5.2施工单位人员5.3施工单位设备5.4施工进度5.5施工质量5.6施工安全6.监理单位责任与义务6.1监理单位资质6.2监理单位人员6.3监理范围6.4监理方法6.5监理报告7.付款方式7.1付款进度7.2付款方式7.3付款条件8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同终止9.违约责任9.1担保人违约责任9.2施工单位违约责任9.3监理单位违约责任9.4违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1工程图纸12.2相关文件12.3其他附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署单位14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确担保方、施工方在工程实施过程中的权利义务，确保工程顺利进行，保障各方合法权益。1.3合同范围本合同涉及工程名称、地点、规模、内容、进度、担保责任、施工方责任、监理单位责任、付款方式、争议解决、合同生效与终止等内容。2.合同主体2.1担保人担保方全称为：担保有限公司，注册地为：省市区路号，法定代表人：，注册资金：人民币万元。2.2施工单位施工方全称为：建筑有限公司，注册地为：省市区路号，法定代表人：，注册资金：人民币万元。2.3监理单位监理单位全称为：工程监理有限公司，注册地为：省市区路号，法定代表人：，注册资金：人民币万元。2.4政府相关部门本工程涉及政府相关部门包括：市住房和城乡建设局、市规划局、市土地局等。3.工程概况3.1工程名称市区路路段市政工程。3.2工程地点省市区路路段。3.3工程规模本工程总投资约人民币万元，全长公里。3.4工程内容本工程主要包括道路路基、路面、排水、照明、交通设施等建设内容。3.5工程进度本工程计划于2024年3月1日开工，2025年12月31日前竣工。4.担保责任与义务4.1担保范围担保方对本工程在施工过程中可能出现的工程质量、进度、安全等方面的问题承担连带担保责任。4.2担保期限本合同担保期限为工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。4.3担保金额本合同担保金额为人民币万元。4.4担保方式本合同采用无条件担保方式。4.5担保责任担保方应在本合同约定的担保范围内，对施工方在工程实施过程中出现的违约行为承担连带担保责任。5.施工单位责任与义务5.1施工单位资质5.2施工单位人员施工方应配备充足的技术、管理人员，确保工程顺利进行。5.3施工单位设备施工方应按照工程需要配备必要的施工设备，确保工程进度和质量。5.4施工进度施工方应严格按照工程进度计划组织实施工程，确保工程按期竣工。5.5施工质量施工方应严格按照国家有关质量标准进行施工，确保工程质量合格。5.6施工安全施工方应严格执行国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。6.监理单位责任与义务6.1监理单位资质监理单位应具备国家规定的市政公用工程监理甲级资质。6.2监理单位人员监理单位应配备合格的专业监理人员，确保监理工作质量。6.3监理范围监理单位应对工程的质量、进度、安全、合同履行等方面进行全面监理。6.4监理方法监理单位应采用巡视、旁站、平行检验等监理方法，确保监理工作效果。6.5监理报告监理单位应定期向建设单位提交监理报告，反映工程实施情况。7.付款方式7.1付款进度本工程按月度工程进度支付工程款，每月支付比例根据工程进度确定。7.2付款方式工程款支付方式为银行转账，由建设单位直接支付给施工方。7.3付款条件付款条件包括：工程进度达到约定比例、工程质量合格、安全文明施工达标等。8.合同变更与解除8.1合同变更合同的任何变更必须以书面形式经双方协商一致后签署书面协议，并作为合同附件。8.2合同解除1.合同订立时所依据的客观情况发生不可抗力，致使合同无法履行；2.一方严重违约，经另一方催告后仍不履行；3.因一方违法行为，导致合同无效；4.双方协商一致解除合同。8.3合同终止合同因下列原因终止：1.合同约定的工程竣工；2.合同解除；3.合同被依法判决或裁定无效；4.双方协商一致终止合同。9.违约责任9.1担保人违约责任若担保方未能履行担保责任，应承担相应的违约责任，包括但不限于：1.按合同约定支付违约金；2.赔偿因违约给对方造成的损失；3.承担因违约引起的其他法律责任。9.2施工单位违约责任若施工方未能履行合同约定的施工责任，应承担相应的违约责任，包括但不限于：1.按合同约定支付违约金；2.赔偿因违约给对方造成的损失；3.承担因违约引起的其他法律责任。9.3监理单位违约责任若监理单位未能履行合同约定的监理责任，应承担相应的违约责任，包括但不限于：1.按合同约定支付违约金；2.赔偿因违约给对方造成的损失；3.承担因违约引起的其他法律责任。9.4违约赔偿违约方应按照合同约定和法律规定，向守约方支付违约赔偿。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件合同按照本合同约定终止，或因法律、法规规定导致合同终止。12.合同附件12.1工程图纸本合同附件包括工程图纸，作为合同不可分割的一部分。12.2相关文件1.施工单位资质证书；2.监理单位资质证书；3.工程预算书；4.工程进度计划；5.工程质量标准；6.安全生产管理制度。12.3其他附件其他附件包括但不限于双方约定的其他文件。13.合同签署13.1签署日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2签署单位本合同由担保方、施工方和监理单位法定代表人或授权代表签署。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3其他约定事项本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的，因本合同执行需要介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询服务提供方、监理方、检测机构等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提供专业服务，确保工程顺利进行，提高工程质量，降低风险。2.第三方介入程序2.1第三方选择第三方的选择由甲乙双方共同决定，并应在合同中明确第三方的名称、职责和服务内容。2.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和经验，能够满足本合同约定的服务要求。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中，第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，对甲乙双方承担的最高赔偿责任。3.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、风险程度和合同金额等因素协商确定，并在合同中明确。3.3责任限额条款第三方在本合同中的责任限额不超过人民币万元。4.第三方责权利划分4.1第三方权利第三方有权按照合同约定，独立开展工作，提出合理化建议，并要求甲乙双方提供必要的工作条件