2025版建筑屋面防水保温一体化工程合同书2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑屋面防水保温一体化工程合同书1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点6.合同签订方式7.合同生效条件二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程设计单位6.工程施工单位7.工程监理单位三、合同双方权利与义务1.施工单位权利与义务2.设计单位权利与义务3.监理单位权利与义务4.业主权利与义务四、工程进度与工期1.工程进度计划2.工期要求3.工期延误责任4.工期变更程序五、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付比例3.工程款支付时间4.工程款支付条件六、工程材料与设备1.材料与设备采购2.材料与设备质量要求3.材料与设备验收4.材料与设备保管七、工程验收1.验收标准2.验收程序3.验收组织4.验收报告八、质量保证1.质量保证期2.质量保证责任3.质量问题处理4.质量保修金九、工程变更1.变更程序2.变更原因3.变更内容4.变更责任十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用十一、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理十二、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除责任4.合同解除后果十三、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止责任4.合同终止后果十四、其他约定1.不可抗力2.合同附件3.合同附件清单4.合同解释权5.合同生效日期6.合同份数及效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024版建筑屋面防水保温一体化工程合同书2.合同编号：_______3.合同签订日期：____年__月__日4.合同双方基本信息：甲方（业主）：____________________乙方（施工单位）：_________________5.合同签订地点：____________________6.合同签订方式：____________________7.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程类型：____________________5.工程设计单位：_________________6.工程施工单位：_________________7.工程监理单位：_________________三、合同双方权利与义务1.施工单位权利与义务：按照合同约定完成施工任务；保证施工质量符合国家标准；按时提交工程进度报告；保护施工现场安全；2.设计单位权利与义务：按时提供设计图纸；对设计方案进行优化；参与施工过程中的技术指导；3.监理单位权利与义务：对施工过程进行监督检查；对工程质量进行验收；对工程变更进行审核；4.业主权利与义务：按时支付工程款；提供施工所需的场地和条件；参与工程验收；四、工程进度与工期1.工程进度计划：____________________2.工期要求：____________________3.工期延误责任：乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应责任；甲方因提供场地或资料延误工期，应给予乙方合理顺延工期；4.工期变更程序：任何一方要求变更工期，应提前__天书面通知对方；双方协商一致后，签署书面变更协议。五、工程款支付1.工程款支付方式：____________________2.工程款支付比例：____________________3.工程款支付时间：____________________4.工程款支付条件：按照工程进度和验收结果支付；乙方提交付款申请后，甲方应在__天内完成支付。六、工程材料与设备1.材料与设备采购：____________________2.材料与设备质量要求：材料应符合国家标准或行业标准；设备应满足工程设计和施工要求；3.材料与设备验收：乙方应在进场前进行自检；甲方应参与验收，并签署验收报告；4.材料与设备保管：乙方负责材料与设备的保管；保管期间，如发生损坏或丢失，乙方应承担相应责任。七、工程验收1.验收标准：____________________2.验收程序：乙方完成工程后，向甲方提交验收申请；甲方组织验收，并签署验收报告；3.验收组织：____________________4.验收报告：____________________八、质量保证1.质量保证期：自工程竣工验收合格之日起__年。2.质量保证责任：乙方对工程质量承担全面责任；乙方应按照合同约定和设计要求进行施工；乙方应对工程质量问题进行整改，直至符合要求。3.质量问题处理：发现质量问题，乙方应及时上报甲方；甲方应在收到报告后__天内组织整改；整改后，乙方应再次进行自检，并向甲方报告。4.质量保修金：合同总额的__%作为质量保修金，保修期满后无质量问题，无息退还。九、工程变更1.变更程序：任何一方提出变更，应提前__天书面通知对方；双方协商一致后，签署书面变更协议；变更协议作为合同附件。2.变更原因：设计变更；施工条件变化；不可抗力因素；3.变更内容：工程量变更；工程内容变更；工程款变更；4.变更责任：因设计变更引起的变更，由设计单位承担责任；因施工条件变化引起的变更，由甲方承担责任；因不可抗力引起的变更，由双方协商解决。十、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决程序：双方应友好协商解决争议；协商不成的，可申请调解；调解不成的，可申请仲裁或诉讼。3.争议解决机构：仲裁机构或法院。4.争议解决费用：仲裁或诉讼费用由败诉方承担。十一、违约责任1.违约情形：乙方未按期完成工程；乙方未按约定质量完成工程；甲方未按期支付工程款；任何一方违反合同其他约定。2.违约责任：乙方应承担违约责任，支付违约金；甲方有权要求乙方承担赔偿责任；严重违约的，甲方有权解除合同。3.违约赔偿：违约金按合同总额的__%计算；赔偿金额根据实际情况确定。4.违约处理：任何一方违约，另一方应及时通知对方；违约方应在收到通知后__天内采取补救措施。十二、合同解除1.合同解除条件：任何一方违约，对方有权解除合同；因不可抗力导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。2.合同解除程序：提出解除合同的一方应提前__天书面通知对方；双方签署解除合同协议。3.合同解除责任：解除合同后，双方应按照合同约定结算；因解除合同造成的损失，由责任方承担。4.合同解除后果：合同解除后，双方应各自承担相应责任；合同解除不影响已履行部分的效力。十三、合同终止1.合同终止条件：工程竣工验收合格；双方履行完毕合同约定的义务；合同解除。2.合同终止程序：双方签署合同终止协议；合同终止协议作为合同附件。3.合同终止责任：合同终止后，双方应按照合同约定结算；合同终止不影响已履行部分的效力。4.合同终止后果：合同终止后，双方不再承担合同约定的义务。十四、其他约定1.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任；不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。2.合同附件：工程设计图纸；施工方案；工程量清单；附件清单。3.合同解释权：本合同由双方共同解释；如有争议，以合同原文为准。4.合同生效日期：____年__月__日5.合同份数及效力：本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。甲方（业主）：____________________乙方（施工单位）：_________________甲方（业主）签字：____________________日期：____________________乙方（施工单位）签字：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明：甲方作为业主，对工程的整体规划和决策具有主导权。内容：甲方有权决定工程的设计方案、施工方案、材料选用等重大事项。2.甲方监督权条款说明：甲方应加强对工程施工过程的监督，确保工程质量。内容：甲方应定期对施工现场进行巡查，对发现的问题要求乙方及时整改。3.甲方变更权条款说明：甲方有权根据实际情况对工程进行合理变更。内容：甲方提出变更要求时，乙方应积极配合，并在规定时间内完成变更。4.甲方支付权条款说明：甲方有权根据工程进度和验收结果支付工程款。内容：甲方应在收到乙方提交的支付申请后__天内完成支付。5.甲方验收权条款说明：甲方有权组织工程验收，对工程质量进行最终确认。内容：工程竣工验收合格后，甲方应在__天内签署验收报告。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明：乙方作为施工单位，对施工过程中的技术和管理具有主导权。内容：乙方有权根据工程设计和施工要求，自主选择施工工艺和材料。2.乙方施工权条款说明：乙方应确保施工质量和工程进度，按照合同约定完成施工任务。内容：乙方应严格按照施工方案进行施工，确保工程质量符合国家标准。3.乙方材料采购权条款说明：乙方有权根据工程需求采购材料，确保材料质量和供应及时。内容：乙方应选择信誉良好、质量合格的供应商，确保材料质量。4.乙方进度控制权条款说明：乙方应制定合理的施工进度计划，并确保按期完成施工任务。内容：乙方应定期向甲方报告工程进度，如遇延误，应及时说明原因。5.乙方质量保证权条款说明：乙方对工程质量承担全面责任，应确保工程质量达到合同要求。内容：乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪和整改。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介机构条款说明：中介机构作为第三方，负责协调双方关系，监督工程质量。内容：中介机构应具备相关资质，并按照合同约定履行职责。2.中介费用条款说明：中介机构的服务费用由双方协商确定，并在合同中明确。内容：中介费用应包括中介机构提供服务的全部费用。3.中介监督权条款说明：中介机构有权对工程施工过程进行监督，确保工程质量。内容：中介机构应定期对施工现场进行巡查，对发现的问题要求乙方整改。4.中介协调权条款说明：中介机构负责协调双方关系，解决合同执行过程中的争议。内容：中介机构应在争议发生后__天内提出解决方案。5.中介报告权条款说明：中介机构有权向双方提交工程进度、质量、费用等方面的报告。内容：中介机构应定期向双方提交报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量状况、费用支出等。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程量清单4.合同附件清单5.中介机构资质证明6.中介服务协议7.工程进度报告8.质量验收报告9.工程款支付申请10.工程变更协议11.争议解决协议12.合同解除协议二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按期完成工程认定：工程竣工验收合格后，乙方未在合同约定的工期内完成工程。2.违约行为：乙方未按约定质量完成工程认定：经甲方或中介机构验收，工程质量不符合国家标准或合同约定。3.违约行为：甲方未按期支付工程款认定：甲方未在合同约定的支付时间内支付工程款。4.违约行为：任何一方违反合同其他约定认定：任何一方未履行合同约定的义务，包括但不限于变更、验收、质量保证等。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。3.诉讼：指双方通过法院进行诉讼，由法院依法作出判决。4.质量保证期：指施工单位对工程质量的保修期限。5.合同解除：指合同双方协商一致或根据法律规定，提前终止合同关系。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度延误解决办法：甲方应要求乙方提出进度延误的原因和补救措施，并在协议中明确延误的处理方式。2.问题：工程质量问题解决办法：乙方应及时整改，甲方或中介机构应监督整改过程，确保问题得到解决。3.问题：工程款支付争议解决办法：双方应协商解决，协商不成的，可申请仲裁或诉讼。4.问题：合同变更争议解决办法：双方应按照合同变更程序处理，确保变更内容合法有效。五、所有应用场景：1.新建建筑屋面防水保温一体化工程2.改建、扩建建筑屋面防水保温一体化工程3.公共建筑、住宅小区等建筑屋面防水保温一体化工程4.工业建筑、仓储建筑等屋面防水保温一体化工程5.需要第三方中介机构参与协调的屋面防水保温一体化工程全文完。2024版建筑屋面防水保温一体化工程合同书2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位或业主）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（施工单位或承包商）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及《建筑工程施工合同示范文本》的规定，甲方拟对_________建筑屋面进行防水保温一体化工程，为确保工程质量和工期，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2目的：本合同的签订旨在明确甲乙双方在建筑屋面防水保温一体化工程中的权利、义务，规范施工过程，确保工程质量，降低施工风险，保障甲乙双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：（1）防水保温一体化工程：指将防水和保温功能结合为一体的屋面施工工程。（2）防水层：指用于阻止水分渗透至建筑内部的结构层。（3）保温层：指用于降低建筑室内外温差，减少热量损失的结构层。3.2关键词解释：（1）工期：指合同约定完成工程的时间。（2）工程量：指合同约定应完成的工程项目的数量。（3）工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的款项。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。（2）甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查。（3）甲方有权要求乙方对不符合合同约定的质量问题进行整改。（4）甲方应按照合同约定的时间、金额支付工程款。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。（2）乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工。（3）乙方应确保工程质量，对因施工原因造成的质量问题负责。（4）乙方应按照合同约定的时间、金额向甲方提供工程进度、质量等信息。五、履行条件5.1合同履行时间：乙方应在合同约定的工期内完成工程。5.2合同履行地点：合同履行的地点为_________建筑屋面。5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定的方式、方法、工艺进行施工，确保工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，且乙方已按照合同约定完成工程。（2）甲乙双方协商一致，经双方签字盖章后终止本合同。6.3终止程序：（1）甲乙双方协商一致，签订合同终止协议。（2）乙方按照合同约定完成工程，甲方验收合格。（3）双方按照合同约定支付工程款。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续。（2）合同终止后，乙方应将工程现场清理干净，确保场地整洁。（3）合同终止后，双方应按照合同约定处理未了事项。七、费用与支付7.1费用构成：（1）工程直接费：包括材料费、人工费、施工机械使用费等。（2）工程间接费：包括管理费、利润、规费、税金等。（3）其他费用：包括设计费、监理费、验收费等。7.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的_________作为预付款。（2）进度款：乙方按工程进度提交付款申请，甲方应在收到申请后_________日内支付相应款项。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后_________日内支付竣工结算款。7.3支付时间：（1）预付款支付时间：合同签订后_________日内。（2）进度款支付时间：每个工程阶段完成后_________日内。（3）竣工结算款支付时间：竣工验收合格后_________日内。7.4支付条款：（1）甲方支付款项时，应出具正式的付款凭证。（2）乙方收到款项后，应及时开具相应的发票。（3）双方应按照国家有关税收政策规定，依法纳税。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任及相应的违约金。（3）乙方未按合同约定提供合格材料的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金按合同约定比例计算，以人民币计算。（2）赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。（3）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、恢复原状、更换等。九、保密条款9.1保密内容：（1）本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。（2）甲乙双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：（1）保密期限自合同签订之日起______年。（2）保密期限届满或双方另有约定的，保密义务终止。9.3保密履行方式：（1）甲乙双方应采取必要的保密措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风、暴雨等自然灾害。（2）战争、动乱、政府行为等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力事件发生后，甲乙双方应及时通知对方。（2）因不可抗力事件导致合同不能履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：（1）地震导致工程无法正常施工。（2）政府政策调整导致工程暂停。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解：协商不成时，可申请第三方调解。11.3仲裁或诉讼：调解不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、保密的工程。（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对工程质量和施工过程的监督检查权。（2）乙方保留对工程设计和施工技术的知识产权。13.2特殊权力保留：（1）如遇不可抗力事件，甲方保留暂停工程的权利。（2）如遇合同违约，双方保留采取法律手段维护自身权益的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充必须以书面形式进行。（2）修改和补充的内容应经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：（1）合同的修改和补充与原合同具有同等法律效力。（2）合同的修改和补充不得违反国家法律法规。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应相互提供必要的资料和条件，确保工程顺利进行。（2）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开协调会议，沟通工程进展情况。（2）双方应保持通讯畅通，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于建筑屋面防水保温一体化工程的完整协议，具有独立性。16.3增减条款：本合同如有增减条款，应以书面形式补充，并经甲乙双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位或业主）：签字：_________日期：_________盖章：_________乙方（施工单位或承包商）：签字：_________日期：_________盖章：_________见证人：签字：_________日期：_________盖章：_________附件及其他说明解释一、附件列表：1.建筑屋面防水保温一体化工程设计图纸2.材料合格证明文件3.施工方案及进度计划4.工程验收报告5.不可抗力事件证明文件6.争议解决相关文件7.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。甲方未按合同约定的时间、金额支付工程款。乙方使用不合格材料或施工工艺。甲方未提供必要的施工条件或协助。任何一方未履行保密义务。2.违约行为的认定：乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方整改，并支付违约金。甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。使用不合格材料或施工工艺，经检测认定后，乙方应承担修复责任及违约金。甲方未提供必要的施工条件或协助，乙方有权要求甲方提供或协助，并赔偿由此造成的损失。违反保密义务，应承担相应的法律责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.争议解决：指甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的法律责任。4.保密义务：指合同双方对合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等负有保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工过程中出现质量问题。解决办法：甲方应及时要求乙方整改，并按照合同约定支付违约金。2.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方应及时提醒甲方支付，甲方未按时支付，乙方有