2024版砌抹灰劳务分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版砌抹灰劳务分包协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：分包单位名称及资质1.2：发包单位名称及资质1.3：分包工程的范围和内容第二条：合同价格2.1：合同总价2.2：价格调整机制2.3：支付方式和时间第三条：工程质量与标准3.1：工程质量要求3.2：质量验收标准3.3：质量问题处理第四条：工程进度与工期4.1：工程计划工期4.2：进度计划和报告4.3：工期延误的处理第五条：劳务人员管理5.1：分包单位劳务人员资质要求5.2：劳务人员工资福利保障5.3：劳务人员安全管理第六条：施工材料和设备6.1：分包单位提供的材料和设备6.2：发包单位提供的材料和设备6.3：材料和设备的管理和使用第七条：施工安全和环保7.1：安全施工措施7.2：安全事故处理7.3：环保要求及措施第八条：违约责任8.1：分包单位的违约责任8.2：发包单位的违约责任8.3：违约赔偿金额及方式第九条：争议解决9.1：争议解决方式9.2：仲裁或诉讼地点及法院9.3：争议解决时间限制第十条：合同的变更和解除10.1：合同变更条件10.2：合同解除条件10.3：变更和解除的程序第十一条：合同的终止和解除11.1：合同终止条件11.2：合同解除后的责任处理11.3：合同终止后的结算第十二条：保密条款12.1：保密信息的范围和内容12.2：保密信息的保护措施12.3：违反保密条款的后果第十三条：合同的生效、变更和解除13.1：合同的生效条件13.2：合同的变更程序13.3：合同的解除程序第十四条：其他条款14.1：合同的适用法律14.2：合同的争议解决14.3：合同的未尽事宜，双方协商解决。第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：分包单位名称及资质分包单位全称为X砌抹灰劳务分包有限公司，成立于200X年，注册地为省市，具备砌抹灰工程专业承包叁级资质，拥有丰富的砌抹灰施工经验。1.2：发包单位名称及资质发包单位全称为X建筑工程有限公司，成立于199X年，注册地为省市，具备建筑工程施工总承包壹级资质，是一家集建筑施工、房地产开发、基础设施投资为一体的综合性建筑企业。1.3：分包工程的范围和内容分包工程为X项目砌抹灰作业，包括但不限于：砌体施工、抹灰施工、找平施工、立面装饰等。分包单位应按照发包单位提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，并确保施工质量符合相关规范标准。第二条：合同价格2.1：合同总价双方经协商一致，确定合同总价为人民币X万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），包括但不限于劳务费、材料费、设备费、管理费、利润及风险费用等。2.2：价格调整机制如遇市场行情变化、政策调整等因素，影响合同价格的，双方可按照实际情况协商调整合同价格。2.3：支付方式和时间发包单位应在合同签订后七个工作日内，向分包单位支付合同总价的一定比例作为预付款。工程进度达到约定的比例后，分包单位提供相应的进度报告，发包单位按照进度报告支付相应的工程进度款。工程验收合格后，发包单位扣除约定比例的质保金后，向分包单位支付合同尾款。第三条：工程质量与标准3.1：工程质量要求分包单位应按照国家标准、行业标准和发包单位提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关规范标准。3.2：质量验收标准工程验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）等国家和行业标准进行，验收不合格的工程，分包单位应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。3.3：质量问题处理如发生质量问题，分包单位应承担整改责任，造成的损失由分包单位承担。如因发包单位提供的材料、设备等原因导致质量问题，分包单位应在验收时提出，双方协商解决。第四条：工程进度与工期4.1：工程计划工期工程计划工期为个月，自合同签订之日起计算。4.2：进度计划和报告分包单位应按照工程进度要求，编制施工进度计划，并定期向发包单位报告工程进度。4.3：工期延误的处理如分包单位原因导致工期延误，应按照合同约定向发包单位支付违约金。如非分包单位原因导致工期延误，双方协商解决。第五条：劳务人员管理5.1：分包单位劳务人员资质要求分包单位应确保施工人员具备相应的从业资格，不得使用无资质人员。5.2：劳务人员工资福利保障分包单位应按时足额支付劳务人员工资，并依法为劳务人员缴纳社会保险。5.3：劳务人员安全管理分包单位应加强施工现场劳务人员的安全教育和管理，严格遵守施工现场安全规定，确保施工安全。第六条：施工材料和设备6.1：分包单位提供的材料和设备分包单位应按照发包单位的要求，提供合格的材料和设备，并保证材料和设备的质量。6.2：发包单位提供的材料和设备发包单位应按照合同约定，提供合格的材料和设备，并保证材料和设备的质量。6.3：材料和设备的管理和使用分包单位应合理使用发包单位提供的材料和设备，并按照发包单位的要求进行保管和维护。如因分包单位原因导致材料和设备损失，分包单位应承担相应责任。第八条：违约责任8.1：分包单位的违约责任分包单位未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2：发包单位的违约责任发包单位未按照合同约定支付工程款，或未提供合同约定的材料和设备，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3：违约赔偿金额及方式违约赔偿金额根据违约程度和损失大小确定，具体金额和赔偿方式由双方协商确定。第九条：争议解决9.1：争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。9.2：仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点为合同签订地的人民法院，或双方约定的其他地点。9.3：争议解决时间限制双方应自争议发生之日起六个月内解决争议，超过期限的，对方有权申请仲裁或提起诉讼。第十条：合同的变更和解除10.1：合同变更条件合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。10.2：合同解除条件合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。10.3：变更和解除的程序合同变更或解除应按照双方约定的程序进行，包括但不限于书面协议、签字盖章等。第十一条：合同的终止和解除11.1：合同终止条件合同终止条件按照合同约定或法律规定执行。11.2：合同解除后的责任处理合同解除后，分包单位应按照合同约定或发包单位的要求，完成工程剩余工作，并承担相应责任。11.3：合同终止后的结算合同终止后，双方按照合同约定进行工程结算，支付应付款项。第十二条：保密条款12.1：保密信息的范围和内容保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2：保密信息的保护措施双方应采取适当措施保护保密信息，未经对方同意，不得向第三方泄露。12.3：违反保密条款的后果违反保密条款的，违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。第十三条：合同的生效、变更和解除13.1：合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2：合同的变更程序合同变更应经双方书面协议，并签字盖章确认。13.3：合同的解除程序合同解除应经双方书面协议，并签字盖章确认。第十四条：其他条款14.1：合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2：合同的争议解决双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。14.3：合同的未尽事宜，双方协商解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念界定1.1：本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外，与本合同工程具有利害关系的主体，包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、金融机构、保险公司等。1.2：第三方介入是指第三方在合同执行过程中，根据合同约定或法律法规规定，参与到合同工程的实施、监督、结算等环节。第二条：第三方介入的情形2.1：甲乙双方同意，第三方介入的情形包括但不限于：（1）监理机构对工程质量、进度、安全等方面的监督和检查；（2）设计单位对施工图纸、施工方案的变更和解释；（3）材料供应商、设备供应商提供合同约定的材料和设备；（4）金融机构提供贷款、结算等服务；（5）保险公司提供工程保险、意外伤害保险等服务。2.2：甲乙双方应与第三方建立必要的沟通和协作机制，确保第三方能够顺利介入，并履行合同约定的义务。第三条：第三方责任限额3.1：第三方对合同工程的质量、进度、安全等方面的监督和检查，不免除甲乙双方应承担的合同责任和法律责任。3.2：第三方提供的材料和设备，应符合合同约定的质量标准。如因第三方原因导致质量问题，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。3.3：第三方提供的服务，如贷款、结算、保险等，甲乙双方应按照合同约定或第三方服务协议履行相关义务。如因第三方原因导致损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。第四条：第三方介入的额外条款及说明4.1：甲乙双方与第三方签订的合同，应明确双方的权利、义务和责任，并符合本合同的约定。4.2：甲乙双方应确保第三方按照合同约定履行义务，如第三方未履行义务或履行义务不符合约定，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。4.3：甲乙双方应按照合同约定支付第三方提供的服务费用，如未支付或支付不符合约定，甲乙双方应承担违约责任。4.4：第三方介入合同工程，不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第五条：第三方与甲乙双方的责任划分5.1：第三方按照合同约定提供服务或履行义务时，甲乙双方应予以配合和支持。5.2：第三方未按照合同约定提供服务或履行义务，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担责任。5.3：甲乙双方未按照合同约定支付服务费用或未履行配合义务，导致第三方损失的，甲乙双方应承担责任。第六条：第三方介入的争议解决6.1：甲乙双方与第三方发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。6.2：仲裁或诉讼地点为合同签订地的人民法院，或双方约定的其他地点。6.3：争议解决时间限制双方应自争议发生之日起六个月内解决争议，超过期限的，对方有权申请仲裁或提起诉讼。第七条：合同的变更和解除7.1：合同变更条件合同变更应经甲乙双方书面协议，并签字盖章确认。7.2：合同解除条件合同解除应经甲乙双方书面协议，并签字盖章确认。7.3：变更和解除的程序合同变更或解除应按照甲乙双方约定的程序进行，包括但不限于书面协议、签字盖章等。第八条：合同的终止和解除8.1：合同终止条件合同终止条件按照合同约定或法律法规规定执行。8.2：合同解除后的责任处理合同解除后，甲乙双方应按照合同约定或双方协商的方式，处理工程结算、支付应付款项等事宜。8.3：合同终止后的结算合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行工程结算，支付应付款项。第九条：保密条款9.1：保密信息的范围和内容保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。9.2：保密信息的保护措施甲乙双方应采取适当措施保护保密信息，未经对方同意，不得向第三方泄露。9.3：违反保密条款的后果违反保密条款的，违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。第十条：合同的生效、变更和解除10.1：合同的生效条件合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2：合同的变更程序第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本2.分包单位资质证明3.发包单位资质证明4.分包工程范围和内容详细说明5.工程质量标准和要求6.工程进度计划和报告7.劳务人员名单和资质证明8.施工材料和设备清单9.安全施工措施方案10.环保措施方案11.支付计划和进度报告12.质量验收标准和程序13.违约责任认定和处理办法14.争议解决方式选择15.保密协议16.第三方介入的协议或合同说明二：违约行为及责任认定：1.未能按时完成工程或未达到工程质量标准，可能导致合同违约，责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.未能按时支付工程款，可能导致发包单位违约，责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.提供不合格的材料和设备，可能导致发包单位或第三方违约，责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.未按照合同约定履行配合义务，可能导致甲乙双方违约，责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.泄露保密信息，可能导致违约，责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.未按照合同约定处理争议，可能导致违约，责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲方（发包单位）与乙方（分包单位）之间就分包工程达成的协议，明确了双方的权利、义务和责任。2.分包工程：指乙方根据本合同约定，负责实施的部分工程，包括砌体施工、抹灰施工、找平施工、立面装饰等。3.工程质量：指工程符合国家、行业标准和甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，达到约定的质量标准。4.工程进度：指工程按照约定的工期和进度计划完成，包括各阶段的工程内容和时间安排。5.劳务人员：指参与分包工程施工的劳务人员，包括施工工人、管理人员等。6.施工材料和设备：指用于分包工程施工的材料和设备，包括建筑材料、施工机械、工具等。7.安全施工：指在分包工程施工过程中，乙方应遵守国家、行业和地方有关安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施保障施工安全。8.环保措施：指在分包工程施工过程中，乙方应遵守国家、行业和地方有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施减少施工对环境的影响。9.支付计划：指双方约定的工程款支付方式、时间和比例。10.质量验收：指对分包工程质量进行检验和评估，确认工程是否达到约定的质量标准。1