2025年度生态公园建设意向施工协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度生态公园建设意向施工协议合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________1.2乙方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：为响应国家关于生态文明建设的要求，进一步改善城市生态环境，提升市民生活质量，甲方决定在_________地区建设生态公园。为实现项目顺利实施，甲方特邀请乙方参与本项目意向施工。2.2目的：本意向施工协议旨在明确甲乙双方在生态公园建设项目中的权利、义务及合作方式，为项目后续实施奠定基础。三、定义与解释3.1专业术语：（1）生态公园：指以保护生态环境、提供休闲娱乐、科普教育等功能为核心，集自然景观、人文景观、设施设备于一体的综合性公园。（2）意向施工：指在正式签订施工合同前，乙方对甲方提供的生态公园建设项目进行初步施工方案设计及施工准备。3.2关键词解释：（1）生态环境：指生物、气候、土壤、水资源等自然要素相互作用形成的自然环境。（2）休闲娱乐：指在公园内提供的各类娱乐、健身、休闲等活动。（3）科普教育：指在公园内开展的各类科普教育活动，旨在提高公众的环保意识和科学素养。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照本意向施工协议的要求，进行生态公园建设项目的初步施工方案设计及施工准备。（2）甲方有权对乙方的施工方案进行审核，并提出修改意见。（3）甲方有权要求乙方在规定时间内完成施工方案设计及施工准备。（4）甲方有权终止本意向施工协议，并要求乙方承担相应的违约责任。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方提供生态公园建设项目的相关资料，以便进行施工方案设计及施工准备。（2）乙方有权根据甲方提供的资料，独立完成生态公园建设项目的初步施工方案设计。（3）乙方有权根据甲方的要求，对施工方案进行修改和完善。（4）乙方有权在规定时间内完成施工方案设计及施工准备。五、履行条款5.1合同履行时间：本意向施工协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成施工方案设计及施工准备之日止。5.2合同履行地点：生态公园建设项目所在地。5.3合同履行方式：乙方根据甲方要求，进行生态公园建设项目的初步施工方案设计及施工准备。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本意向施工协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）本意向施工协议约定的履行期限届满。（2）甲方终止本意向施工协议。（3）乙方违约，经甲方催告后仍未改正。6.3终止程序：（1）本意向施工协议终止前，甲乙双方应就终止事宜进行协商。（2）协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.4终止后果：（1）本意向施工协议终止后，乙方应立即停止施工方案设计及施工准备。（2）甲乙双方应就终止事宜进行清算，包括但不限于费用结算、资料移交等。（3）本意向施工协议终止后，双方不再承担本协议约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工方案设计费用：乙方根据甲方要求，完成生态公园建设项目的初步施工方案设计所发生的费用。（2）施工准备费用：乙方为实施施工方案而进行的各项准备工作所发生的费用。（3）其他费用：包括但不限于图纸费、资料费、通信费、差旅费等。7.2支付方式（1）甲方应按本意向施工协议约定的费用构成，向乙方支付相应费用。（2）支付方式为银行转账，乙方提供收款账户信息。7.3支付时间（1）施工方案设计费用：乙方提交施工方案设计文件后，甲方应在收到文件之日起____个工作日内支付。（2）施工准备费用：乙方完成施工准备并经甲方确认后，甲方应在收到确认文件之日起____个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应提供相应的支付凭证。（2）乙方收到支付后，应及时向甲方出具收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未按约定时间提供相关资料的，应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约（1）乙方未按约定时间完成施工方案设计及施工准备的，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的具体金额由双方协商确定。（2）赔偿金额应以人民币计价，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容（1）生态公园建设项目的相关技术资料、商业秘密、经营信息等。（2）本意向施工协议的内容。9.2保密期限（1）自本意向施工协议签订之日起____年。（2）双方终止合作后，保密期限继续有效。9.3保密履行方式（1）双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义（1）指因自然现象、社会现象或其他无法预见、无法避免、无法克服的因素导致的无法履行合同的情况。（2）包括但不限于地震、洪水、战争、罢工等。10.2不可抗力事件（1）本意向施工协议签订后发生的、影响合同履行的不可抗力事件。（2）双方在签订本意向施工协议前已知的、可能影响合同履行的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。（2）不可抗力事件发生期间，双方应相互理解，尽量减少损失。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）社会现象：战争、罢工、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决（1）发生争议时，双方应通过友好协商解决。11.2调解（1）协商不成，双方可申请调解。（2）调解期间，双方应继续履行本意向施工协议。11.3仲裁或诉讼（1）调解不成，双方可提交仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本意向施工协议。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得将本意向施工协议的权利和义务转让给第三方。（2）经双方同意，一方可以将本意向施工协议的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密、商业秘密的情形。（2）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本意向施工协议的签订不构成任何权利义务的转让。（2）甲方保留对生态公园建设项目的设计、施工、运营等方面的最终决定权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方施工方案设计的审核权。（2）甲方保留对乙方施工准备工作的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本意向施工协议的修改和补充，需经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式作出，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力（1）经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容为本意向施工协议的组成部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互协助，确保生态公园建设项目的顺利进行。（2）双方应就项目实施过程中遇到的问题及时沟通，共同协商解决。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的项目资料和信息。（2）乙方应按照甲方要求，按时完成各项施工准备工作。十六、其他条款16.1法律适用本意向施工协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本意向施工协议构成甲乙双方之间关于生态公园建设项目的完整协议，任何一方不得以任何形式对本协议进行修改或补充。16.3增减条款（1）未经甲乙双方书面同意，任何一方不得增加或减少本意向施工协议的内容。（2）任何增加或减少的内容均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.生态公园建设项目相关资料（包括但不限于地形图、设计要求等）。2.乙方施工方案设计文件。3.乙方施工准备工作相关文件。4.甲方支付凭证。5.争议解决过程中产生的文件。6.不可抗力事件的相关证明材料。7.合同修改和补充的书面文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付费用的，认定为甲方违约。未按约定时间提供相关资料的，认定为甲方违约。2.乙方违约：未按约定时间完成施工方案设计及施工准备的，认定为乙方违约。违反保密条款，泄露甲方商业秘密的，认定为乙方违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然现象、社会现象或其他无法预见、无法避免、无法克服的因素导致的无法履行合同的情况。2.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约责任：指一方违反合同约定，给对方造成损失时，应承担的法律责任。4.保密条款：指双方在合同中约定的关于保密内容的条款，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。5.修改和补充：指在合同履行过程中，双方就合同内容进行修改或补充的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工方案设计不符合甲方要求。解决办法：甲方应及时向乙方提出修改意见，乙方应在规定时间内完成修改。2.问题：施工准备过程中出现意外情况。解决办法：双方应立即沟通，协商解决，必要时可申请调整合同内容。3.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方有权要求甲方支付，甲方应按约定时间支付，否则应承担违约责任。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应按照不可抗力条款处理，尽量减少损失。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息：第三方名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.第三方责任：第三方应对其提供的服务或产品承担相应的责任，确保其符合合同要求。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行其义务。4.第三方义务：第三方应按照合同约定的时间、质量、数量等要求提供服务或产品。5.第三方违约责任：第三方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方提供必要的设计图纸和施工资料。乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。乙方有权对施工方案设计提出修改意见。2.乙方利益条款：乙方有权在合同履行过程中获得合理的利润。乙方有权在合同履行完毕后获得相应的奖励。3.甲方违约及限制条款：甲方未按约定支付费用，应向乙方支付_____%的违约金。甲方未按约定提供设计图纸和施工资料，应承担相应的责任。甲方不得擅自变更合同内容，否则应承担违约责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方法律：甲方法律：甲方有权对乙方提供的施工方案设计进行审核。甲方法律：甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量等要求施工。2.甲方法律利益条款：甲方法律利益：甲方有权在合同履行过程中监督乙方的施工进度和质量。甲方法律利益：甲方有权在合同履行完毕后获得项目的运营权。3.乙方违约及限制条款：乙方未按约定时间完成施工，应向甲方支付_____%的违约金。乙方施工质量不符合要求，应承担相应的责任。乙方不得擅自变更合同内容，否则应承担违约责任。全文完。2025年度生态公园建设意向施工协议1合同目录第一章总则1.1协议依据1.2协议目的1.3协议范围1.4协议期限1.5术语定义第二章双方基本情况2.1施工方基本情况2.2业主方基本情况2.3合同双方联系方式第三章项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资3.5项目建设内容第四章施工方责任与义务4.1施工方案4.2施工进度4.3质量保证4.4安全生产4.5环境保护4.6合同履约第五章业主方责任与义务5.1项目审批5.2设计文件提供5.3土地使用5.4施工配合5.5资金支付5.6合同管理第六章合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3支付时间6.4付款条件6.5逾期付款第七章合同变更与解除7.1变更程序7.2变更内容7.3解除程序7.4解除条件第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十章合同生效及终止10.1合同生效10.2合同终止10.3合同解除第十一章其他约定11.1不可抗力11.2合同附件11.3通知方式11.4法律适用第十二章合同附件12.1施工图纸12.2施工组织设计12.3质量标准12.4安全生产措施12.5环境保护措施第十三章附件清单13.1附件一：施工方资质证明13.2附件二：业主方资质证明13.3附件三：施工合同履行保证金13.4附件四：其他相关文件合同编号_________第一章总则1.1协议依据1.1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2协议目的1.2.1本协议旨在明确2025年度生态公园建设项目施工方的责任、义务以及双方的权利，确保项目顺利进行。1.3协议范围1.3.1本协议适用于2025年度生态公园建设项目的施工阶段。1.4协议期限1.4.1本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。1.5术语定义1.5.1本协议中，术语“施工方”指承担生态公园建设项目施工任务的单位；“业主方”指生态公园建设项目的业主单位。第二章双方基本情况2.1施工方基本情况2.1.1施工方名称、法定代表人、注册地址、联系电话等。2.2业主方基本情况2.2.1业主方名称、法定代表人、注册地址、联系电话等。2.3合同双方联系方式2.3.1双方应确保在协议期间提供有效的联系方式，并保持沟通畅通。第三章项目概况3.1项目名称3.1.12025年度生态公园建设项目。3.2项目地点3.2.1项目具体地址。3.3项目规模3.3.1项目占地面积、建筑面积等。3.4项目投资3.4.1项目总投资额。3.5项目建设内容3.5.1项目具体建设内容，包括但不限于绿化、设施、景观等。第四章施工方责任与义务4.1施工方案4.1.1施工方应根据项目特点和业主方要求，制定合理的施工方案。4.2施工进度4.2.1施工方应按照施工方案，确保项目按时完成。4.3质量保证4.3.1施工方应保证工程质量符合国家及行业标准。4.4安全生产4.4.1施工方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。4.5环境保护4.5.1施工方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。4.6合同履约4.6.1施工方应全面履行本协议规定的各项义务。第五章业主方责任与义务5.1项目审批5.1.1业主方应负责项目的审批手续。5.2设计文件提供5.2.1业主方应按照合同约定提供设计文件。5.3土地使用5.3.1业主方应确保项目用地合法合规。5.4施工配合5.4.1业主方应配合施工方进行项目施工。5.5资金支付5.5.1业主方应按照合同约定及时支付工程款项。5.6合同管理5.6.1业主方应加强对合同履行情况的监督管理。第六章合同价款及支付方式6.1合同价款6.1.1合同价款为人民币______元整。6.2支付方式6.2.1支付方式为按月进度支付。6.3支付时间6.3.1每月支付一次，具体时间为每月______日前。6.4付款条件6.4.1业主方收到施工方提交的工程进度款申请及相应证明材料后，应在______日内支付。6.5逾期付款6.5.1业主方逾期付款，应按______的日利率支付逾期付款利息。第七章合同变更与解除7.1变更程序7.1.1双方协商一致，可对本协议进行变更。7.2变更内容7.2.1变更内容包括但不限于项目内容、合同价款、工期等。7.3解除程序7.3.1双方协商一致，可解除本协议。7.4解除条件7.4.1出现不可抗力、合同目的不能实现等情形，双方可解除本协议。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1施工方未按合同约定完成施工任务；8.1.2业主方未按合同约定支付工程款项；8.1.3双方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任8.2.1施工方未按合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，赔偿业主方因此遭受的损失；8.2.2业主方未按合同约定支付工程款项的，应承担违约责任，支付违约金；8.2.3双方违反合同约定的其他行为，应根据具体情况承担相应的违约责任。8.3违约处理8.3.1双方应友好协商解决违约问题；8.3.2协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议；（一）向合同签订地人民法院提起诉讼；（二）提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构的具体名称和地址。9.3争议解决程序9.3.1争议解决的具体程序。第十章合同生效及终止10.1合同生效10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止10.2.1合同因下列原因终止：（一）合同约定的期限届满；（二）合同解除；（三）合同履行完毕；（四）法律法规规定的其他情形。10.3合同解除10.3.1合同解除的条件和程序按照第七章的规定执行。第十一章其他约定11.1不可抗力11.1.1因不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行的，双方互不承担责任。11.2合同附件11.2.1本合同附件作为合同不可分割的组成部分。11.3通知方式11.3.1除非合同另有约定，通知应以书面形式送达。11.4法律适用11.4.1本合同适用中华人民共和国法律。第十二章合同附件12.1附件一：施工方资质证明12.2附件二：业主方资质证明12.3附件三：施工合同履行保证金12.4附件四：其他相关文件第十三章附件清单13.1附件一：施工方资质证明13.2附件二：业主方资质证明13.3附件三：施工合同履行保证金13.4附件四：其他相关文件第十四章合同份数及保管14.1本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。14.2合同保管14.2.1双方应妥善保管合同原件，确保合同的安全和完整。施工方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：业主方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权1.1.1甲方在项目决策和执行过程中拥有主导权，包括但不限于项目设计变更、施工进度调整、材料设备采购等。1.1.2甲方有权根据项目实际情况，对施工方提出的设计方案、施工组织设计等进行审批和调整。2.2设计变更管理2.2.1任何设计变更均需经甲方批准，施工方应根据甲方要求进行设计和施工调整。2.2.2设计变更的审批流程为：施工方提出变更申请→甲方审核→双方协商确定变更内容→施工方执行。3.3施工进度调整3.3.1甲方有权根据项目进度和实际情况，对施工方提出的施工进度计划进行调整。3.3.2施工方应积极配合甲方进行施工进度调整，确保项目按期完成。4.4材料设备采购4.4.1甲方有权指定材料设备供应商，施工方应按照甲方要求进行采购。4.4.2甲方指定的材料设备供应商应具备相应的资质和业绩。5.5付款条件5.5.1甲方有权根据项目进度和施工方实际完成情况，对付款条件进行调整。5.5.2甲方有权要求施工方提供工程进度款支付申请及相关证明材料。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明6.1乙方主导权6.1.1乙方在项目决策和执行过程中拥有主导权，包括但不限于项目设计变更、施工进度调整、材料设备采购等。6.1.2乙方有权根据项目实际情况，对甲方提出的设计方案、施工组织设计等进行审批和调整。7.2设计变更管理7.2.1任何设计变更均需经乙方批准，甲方应根据乙方要求进行设计和施工调整。7.2.2设计变更的审批流程为：甲方提出变更申请→乙方审核→双方协商确定变更内容→甲方执行。8.3施工进度调整8.3.1乙方有权根据项目进度和实际情况，对甲方提出的施工进度计划进行调整。8.3.2甲方应积极配合乙方进行施工进度调整，确保项目按期完成。9.4材料设备采购9.4.1乙方有权指定材料设备供应商，甲方应按照乙方要求进行采购。9.4.2乙方指定的材料设备供应商应具备相应的资质和业绩。10.5付款条件10.5.1乙方有权根据项目进度和甲方实际完成情况，对付款条件进行调整。10.5.2乙方有权要求甲方提供工程进度款支付申请及相关证明材料。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明11.1第三方中介机构11.1.1本合同中涉及的第三方中介机构应具备相应的资质和业绩。11.1.2第三方中介机构的具体名称和地址应在合同中明确。12.2第三方中介职责12.2.1第三方中介机构应负责监督合同履行情况，确保双方权益得到保障。12.2.2第三方中介机构应定期向双方提供项目进展报告。13.3第三方中介费用13.3.1第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确。13.3.2第三方中介费用应在合同签订后支付。14.4第三方中介争议解决14.4.1若第三方中介在履行职责过程中产生争议，双方应友好协商解决。14.4.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。施工方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：业主方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工方资质证明2.附件二：业主方资质证明3.附件三：施工合同履行保证金4.附件四：其他相关文件项目设计图纸施工组织设计质量标准安全生产措施环境保护措施付款计划争议解决条款其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：施工方未按合同约定完成施工任务；业主方未按合同约定支付工程款项；双方违反合同约定的其他行为。2.违约行为的认定：施工方未按合同约定的进度和质量完成施工，经甲方或第三方中介机构确认；业主方未按合同约定的付款时间支付工程款项，经施工方确认；双方违反合同约定的其他行为，经双方协商或第三方中介机构确认。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的基本法律规范。2.建筑法：调整建筑活动中的法律关系，保障建筑活动顺利进行。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：指由双方当事人共同选定或者由一方当事人选定，由仲裁机构根据仲裁规则进行的争议解决方式。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起的诉讼，由人民法院依法审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时沟通，分析原因，调整施工计划，必要时增加人力或设备。2.问题：工程款项支付不及时。解决办法：明确付款条件，加强财务监管，确保按时支付。3.问题：工程质量不符合标准。解决办法：严格执行质量标准，加强现场监督，及时整改不合格工程。4.问题：合同争议。解决办法：友好协商，提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为主导的场景：适用于甲方在项目决策和执行中拥有主导权的生态公园建设项目。2.乙方为主导的场景：适用于乙方在项目决策和执行中拥有主导权的生态公园建设项目。3.第三方中介参与的场景：适用于有第三方中介机构参与监督和协调的生态公园建设项目。全文完。2025年度生态公园建设意向施工协议2本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围2.双方基本信息2.1发包方信息2.2承包方信息3.项目建设内容3.1施工地点3.2施工内容3.3施工规模4.工程量清单4.1主要工程量4.2辅助工程量4.3材料用量5.工程进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3施工进度调整6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检测6.3质量责任7.工程价款及支付方式7.1工程价款构成7.2工程款支付进度7.3逾期付款违约责任8.工程保险8.1保险范围8.2保险金额8.3保险期限9.合同工期9.1施工期限9.2工期延误责任9.3工期延误赔偿10.施工安全管理10.1安全责任10.2安全措施10.3安全事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.违约责任13.1违约行为认定13.2违约责任承担13.3违约责任免除14.其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同生效及终止14.4合同附件第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目背景本协议双方鉴于我国生态环保政策的推动，以及提升城市居民生活质量的需求，共同决定在2025年度合作建设生态公园项目。1.2项目目标通过本项目的实施，打造一个集休闲、娱乐、健身、教育于一体的生态公园，为市民提供高品质的户外活动场所。1.3项目范围包括公园内的绿化景观、休闲娱乐设施、健身器材、教育设施等建设内容。2.双方基本信息2.1发包方信息名称：市城市管理局地址：市区路号联系人：联系电话：138xxxx56782.2承包方信息名称：市园林建设有限公司地址：市区路号联系人：联系电话：139xxxx56783.项目建设内容3.1施工地点市区生态公园规划用地3.2施工内容包括但不限于：公园绿化、园路铺装、景观照明、休闲娱乐设施、健身器材、教育设施等。3.3施工规模公园总面积约为100公顷，预计绿化覆盖率达80%。4.工程量清单4.1主要工程量绿化工程：乔木、灌木、草坪等；园路工程：园路铺装、排水设施等；景观照明工程：景观灯、庭院灯等；休闲娱乐设施：座椅、亭台、廊架等；健身器材：室外健身路径、健身器材等；教育设施：科普展示牌、教育广场等。4.2辅助工程量包括但不限于：临时设施、施工围挡、临时水电等。4.3材料用量具体材料用量详见工程量清单及设计图纸。5.工程进度安排5.1施工阶段划分项目分为三个阶段：设计阶段、施工准备阶段、施工阶段。5.2各阶段工期要求设计阶段：3个月；施工准备阶段：2个月；施工阶段：12个月。5.3施工进度调整因不可抗力、设计变更等原因导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工程进度。6.工程质量要求6.1质量标准本工程应符合国家有关工程质量标准及设计要求。6.2质量检测施工过程中，承包方应按照相关规范进行质量检测，并确保工程质量符合要求。6.3质量责任因承包方原因导致的质量问题，由承包方负责修复并承担相应责任。8.工程保险8.1保险范围承包方应为其施工人员、设备、材料及施工现场进行保险，包括但不限于工程一切险、人身意外伤害险、第三者责任险等。8.2保险金额保险金额应不低于合同总价的110%。8.3保险期限保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。9.合同工期9.1施工期限本工程合同工期为18个月，自合同签订之日起计算。9.2工期延误责任因承包方原因造成工期延误，每延误一日，承包方应向发包方支付合同总价的0.5%作为违约金。9.3工期延误赔偿若因不可抗力等原因导致工期延误，承包方应立即通知发包方，并提交延期申请。经双方协商同意后，工期可相应顺延。10.施工安全管理10.1安全责任承包方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。10.2安全措施承包方应制定详细的施工安全措施，包括但不限于安全培训、现场安全管理、应急预案等。10.3安全事故处理发生安全事故时，承包方应立即启动应急预案，及时上报并采取措施减轻损失。事故责任及赔偿由责任方承担。11.争议解决11.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序仲裁程序应按照市仲裁委员会的仲裁规则进行。11.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。12.合同解除12.1合同解除条件发生下列情况之一，任何一方均有权解除合同：（1）一方违约，另一方给予警告后仍不改正的；（2）因不可抗力致使合同无法继续履行；（3）一方破产、解散或被吊销营业执照。12.2合同解除程序一方要求解除合同时，应书面通知另一方，并说明解除原因。12.3合同解除后果13.违约责任13.1违约行为认定任何一方违反本合同约定，均构成违约。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约责任免除因不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。14.其他约定14.1不可抗力不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同生效及终止本合同自双方签字盖章之日起生效。合同履行完毕或双方协商一致解除合同时终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指为履行本合同而介入合同履行过程中的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、咨询机构等。15.2第三方介入条件（1）经甲乙双方书面同意；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入的内容符合本合同的规定。15.3第三方介入程序第三方介入程序如下：（1）第三方提出介入申请，并提供相关资质证明；（2）甲乙双方在收到第三方介入申请后，进行审查；（3）审查通过后，甲乙双方与第三方签订相关协议；（4）第三方按照协议约定履行职责。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1第三方责任（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，由第三方承担全部责任；（2）第三方因履行职责不当导致甲乙双方损失的，由第三方承担相应的赔偿责任；（3）第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求其承担违约责任。16.2第三方权利（1）第三方有权按照协议约定，对工程进行监督检查；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助；（3）第三方有权对工程的质量、进度、安全等进行评价。16.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲乙双方的关系为委托关系，第三方不得以甲乙双方的名义对外进行任何活动；（2）第三方与施工人员、材料供应商、设备供应商等的关系为合作关系，第三方应协调各方关系，确保工程顺利进行；（3）第三方与监理单位、设计单位等的关系为业务合作关系，第三方应按照业务规范履行职责。17.明确第三方的责任限额17.1第三方责任限额（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，其责任限额为本