版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版消防系统改造项目施工监理协议本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期2.双方当事人2.1监理单位名称2.2施工单位名称2.3当事人代表2.4联系方式3.项目监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容4.监理职责及权利4.1监理职责4.2监理权利5.施工单位职责及权利5.1施工单位职责5.2施工单位权利6.监理费用及支付方式6.1监理费用6.2支付方式6.3付款时间7.项目变更及调整7.1变更范围7.2变更程序7.3费用调整8.工程验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付时间9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任11.合同解除条件及程序11.1解除条件11.2解除程序12.合同生效、终止及续签12.1合同生效12.2合同终止12.3合同续签13.其他约定事项13.1法律法规13.2保密条款13.3通知方式14.合同附件14.1监理大纲14.2监理细则14.3施工单位资质证明文件14.4其他相关文件第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2024版消防系统改造项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[改造面积、设备数量等]1.4项目工期:自合同签订之日起[具体工期],包括施工期和验收期。2.双方当事人2.1监理单位名称:[监理单位全称]2.2施工单位名称:[施工单位全称]2.3当事人代表:[监理单位代表姓名及职务]、[施工单位代表姓名及职务]2.4联系方式:[监理单位联系人姓名、电话、邮箱]、[施工单位联系人姓名、电话、邮箱]3.项目监理范围及内容3.1监理范围:包括但不限于消防系统改造的设计文件审查、施工过程监督、材料设备检验、验收等。3.2监理内容:[具体监理内容,如:消防水池、消防水泵、消防管道、消防报警系统、灭火系统等]4.监理职责及权利4.1监理职责:[具体职责,如:审查施工方案、监督施工质量、验收工程、提出整改意见等]4.2监理权利:[具体权利,如:对不符合规范要求的施工提出整改、暂停施工、终止合同等]5.施工单位职责及权利5.1施工单位职责:[具体职责,如:按照设计图纸和规范要求进行施工、提供必要的施工条件、保证施工质量等]5.2施工单位权利:[具体权利,如:要求监理单位对施工过程中提出的问题给予及时答复、对监理单位的不当要求提出异议等]6.监理费用及支付方式6.1监理费用:[监理费用总额及构成,如:监理费、材料检验费等]6.2支付方式:[支付方式,如:按月支付、按阶段支付等]6.3付款时间:[具体付款时间,如:每月月底前支付上月监理费用]7.项目变更及调整7.1变更范围:包括但不限于设计变更、施工方案变更、工期调整等。7.2变更程序:[变更程序,如:由施工单位提出变更申请,经监理单位审核后报双方当事人确认]7.3费用调整:[费用调整,如:根据变更范围及影响,按实际情况进行费用调整]8.争议解决方式8.1争议解决原则:本合同争议解决遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。8.2争议解决程序:发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约行为:包括但不限于监理单位未按约定履行监理职责、施工单位未按设计图纸和规范要求施工、延误工期、质量不合格等。9.2违约责任:9.2.1监理单位未履行监理职责的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿施工单位因此造成的损失。9.2.2施工单位未按设计图纸和规范要求施工的,应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。9.2.3因延误工期造成的损失,由责任方承担,包括但不限于逾期违约金、赔偿因此造成的损失。9.2.4工程质量不合格的,由责任方负责返工、修复,直至达到合同约定的质量标准,并承担因此造成的损失。10.合同解除条件及程序10.1解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。10.2解除程序:10.2.1一方违约,另一方有权书面通知违约方解除合同。10.2.2不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解除合同。10.2.3合同目的不能实现,双方可协商解除合同。11.合同生效、终止及续签11.1合同生效:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同终止:合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。11.3合同续签:合同到期前,双方可协商续签合同。12.其他约定事项12.1法律法规:本合同适用中华人民共和国法律法规。12.2保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.3通知方式:双方通知应以书面形式进行,通知送达对方后即生效。13.合同附件13.1监理大纲:包括监理单位职责、监理计划、监理标准等。13.2监理细则:包括具体监理流程、方法、要求等。13.3施工单位资质证明文件:包括营业执照、资质证书等。13.4其他相关文件:包括设计图纸、施工方案、验收报告等。14.合同签署14.1本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。14.2本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.3本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念:第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方同意介入并提供相关服务的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理机构、检测机构、评估机构、咨询机构等。16.第三方介入的程序16.1第三方的选定:甲乙双方应协商一致,选定合适的第三方机构或个人。16.2第三方的资质:第三方应具备相应的资质证书和行业认可的专业能力。16.3第三方的介入协议:甲乙双方与第三方应签订单独的介入协议,明确各自的权利义务。17.第三方的权利17.1第三方有权根据介入协议和本合同的规定,独立开展相关服务。17.2第三方有权获取必要的信息和数据,以完成其服务任务。18.第三方的义务18.1第三方应遵守法律法规、行业规范和介入协议的约定。18.2第三方应确保其服务质量和独立性,不得偏袒任何一方。18.3第三方应按时完成其服务任务,并及时向甲乙双方报告服务进展。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,其与甲乙双方之间是服务与被服务的关系。19.2第三方与施工单位的划分:第三方对施工单位的监督和评估应独立于施工单位,确保公正性。19.3第三方与监理单位的划分:第三方在执行监理任务时,应与监理单位协同工作,但保持独立性和专业性。20.第三方的责任限额20.1第三方的责任限额:在介入协议中,甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额,以限制第三方因自身原因造成的损失。20.2第三方的责任范围:第三方的责任限于其服务范围,对于本合同中未明确由其承担的责任,第三方不承担责任。21.第三方介入的变更21.1第三方介入的变更:在合同履行过程中,如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并重新签订介入协议。22.第三方介入的费用22.1第三方介入的费用:甲乙双方应按照介入协议的约定,承担第三方介入所产生的费用。22.2第三方介入费用的支付:费用支付方式应在介入协议中明确。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入的争议解决:第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可按照介入协议或本合同的争议解决条款进行处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲要求:详细列出监理单位的职责、监理计划、监理标准等。说明:监理大纲是监理单位进行监理工作的指导性文件,用于规范监理行为。2.监理细则要求:具体规定监理流程、方法、要求等,确保监理工作有序进行。说明:监理细则是监理大纲的具体化,对监理工作的每个环节进行详细规定。3.施工单位资质证明文件要求:提供营业执照、资质证书等证明施工单位具有合法经营资格和相应施工能力。说明:资质证明文件是施工单位参与项目的前提条件,确保施工质量。4.设计图纸要求:提供完整的设计图纸,包括施工图、电气图、设备图等。说明:设计图纸是施工的依据,确保施工质量符合设计要求。5.施工方案要求:详细说明施工方法、施工进度、施工安全措施等。说明:施工方案是施工过程中的重要指导文件,确保施工顺利进行。6.材料设备清单要求:列出所需材料、设备的名称、规格、数量、供应商等信息。说明:材料设备清单是确保施工质量的关键,避免使用不合格材料。7.验收报告要求:记录工程验收的结果,包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明:验收报告是工程验收的正式记录,作为工程交付的依据。8.工程变更记录要求:记录工程变更的原因、内容、时间、费用等信息。说明:工程变更记录是变更管理的依据,确保变更的合法性和合理性。9.争议解决协议要求:详细规定争议解决的途径、程序、责任等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。10.保密协议要求:规定双方的保密义务,确保合同内容不被泄露。说明:保密协议是保护双方商业秘密的重要法律文件。说明二:违约行为及责任认定:1.监理单位未按约定履行监理职责责任认定:监理单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿施工单位因此造成的损失。示例:监理单位未及时发现施工单位使用不合格材料,导致工程质量不合格。2.施工单位未按设计图纸和规范要求施工责任认定:施工单位应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。示例:施工单位在施工过程中,未按照设计图纸要求进行施工,导致工程结构损坏。3.延误工期责任认定:责任方应承担逾期违约金,赔偿因此造成的损失。示例:施工单位因管理不善,导致工期延误,需支付逾期违约金。4.工程质量不合格责任认定:责任方应负责返工、修复,直至达到合同约定的质量标准,并承担因此造成的损失。示例:监理单位在验收过程中发现工程质量不合格,施工单位需进行返工修复。5.未经同意擅自变更合同责任认定:擅自变更合同的一方应承担违约责任,包括但不限于赔偿因此造成的损失。示例:甲乙双方未协商一致,施工单位擅自变更施工方案,导致工程延误。全文完。2024版消防系统改造项目施工监理协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2施工单位名称1.3双方法定代表人及授权代表信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.监理工作范围3.1施工监理3.2质量监理3.3进度监理3.4安全监理4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2支付方式4.3付款时间节点5.工作内容及要求5.1施工现场监理5.2设计文件审查5.3施工过程控制5.4质量验收5.5进度控制5.6安全管理6.质量控制标准及要求6.1设计文件质量控制6.2施工过程质量控制6.3质量验收标准7.进度控制措施及要求7.1进度计划7.2进度监控7.3进度调整7.4进度验收8.安全监理措施及要求8.1安全管理制度8.2安全隐患排查8.3安全事故处理9.技术服务及支持9.1技术咨询服务9.2技术支持服务9.3技术资料提供10.合同变更及终止10.1变更程序10.2变更内容10.3合同终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同有效期13.3合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2保密条款14.3法律适用及管辖第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理公司1.2施工单位名称:建筑有限公司1.3双方法定代表人及授权代表信息:1.3.1监理单位法定代表人:,身份证号:056781.3.2施工单位法定代表人:,身份证号:8765432109876543211.3.3双方授权代表:,身份证号:056782.项目概况2.1项目名称:2024版消防系统改造项目2.2项目地点:市区路号2.3项目规模:建筑面积10000平方米2.4项目总投资:人民币500万元3.监理工作范围3.1施工监理:对消防系统改造项目的施工过程进行全面监理,确保施工质量、进度和安全。3.2质量监理:对施工过程中的材料、设备、施工工艺进行质量检查,确保符合国家及行业标准。3.3进度监理:对施工进度进行跟踪、监控,确保项目按计划完成。3.4安全监理:对施工现场进行安全检查,确保施工安全。4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:人民币30万元4.2支付方式:合同签订后支付10%,监理工作开始前支付30%,监理工作完成后支付30%,项目竣工验收合格后支付20%,剩余10%作为质保金,在质保期满后无质量问题退还。4.3付款时间节点:按照监理工作进度和项目验收情况分期支付。5.工作内容及要求5.1施工现场监理:对施工现场进行定期巡视,及时发现并报告施工质量问题、进度问题和安全问题。5.2设计文件审查:对设计文件进行审核,确保设计文件符合国家及行业标准,满足施工要求。5.3施工过程控制:对施工过程中的关键工序进行控制,确保施工质量。5.4质量验收:对施工完成的分部分项工程进行质量验收,确保工程质量符合要求。5.5进度控制:对施工进度进行跟踪、监控,确保项目按计划完成。5.6安全管理:对施工现场进行安全检查,制定并实施安全管理措施,确保施工安全。6.质量控制标准及要求6.1设计文件质量控制:设计文件应符合国家及行业标准,满足施工要求。6.2施工过程质量控制:施工过程应符合设计文件及国家及行业标准,确保施工质量。6.3质量验收标准:质量验收应按照国家及行业标准进行,确保工程质量符合要求。8.安全监理措施及要求8.1安全管理制度:监理单位应制定完善的安全管理制度,包括安全检查制度、安全事故报告制度等。8.2安全隐患排查:监理单位应定期对施工现场进行安全隐患排查,对发现的安全隐患及时发出整改通知,要求施工单位整改。8.3安全事故处理:发生安全事故后,监理单位应立即启动应急预案,协助施工单位进行事故处理,并按要求上报相关部门。9.技术服务及支持9.1技术咨询服务:监理单位应提供必要的技术咨询服务,包括施工技术指导、规范解读等。9.2技术支持服务:监理单位应提供必要的技术支持服务,包括对施工过程中的技术难题进行解答和协助解决。9.3技术资料提供:监理单位应向施工单位提供相关的技术资料,包括设计文件、施工图纸、验收标准等。10.合同变更及终止10.1变更程序:任何合同内容的变更,需双方书面同意,并签署变更协议。10.2变更内容:变更内容应明确,包括变更的原因、内容、影响及相应的费用调整。10.3.1双方协商一致;10.3.2项目提前完成或终止;10.3.3因不可抗力导致合同无法履行;10.3.4违约行为导致合同解除。11.违约责任11.1违约情形:任何一方违反合同约定,均视为违约。11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿:违约赔偿金额根据违约程度及损失情况进行确定。12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议。12.2争议解决机构:协商不成时,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.3争议解决程序:仲裁程序按双方约定的仲裁规则进行。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同有效期:合同有效期为自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。13.3合同终止条件:合同因上述第10.3条所述原因终止。14.其他约定事项14.1合同附件:合同附件包括但不限于监理大纲、监理细则、费用清单等。14.2保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.3法律适用及管辖:本合同适用中华人民共和国法律,合同争议提交合同签订地人民法院管辖。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义:本合同所称第三方,是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,为合同履行提供技术、咨询、服务或其他协助的独立法人或其他组织。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于设计、咨询、检测、监理、施工、材料供应、设备安装等。16.第三方介入的程序16.1甲方或乙方在需要第三方介入时,应提前向对方提出书面申请,并说明介入原因、第三方资质要求及预计介入时间。16.2双方同意第三方介入后,甲方或乙方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。16.3第三方介入协议应作为本合同的附件。17.第三方责任限额17.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成甲方或乙方的损失,应根据合同约定承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额由双方在第三方介入协议中约定,但不得超过合同总金额的10%。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方作为独立法人或其他组织,其权利、义务和责任独立于甲方和乙方。18.2.1第三方提供的咨询服务、技术支持等,其成果和责任由第三方承担。18.2.2第三方提供的材料和设备,其质量、数量和交付责任由第三方承担。18.2.3第三方在施工过程中,其安全管理、质量控制和进度控制责任由第三方承担。19.第三方介入的审批流程19.1甲方或乙方提出第三方介入申请后,另一方应在收到申请之日起5个工作日内予以回复。19.2如另一方对第三方介入有异议,应在收到申请之日起5个工作日内提出,双方应共同协商解决。19.3协商不成,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。20.第三方介入的变更管理20.1第三方介入协议签订后,如需变更第三方介入内容,应经双方同意,并签订变更协议。20.2变更协议作为第三方介入协议的补充,与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中,如发生争议,应由第三方与甲方或乙方协商解决。21.2协商不成,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。22.第三方介入的保密条款22.1第三方在介入过程中,应遵守本合同的保密条款,对甲方、乙方及本合同内容负有保密义务。23.第三方介入的合同解除23.1如第三方在介入过程中违反合同约定或法律法规,导致合同无法履行,任何一方均可解除与第三方的协议,并追究其违约责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲:详细描述监理单位对项目的整体监理计划和实施策略。2.监理细则:针对具体分部分项工程,制定详细的监理操作规程和质量标准。3.费用清单:列明监理服务的收费标准、支付方式及时间节点。4.第三方介入协议:明确第三方介入的职责、权利、义务和责任限额。5.安全管理制度:规定施工现场的安全管理制度和操作规程。6.施工单位资质证明:证明施工单位具备相应的资质和能力。7.设计文件:包括施工图纸、设计说明书、技术规范等。8.材料设备清单:详细列明项目所需的材料、设备名称、规格、数量等。9.施工进度计划:明确项目各阶段的进度目标和实施计划。10.质量验收报告:记录项目各阶段的验收结果和质量状况。11.安全事故报告:记录发生的安全事故及其处理情况。12.争议解决协议:明确争议解决的方式和程序。13.合同变更协议:记录合同变更的内容和生效日期。14.保密协议:约定各方对本合同内容的保密义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约:1.1.1未按时支付监理费用。1.1.2提供虚假资料或数据。1.1.3未按合同约定进行项目验收。1.2乙方违约:1.2.1未按时提交监理报告或验收报告。1.2.2未按合同约定进行监理工作。1.2.3未按设计文件和规范要求进行施工。1.3第三方违约:1.3.1未按协议约定提供技术服务。1.3.2提供的资料、设备不符合质量要求。1.3.3发生安全事故,未采取有效措施。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定依据为合同约定、法律法规及行业标准。2.2责任认定标准如下:2.2.1违约行为导致项目进度延误,按延误天数及合同约定的违约金比例计算。2.2.2违约行为导致项目质量不合格,按不合格部分价值及合同约定的违约金比例计算。2.2.3违约行为导致安全事故,按事故等级及合同约定的违约金比例计算。3.违约责任示例说明:3.1甲方未按时支付监理费用,导致监理工作无法正常进行,延误项目进度10天,应按合同约定的违约金比例支付违约金。3.2乙方未按时提交监理报告,导致项目验收延误5天,应按合同约定的违约金比例支付违约金。3.3第三方提供的设备质量不合格,导致项目停工3天,应按合同约定的违约金比例支付违约金。全文完。2024版消防系统改造项目施工监理协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.监理范围3.1施工监理3.2质量监理3.3安全监理3.4进度监理4.监理职责4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3双方协调职责5.监理程序5.1监理单位进场5.2监理单位工作安排5.3施工单位配合5.4监理单位报告6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用构成6.3支付方式6.4付款时间7.监理期限7.1监理开始时间7.2监理结束时间8.监理资料及成果8.1监理资料归档8.2监理成果提交8.3质量保证书9.违约责任9.1施工单位违约责任9.2监理单位违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同终止条件11.4合同终止时间12.合同附件12.1附件一:监理大纲12.2附件二:监理细则12.3附件三:监理合同专用条款13.合同份数及送达13.1合同份数13.2合同送达方式13.3合同送达时间14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称a.监理单位:[监理单位全称]b.施工单位:[施工单位全称]1.2协议双方法定代表人a.监理单位法定代表人:[法定代表人姓名]b.施工单位法定代表人:[法定代表人姓名]1.3协议双方联系方式a.监理单位联系方式:[监理单位联系地址]、[监理单位联系电话]、[监理单位电子邮箱]b.施工单位联系方式:[施工单位联系地址]、[施工单位联系电话]、[施工单位电子邮箱]2.项目概况2.1项目名称:2024版消防系统改造项目2.2项目地点:[具体地址]2.3项目规模:[项目规模描述,如:总面积、建筑层数等]2.4项目总投资:[项目总投资金额]3.监理范围3.1施工监理a.施工现场的管理和监督b.施工质量、进度、安全的控制3.2质量监理a.材料设备的质量控制b.施工工艺及质量标准的符合性检查3.3安全监理a.施工现场的安全防护措施b.施工过程中安全事故的预防与处理3.4进度监理a.施工进度的跟踪与控制b.施工计划与实际进度的对比分析4.监理职责4.1监理单位职责a.按照监理合同和相关规定,对施工过程进行全面监理b.定期向建设单位报告监理情况4.2施工单位职责a.按照监理单位的监督要求,确保施工质量、进度、安全b.配合监理单位进行现场监理工作4.3双方协调职责a.协调解决施工过程中出现的问题b.确保监理工作与施工进度相匹配5.监理程序5.1监理单位进场a.在合同签订后[具体时间]内,监理单位完成进场准备工作b.进场后,监理单位向施工单位进行监理工作交底5.2监理单位工作安排a.制定监理工作计划,明确监理工作内容、时间节点等b.按照计划执行监理工作5.3施工单位配合a.施工单位应按照监理要求,提供必要的施工资料b.施工单位应配合监理单位进行现场检查、验收等5.4监理单位报告a.定期向建设单位提交监理报告b.对重大问题及时上报并采取措施6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额:[监理费用总额]6.2费用构成a.监理人员费用b.监理设备费用c.差旅费用d.其他费用6.3支付方式a.按月支付b.每月支付监理费用的[具体比例]6.4付款时间a.每月[具体日期]前支付上一个月的监理费用8.监理资料及成果8.1监理资料归档a.监理单位应将监理过程中的所有资料进行归档b.归档资料包括但不限于:监理日志、检查记录、验收报告、会议纪要等c.归档资料应按照时间顺序进行编号和整理8.2监理成果提交a.监理单位应在项目完工后[具体时间]内提交监理成果c.监理成果提交时应附有电子版文件8.3质量保证书a.监理单位应向施工单位提供质量保证书b.质量保证书应包含施工单位的名称、项目名称、质量标准、监理单位承诺等内容9.违约责任9.1施工单位违约责任a.施工单位未按合同约定完成施工任务,每延误一天,应向监理单位支付违约金[具体金额]b.施工单位在施工过程中发生安全事故,应根据事故严重程度承担相应责任9.2监理单位违约责任a.监理单位未按合同约定履行监理职责,每延误一天,应向施工单位支付违约金[具体金额]b.监理单位泄露施工单位商业秘密,应承担相应的法律责任9.3违约赔偿a.违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失b.违约赔偿金额应在合同约定范围内10.争议解决10.1争议解决方式a.双方应友好协商解决合同执行过程中的争议b.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构a.无特殊约定时,争议解决机构为合同签订地人民法院10.3争议解决程序a.双方应按照法定程序提交争议解决申请b.法院应依法审理并作出判决11.合同生效及终止11.1合同生效条件a.双方签字盖章b.合同签订后[具体时间]内,双方完成合同备案手续11.2合同生效时间a.合同自双方签字盖章之日起生效11.3合同终止条件a.项目完工并验收合格b.合同约定的其他终止条件11.4合同终止时间a.合同终止时间为项目完工验收合格之日12.合同附件12.1附件一:监理大纲12.2附件二:监理细则12.3附件三:监理合同专用条款13.合同份数及送达13.1合同份数a.合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份13.2合同送达方式a.合同通过快递或专人送达13.3合同送达时间a.合同签订后[具体时间]内送达14.其他约定事项14.1其他约定事项一a.本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议14.2其他约定事项二a.本合同未尽事宜,适用中华人民共和国相关法律法规14.3其他约定事项三a.本合同如有修改,应经双方书面同意并签字盖章后生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义a.本合同中“第三方”是指除甲、乙双方以外的,根据本合同约定参与项目监理或相关服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的a.第三方的介入旨在提高监理工作的专业性、公正性和效率。16.第三方介入条件16.1第三方资质要求a.第三方必须具备相应的资质证书,能够承担本合同约定的监理工作。16.2第三方选择程序a.第三方由甲、乙双方共同协商确定,必要时可进行公开招标。17.第三方责任与权利17.1第三方责任a.第三方应按照本合同约定和监理大纲的要求,履行监理职责。b.第三方应对其监理行为产生的后果承担责任。17.2第三方权利a.第三方有权要求甲、乙双方提供必要的资料和条件,以履行监理职责。b.第三方有权对监理过程中发现的问题提出意见和建议。18.第三方责任限额18.1责任限额设定a.第三方的责任限额应根据监理工作的性质和风险程度设定。b.责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。18.2超出责任限额的处理a.若第三方责任造成甲、乙双方的损失超过责任限额,超出部分由第三方承担相应责任。b.若第三方责任造成甲、乙双方的损失未超过责任限额,则由第三方在责任限额内予以赔偿。19.第三方与其他各方的关系19.1与甲方的沟通a.第三方应定期向甲方报告监理工作进展情况。b.第三方应配合甲方进行相关协调工作。19.2与乙方的合作a.第三方应与乙方保持良好合作关系,共同确保项目顺利进行。b.第三方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。19.3与监理单位的协调a.第三方应与监理单位保持密切沟通,共同完成监理任务。b.第三方应尊重监理单位的决策和意见。20.第三方介入协议20.1协议内容a.第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、责任限额、费用支付等事项。b.协议应经甲、乙双方和第三方共同签署。20.2协议生效a.第三方介入协议自签署之日起生效。21.第三方介入的终止21.1终止条件a.第三方介入协议约定的终止条件成立。b.项
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年金融借款合同(含担保)
- 2025版加盟企业加盟商加盟权益保护协议3篇
- 2025年度电梯设备维修与保养服务合同2篇
- 2025版钢结构装配式建筑合同协议书05312篇
- 2024年网络安全业务联合投资合同3篇
- 2024年版事业单位劳动协议法运用手册版B版
- 2024年管桩购销框架合同
- 2025版睿联油气输送带压封堵服务及技术支持合同3篇
- 2024年泥浆外运服务及废弃物处置合作协议3篇
- 2025版高端酒店服务员招聘合同样本3篇
- 房地产抵押贷款公证合同模板
- 矿山开采与生产管理
- 糖尿病的预防及治疗幻灯片
- 综合能力测试(一)附有答案
- 大学体育与健康智慧树知到期末考试答案章节答案2024年齐鲁师范学院
- 化学实验操作评分细则表
- 西安市莲湖区2022-2023学年七年级上学期期末语文试题【带答案】
- JBT 14543-2024 无刷稳速直流电动机技术规范(正式版)
- 动静脉内瘘的物理学检查
- 中国麻辣烫行业市场发展前景研究报告-智研咨询发布
- 【视神经脊髓炎谱系疾病的探究进展文献综述3800字】
评论
0/150
提交评论