二零二四年度钢结构工程监理合同模板

二零二四年度钢结构工程监理合同模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同签订背景及依据2.1项目概况2.2监理范围2.3监理依据3.合同工期及进度要求3.1工期安排3.2进度要求3.3延期责任4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2支付方式4.3付款时间4.4付款条件5.监理工作内容及职责5.1监理工作内容5.2监理职责5.3监理权限6.监理报告及资料6.1监理报告编制6.2监理资料整理6.3报告及资料提交7.监理人员及资质7.1监理人员配置7.2监理人员资质要求7.3监理人员变动8.质量控制及验收8.1质量控制标准8.2质量验收程序8.3质量问题处理9.安全生产及文明施工9.1安全生产要求9.2文明施工要求9.3安全事故处理10.合同变更及解除10.1变更程序10.2变更内容10.3解除合同条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释权第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]第二条合同签订背景及依据2.1项目概况项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]项目规模：[项目规模]2.2监理范围包括但不限于工程设计、施工、材料设备采购、安装调试等全过程监理。2.3监理依据依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理条例》及相关法律法规，结合项目实际情况。第三条合同工期及进度要求3.1工期安排监理合同期限自[起始日期]至[终止日期]，共计[工期月数]个月。3.2进度要求监理工作应按照甲方提供的进度计划进行，确保项目按期完成。3.3延期责任如因监理方原因导致工期延误，监理方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额本合同监理费用总额为人民币[监理费用总额]元。4.2支付方式监理费用按月支付，每月监理费用为[每月监理费用]元。4.3付款时间每月监理费用应在每月[付款日期]前支付。4.4付款条件监理工作完成后，甲方确认无误后支付当月监理费用。第五条监理工作内容及职责5.1监理工作内容（1）对工程设计、施工、材料设备采购、安装调试等全过程进行监理；（2）审查施工组织设计、施工方案；（3）监督施工质量、进度、安全、文明施工等；（4）参与工程验收。5.2监理职责（1）遵守国家法律法规和行业标准；（2）认真履行监理职责，确保工程质量；（3）及时向甲方报告工程情况；（4）配合甲方进行工程验收。5.3监理权限（1）对施工过程中发现的质量、进度、安全等问题有权要求整改；（2）对违反法律法规和合同约定的问题有权制止；（3）对工程验收提出意见和建议。第六条监理报告及资料6.1监理报告编制监理方应按照合同约定和相关规定，编制监理报告。6.2监理资料整理监理方应将监理过程中形成的资料进行整理、归档。6.3报告及资料提交监理报告及资料应在工程验收合格后15个工作日内提交给甲方。第七部分：合同如下：第八条质量控制及验收8.1质量控制标准监理方应严格按照国家及行业相关质量标准和规范进行质量控制。8.2质量验收程序（1）监理方应参与工程各阶段的验收工作；（2）验收前应制定验收方案；（3）验收过程中应详细记录验收结果；（4）验收完成后应出具验收报告。8.3质量问题处理（1）发现质量问题后，监理方应立即通知施工方进行整改；（2）整改完成后，监理方应进行复查，确认问题已得到妥善解决。第九条安全生产及文明施工9.1安全生产要求监理方应监督施工方执行安全生产法律法规和标准，确保施工安全。9.2文明施工要求监理方应监督施工方执行文明施工规定，保持施工现场整洁有序。9.3安全事故处理（1）发生安全事故后，监理方应立即上报甲方；（2）协助甲方和施工方进行事故调查和处理。第十条合同变更及解除10.1变更程序（1）任何一方提出变更要求时，应书面通知对方；（2）双方协商一致后，签订变更协议；（3）变更协议作为合同附件。10.2变更内容变更内容应明确，包括但不限于工期、费用、工作内容等。10.3解除合同条件（1）任何一方违反合同约定，严重违约；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。第十一项违约责任11.1违约情形（1）未按合同约定履行监理职责；（2）未按合同约定支付监理费用；（3）违反国家法律法规和行业标准；（4）其他违约行为。11.2违约责任（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）违约方应赔偿对方因此遭受的损失；（3）违约方应承担相应的法律责任。11.3违约处理违约处理应遵循公平、公正、合理的原则。第十二项争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决。12.2争议解决程序（1）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）双方应遵守人民法院的判决或裁定。12.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。第十三项合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件（1）合同期限届满；（2）合同解除；（3）工程竣工交付使用。13.3合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续。第十四项其他约定事项14.1合同附件（1）工程概况；（2）监理人员名单；（3）监理费用明细；（4）合同变更协议；（5）其他相关文件。14.2合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方协商解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）之外的任何个人、组织或实体，包括但不限于中介方、咨询方、评估方、检测方、承包方、分包方、供应商、分包供应商等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、技术支持、质量检测、安全评估、合同管理、争议解决、项目融资等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择（1）甲方和乙方有权根据项目需要选择合适的第三方；（2）第三方应具备相应的资质和经验，能够满足项目要求。2.2第三方介入协议（1）甲方和乙方与第三方之间的协议应与本合同同时签订；（2）第三方介入协议应明确各方的权利、义务和责任。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义第三方在本合同项下的责任限额是指第三方因履行合同义务而可能产生的损害赔偿的最高额度。3.2责任限额的确定（1）责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、项目规模、风险程度等因素确定；（2）责任限额应在第三方介入协议中明确约定。3.3责任限额的调整（1）在合同执行过程中，如需调整责任限额，双方应协商一致，并书面确认；（2）责任限额的调整不得违反国家法律法规和行业标准。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利（1）第三方有权获得合同约定的服务费用；（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持；（3）第三方有权根据项目进展情况提出合理的意见和建议。4.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定提供专业服务，确保服务质量；（2）第三方应遵守国家法律法规和行业标准；（3）第三方应保守项目秘密，不得泄露给任何第三方。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间是服务与被服务的关系，甲方有权对第三方的工作进行监督和评价。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间是合作关系，乙方应提供必要的协助和配合，确保第三方能够顺利履行合同义务。5.3第三方与其他第三方的关系第三方之间如需合作，应另行签订合作协议，明确各方的权利、义务和责任。第六条第三方介入的合同变更6.1合同变更程序（1）任何一方提出第三方介入的变更要求时，应书面通知对方；（2）双方协商一致后，签订变更协议；（3）变更协议作为合同附件。6.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于第三方介入的具体内容、服务费用、责任限额等。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入引起的争议，应通过协商解决。7.2争议解决程序协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的合同终止8.1合同终止条件（1）合同期限届满；（2）合同解除；（3）项目完成或合同约定的其他终止条件。8.2合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并终止与第三方之间的协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况及项目需求说明书详细描述工程的基本情况，包括项目规模、地点、功能、设计要求等。2.监理人员名单及资质证明列出参与监理工作的所有人员名单，并附上相应的资质证明文件。3.监理费用明细及支付计划列出监理费用的构成，包括但不限于人员费用、设备费用、出差费用等，并制定支付计划。4.监理工作计划及进度表制定详细的监理工作计划，包括各阶段的工作内容、时间安排、质量标准等。5.监理报告及资料汇总汇总监理过程中形成的各类报告、记录、检验报告等资料。6.第三方介入协议与第三方签订的服务协议，明确双方的权利、义务和责任。7.工程变更记录及审批文件记录工程变更的情况，包括变更原因、变更内容、变更审批文件等。8.质量控制及验收记录记录工程质量控制及验收的情况，包括检验报告、验收记录等。9.安全生产及文明施工记录记录安全生产及文明施工的情况，包括安全事故报告、整改措施等。10.合同变更协议记录合同变更的内容，包括变更原因、变更内容、变更生效日期等。11.争议解决协议记录双方协商或仲裁机构作出的争议解决方案。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约：未按合同约定支付监理费用。未按合同约定提供必要的工作条件和支持。未按合同约定完成项目验收。乙方违约：未按合同约定履行监理