隧道开挖劳务分包协议书

隧道开挖劳务分包协议书合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2定义与解释1.3分包工程的范围与内容1.4分包工程的规模与结构第二章分包商的义务与责任2.1分包商的施工义务2.2分包商的质量管理义务2.3分包商的安全管理义务2.4分包商对分包工程的组织与管理第三章发包人的义务与责任3.1发包人的支持与协调义务3.2发包人的工程款支付义务3.3发包人的质量管理义务3.4发包人的安全管理义务第四章工程款的支付与结算4.1工程款的支付方式与时间4.2工程款的结算方式与时间4.3工程款的支付条件与扣除事项4.4工程款的调整与审批第五章工程质量与验收5.1工程质量标准与要求5.2工程验收程序与时间5.3工程验收不合格的处理5.4工程质量争议的解决第六章工程安全与环境保护6.1安全生产责任与要求6.2安全事故的应急预案与处理6.3环境保护要求与措施6.4安全环保争议的解决第七章工期与进度7.1合同约定的工期7.2工程进度的报告与审批7.3工期延误的处理7.4工期提前的奖励与补偿第八章变更与调整8.1工程变更的范围与程序8.2工程变更的费用与时间调整8.3工程变更争议的解决8.4工程调整的程序与要求第九章违约责任与赔偿9.1分包商的违约行为与责任9.2发包人的违约行为与责任9.3违约赔偿的计算与支付9.4违约争议的解决第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2争议的调解与仲裁10.3争议诉讼的地点与法院10.4争议解决的费用承担第十一章合同的解除与终止11.1合同解除的条件与程序11.2合同终止的条件与程序11.3合同解除与终止后的处理11.4合同解除与终止的争议解决第十二章一般条款12.1合同的有效期12.2合同的转让与分包12.3合同的修改与补充12.4合同的保管与复印件第十三章附录13.1合同附件清单13.2分包工程设计文件13.3分包工程施工计划13.4分包工程的验收报告第十四章合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点14.2合同的生效条件与时间14.3合同的续签与终止条件14.4合同的签署人资格与授权合同编号：_________第一章总则1.1本协议的签订依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，双方协商一致签订。1.2定义与解释1.2.1本协议下列名词的含义：（1）发包人：指_________（2）分包商：指_________（3）分包工程：指本协议约定的由分包商施工的隧道开挖工程。1.2.2本协议中未定义的名词，按照相关法律法规和常识予以解释。1.3分包工程的范围与内容分包工程包括：隧道开挖、初期支护、二次衬砌等工程。1.4分包工程的规模与结构分包工程的规模为：长约_________米，宽约_________米，高约_________米。第二章分包商的义务与责任2.1分包商的施工义务分包商应按照发包人的要求，按时完成分包工程的施工。2.2分包商的质量管理义务分包商应保证分包工程的质量符合国家相关法律法规和行业标准，对分包工程的质量负责。2.3分包商的安全管理义务分包商应按照发包人的要求，制定并执行分包工程的安全防护措施，确保施工过程中的安全生产。2.4分包商对分包工程的组织与管理分包商应合理安排施工进度，确保分包工程的顺利实施。第三章发包人的义务与责任3.1发包人的支持与协调义务发包人应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并协调解决施工过程中的相关问题。3.2发包人的工程款支付义务发包人应按照本协议约定的付款节点和付款比例，按时支付工程款。3.3发包人的质量管理义务发包人应监督分包商按照合同约定和国家相关法律法规的要求进行施工，确保工程质量。3.4发包人的安全管理义务发包人应对施工现场的安全进行统一管理，确保施工过程中的安全生产。第四章工程款的支付与结算4.1工程款的支付方式与时间工程款采用按进度付款的方式，具体付款时间及比例在本协议附件中约定。4.2工程款的结算方式与时间工程款结算采用实测工程量结算，具体结算时间及方式在本协议附件中约定。4.3工程款的支付条件与扣除事项发包人在支付工程款时，有权扣除分包商应承担的质量、安全等方面的违约金。4.4工程款的调整与审批工程款的具体调整及审批程序在本协议附件中约定。第五章工程质量与验收5.1工程质量标准与要求分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准。5.2工程验收程序与时间工程验收按照发包人规定的程序进行，具体验收时间在本协议附件中约定。5.3工程验收不合格的处理工程验收不合格的，分包商应按照发包人的要求进行整改，并承担整改费用。5.4工程质量争议的解决工程质量争议按照本协议约定的争议解决方式进行处理。第六章工程安全与环境保护6.1安全生产责任与要求分包商应严格按照国家相关法律法规和发包人的要求，做好安全生产管理工作。6.2安全事故的应急预案与处理分包商应制定安全事故应急预案，并报发包人备案。安全事故发生后，分包商应立即报告发包人，并按应急预案进行处理。6.3环境保护要求与措施分包商应遵守国家环境保护法律法规，做好施工过程中的环境保护工作。6.4安全环保争议的解决安全环保争议按照本协议约定的争议解决方式进行处理。第八章变更与调整8.1工程变更的范围与程序8.1.1变更范围：分包工程的施工内容、工程量、工程进度等。8.1.2变更程序：变更申请、变更审批、变更实施。8.2工程变更的费用与时间调整8.2.1变更费用：根据变更内容，按照本协议附件约定的计价方式计算。8.2.2变更时间：根据变更内容，调整分包工程的施工进度。8.3工程变更争议的解决8.3.1变更争议的解决方式：协商解决、调解、仲裁或诉讼。8.3.2变更争议的解决程序：按照本协议约定的争议解决方式进行。8.4工程调整的程序与要求8.4.1调整程序：调整申请、调整审批、调整实施。8.4.2调整要求：确保分包工程的质量和安全，合理调整施工进度。第九章违约责任与赔偿9.1分包商的违约行为与责任9.1.1分包商未按约定完成施工任务的，应承担违约责任。9.1.2分包商未按约定保证工程质量的，应承担违约责任。9.1.3分包商未按约定保证工程安全的，应承担违约责任。9.2发包人的违约行为与责任9.2.1发包人未按约定支付工程款的，应承担违约责任。9.2.2发包人未按约定提供施工条件的，应承担违约责任。9.2.3发包人未按约定履行合同义务的，应承担违约责任。9.3违约赔偿的计算与支付9.3.1违约赔偿金额：根据违约行为造成的损失金额计算。9.3.2违约赔偿支付时间：违约行为发生后的____个工作日内。9.4违约争议的解决9.4.1违约争议的解决方式：协商解决、调解、仲裁或诉讼。9.4.2违约争议的解决程序：按照本协议约定的争议解决方式进行。第十章争议解决10.1争议的解决方式10.1.1争议解决方式：协商解决、调解、仲裁或诉讼。10.1.2争议解决地点：本协议签订地。10.2争议的调解与仲裁10.2.1争议调解：双方可先进行友好调解。10.2.2争议仲裁：如调解不成，双方同意提交仲裁委员会仲裁。10.3争议诉讼的地点与法院10.3.1争议诉讼地点：本协议签订地人民法院。10.3.2争议诉讼法院：具有管辖权的人民法院。10.4争议解决的费用承担10.4.1争议解决费用：包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等。10.4.2争议解决费用的承担：按照仲裁裁决或法院判决执行。第十一章合同的解除与终止11.1合同解除的条件与程序11.1.1合同解除条件：双方协商一致或依法解除。11.1.2合同解除程序：书面通知对方，办理相关手续。11.2合同终止的条件与程序11.2.1合同终止条件：分包工程竣工验收合格或合同约定的终止条件出现。11.2.2合同终止程序：书面通知对方，办理相关手续。11.3合同解除与终止后的处理11.3.1解除或终止合同后，分包商应按照发包人的要求完成剩余工作。11.3.2解除或终止合同后，双方应按照本协议约定处理合同未履行部分。11.4合同解除与终止的争议解决11.4.1解除或终止合同的争议解决方式：协商解决、调解、仲裁或诉讼。11.4.2解除或终止合同的争议解决程序：按照本协议约定的争议解决方式进行。第十二章一般条款12.1合同的有效期本合同自双方多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对乙方的施工进度和质量进行监督和控制。说明：甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和控制，确保施工过程符合合同约定和国家相关法律法规的要求。1.2甲方有权对乙方施工过程中出现的问题进行指导和建议。说明：甲方作为项目的发包方，拥有丰富的项目管理经验，有权对乙方施工过程中出现的问题进行指导和建议，以保证工程顺利进行。1.3甲方在必要时有权对乙方进行现场检查。说明：甲方有权在必要时对乙方进行现场检查，以确保分包工程的施工质量和进度符合合同约定。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，保证分包工程的质量和安全。说明：乙方作为分包商，应承担分包工程的施工责任，确保分包工程的质量和安全符合合同约定和国家相关法律法规的要求。2.2乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况。说明：乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况，让甲方了解分包工程的施工情况，确保工程的顺利进行。2.3乙方应按照甲方的要求，对分包工程进行整改和修复。说明：如果分包工程的施工质量和进度不符合甲方的要求，乙方应按照甲方的要求，对分包工程进行整改和修复，直至符合合同约定。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介应公正、公平地协调甲乙双方的关系。说明：第三方中介作为中立方，应公正、公平地协调甲乙双方的关系，维护合同的履行，确保工程的顺利进行。3.2第三方中介有权对甲乙双方的施工进度和质量进行监督。说明：第三方中介作为合同的监督方，有权对甲乙双方的施工进度和质量进行监督，确保施工过程符合合同约定和国家相关法律法规的要求。3.3第三方中介应协助解决甲乙双方在施工过程中的争议和问题。说明：第三方中介应协助解决甲乙双方在施工过程中的争议和问题，维护合同的履行，确保工程的顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程设计文件2.分包工程施工计划3.分包工程的验收报告4.工程变更申请及审批表格5.违约金计算公式及支付凭证6.争议解决程序说明7.合同履行过程中所需的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成施工任务，或施工质量不符合约定的，视为违约。2.乙方未按约定保证工程安全，导致安全事故发生的，视为违约。3.乙方未按约定时间提交工程进度报告，或报告内容不实的，视为违约。4.甲方未按约定时间支付工程款，或支付金额不符合约定的，视为违约。5.甲方未按约定提供施工条件，影响乙方正常施工的，视为违约。6.双方在合同履行过程中发生其他违反合同约定的行为，按照合同约定认定违约。三、法律名词及解释：1.分包工程：指本协议约定的由分包商施工的隧道开挖工程。2.工程变更：指在合同履行过程中，对原合同约定的施工内容、工程量、工程进度等进行调整。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金额。5.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。6.其他法律名词及解释按照合同约定和国家相关法律法规执行。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应尽快与甲方沟通，制定合理的整改措施，加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定。甲方有权要求乙方支付违约金。3.安全事故发生：乙方应立即报告甲方，启动应急预案