2024EPC总承包合同:垃圾焚烧发电厂建设项目协议3篇_第1页
2024EPC总承包合同:垃圾焚烧发电厂建设项目协议3篇_第2页
2024EPC总承包合同:垃圾焚烧发电厂建设项目协议3篇_第3页
2024EPC总承包合同:垃圾焚烧发电厂建设项目协议3篇_第4页
2024EPC总承包合同:垃圾焚烧发电厂建设项目协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024EPC总承包合同:垃圾焚烧发电厂建设项目协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2行业术语定义1.3政府法规及标准2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目建设周期3.承包方义务3.1设计责任3.2施工责任3.3质量保证3.4进度保证3.5安全管理3.6环境保护4.业主义务4.1工程图纸提供4.2土地使用权4.3工程配合4.4指定分包商4.5工程验收5.合同价格5.1总承包合同价格5.2预付款5.3进度款5.4结算款5.5保留金6.付款条件6.1付款时间6.2付款方式6.3付款凭证6.4逾期付款7.合同变更7.1变更程序7.2变更内容7.3变更价格7.4变更责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:合同图纸12.3附件三:技术规格书12.4附件四:其他相关文件13.其他约定13.1法律适用13.2通知与送达13.3合同份数13.4合同修改14.合同签署与备案14.1签署日期14.2签署人员14.3合同备案第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1本合同中使用的术语“EPC”指设计、采购、施工;1.1.2“垃圾焚烧发电厂”指合同约定的垃圾焚烧发电项目;1.1.3“建设项目”指垃圾焚烧发电厂的具体建设内容;1.1.4“承包方”指承担本项目EPC总承包任务的乙方;1.1.5“业主”指委托乙方进行EPC总承包的甲方;1.1.6“合同价格”指双方协商确定的本项目EPC总承包总价;1.2行业术语定义1.2.1垃圾焚烧发电厂设计标准、施工规范等按照国家相关法规和行业标准执行;1.2.2业主提供的垃圾处理设施、设备等应符合国家环保标准;1.3政府法规及标准1.3.1本合同执行中华人民共和国相关法律法规;1.3.2项目建设过程中,应遵守国家环保、消防、安全等相关规定。2.项目概述2.1项目名称:垃圾焚烧发电厂建设项目;2.2项目地点:省市;2.3项目规模:处理垃圾万吨/年,装机容量MW;2.4项目总投资:人民币亿元;2.5项目建设周期:自合同生效之日起个月内完成建设并投产。3.承包方义务3.1设计责任3.1.1承包方负责本项目的工程设计,包括但不限于工艺设计、电气设计、土建设计等;3.1.2设计文件应符合国家相关法规、标准及合同要求;3.2施工责任3.2.1承包方负责本项目的施工,包括但不限于土建施工、设备安装、调试等;3.2.2施工过程中,承包方应确保工程质量、安全和环保;3.3质量保证3.3.1承包方应按照合同要求,确保项目质量达到国家相关标准和规定;3.3.2承包方应建立质量管理体系,对施工过程进行严格监督和控制;3.4进度保证3.4.1承包方应根据合同约定,合理安排施工进度,确保项目按期完成;3.4.2承包方应定期向业主报告施工进度,及时解决施工过程中出现的问题;3.5安全管理3.5.1承包方应建立安全管理体系,对施工现场进行安全管理;3.5.2承包方应确保施工过程中,人员、设备、环境等安全;3.6环境保护3.6.1承包方应按照国家环保要求,对施工过程中产生的废水、废气、固体废物进行处理;3.6.2承包方应确保项目建成后,达到国家环保标准。4.业主义务4.1工程图纸提供4.1.1业主应向承包方提供本项目的工程图纸、技术资料等;4.1.2业主提供的图纸、资料应真实、完整、准确;4.2土地使用权4.2.1业主负责办理本项目的土地使用权证,并确保承包方在施工过程中,有权使用项目用地;4.2.2业主应确保项目用地范围内无其他权属纠纷;4.3工程配合4.3.1业主应积极配合承包方进行施工,包括但不限于提供施工场地、协调相关部门等;4.3.2业主应按照合同约定,及时解决施工过程中出现的问题;4.4指定分包商4.4.1业主有权指定分包商参与本项目的部分施工或供应;4.4.2业主指定的分包商应符合国家相关法规和行业标准;4.5工程验收4.5.1业主应按照合同约定,对项目进行验收,并签署验收报告;4.5.2业主有权对项目质量、安全和环保等方面进行监督检查。5.合同价格5.1总承包合同价格:人民币亿元;5.2预付款:合同总价款的%,于合同签订后个工作日内支付;5.3进度款:按实际完成工程量及合同约定的付款比例支付;5.4结算款:项目竣工验收合格后,根据合同约定进行结算;5.5保留金:合同总价款的%,在工程验收合格后个月内无息退还。6.付款条件6.1付款时间:按合同约定的时间和比例支付;6.2付款方式:银行转账;6.3付款凭证:乙方收到甲方支付的款项后,应及时出具收款凭证;6.4逾期付款:甲方逾期付款的,应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;8.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼;8.2争议解决机构8.2.1若双方同意,可约定仲裁机构进行争议解决;8.2.2仲裁地点为合同签订地,仲裁规则为《中华人民共和国仲裁法》;8.3争议解决程序8.3.1仲裁或诉讼程序应遵循相关法律法规的规定;8.3.2争议解决期间,除争议事项外,合同其他条款仍应继续履行。9.合同解除9.1解除条件9.1.1任何一方违约,另一方有权解除合同;9.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行;9.2解除程序9.2.1一方提出解除合同,应书面通知另一方;9.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理善后事宜;9.3解除责任9.3.1因违约解除合同的,违约方应承担违约责任;9.3.2因不可抗力解除合同的,双方互不承担违约责任。10.违约责任10.1违约行为10.1.1未能按合同约定履行设计、施工、付款等义务;10.1.2未能保证工程质量、安全和环保;10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;10.2.2违约金的具体数额由双方协商确定;10.3违约赔偿10.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失;10.3.2赔偿范围包括但不限于合同约定的费用、实际损失等。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章;11.1.2合同经双方代表签字盖章后,自合同签订之日起生效;11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕;11.2.2合同依法解除;11.3合同终止程序11.3.1合同终止后,双方应进行结算,并办理相关手续;11.3.2合同终止后,双方应继续履行合同约定的保密义务。12.合同附件12.1附件一:工程量清单;12.2附件二:合同图纸;12.3附件三:技术规格书;12.4附件四:其他相关文件。13.其他约定13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律;13.2通知与送达13.2.1任何一方发出的通知,应以书面形式,通过合同约定的送达方式送达;13.2.2通知送达日期以实际收到为准;13.3合同份数13.3.1本合同一式份,双方各执份;13.3.2合同副本具有同等法律效力;13.4合同修改13.4.1合同的修改应采用书面形式,并经双方代表签字盖章;13.4.2任何一方不得擅自修改合同内容。14.合同签署与备案14.1签署日期:____年____月____日;14.2签署人员:甲方代表:____,乙方代表:____;14.3合同备案:本合同签订后,双方应按照相关法律法规的规定进行备案。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、企业、组织或其他实体;15.1.2第三方包括但不限于监理方、咨询方、评估机构、供应商、分包商等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方的介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议;15.2.2第三方的介入应有利于合同的履行和项目的顺利进行。15.3第三方责权利15.3.1第三方应根据其提供的服务的性质,享有相应的权利,包括但不限于:a)收取服务费用;b)要求甲乙双方提供必要的资料和条件;c)在其职责范围内,对项目进行监督检查。15.3.2第三方应承担相应的义务,包括但不限于:a)按照合同约定履行职责;b)确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准;c)对其提供的服务质量负责。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方之间的关系由第三方介入协议约定;15.4.2第三方不得直接与甲乙双方进行业务往来,除非经甲乙双方书面同意;15.4.3第三方在介入过程中的行为,对甲乙双方均具有约束力。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1甲方可根据项目需要,引入第三方进行监理、咨询等工作;16.1.2甲方向第三方支付的服务费用,由甲乙双方在第三方介入协议中约定;16.1.3甲方可要求第三方在介入过程中,维护甲方的合法权益。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方可根据项目需要,引入第三方进行施工、供应等工作;16.2.2乙方向第三方支付的服务费用,由甲乙双方在第三方介入协议中约定;16.2.3乙方可要求第三方在介入过程中,遵守合同约定,确保工程质量和进度。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在其介入范围内,因自身原因导致的责任,应承担相应的责任;17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,但不得低于国家相关法律法规规定的最低标准;17.1.3第三方责任限额包括但不限于:a)因第三方服务导致的项目延误;b)因第三方服务导致的项目质量不合格;c)因第三方服务导致的安全事故。18.第三方介入协议的签订18.1第三方介入协议应在第三方介入前签订,并由甲乙双方共同确认;a)第三方的基本信息;b)第三方提供的服务的性质和内容;c)第三方的责任和义务;d)第三方的责任限额;e)第三方的服务费用及支付方式;f)第三方介入协议的生效条件和期限。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:列明项目所有分部分项工程的工程量,包括但不限于土建、安装、装饰等;附件说明:工程量清单是合同价格确定和工程结算的重要依据。2.附件二:合同图纸详细要求:提供项目所需的全部图纸,包括但不限于总平面图、设备布置图、结构图等;附件说明:合同图纸是项目设计、施工和验收的重要依据。3.附件三:技术规格书详细要求:详细描述项目所需设备、材料的技术参数、性能指标和质量要求;附件说明:技术规格书是确保项目质量的重要文件。4.附件四:其他相关文件详细要求:包括但不限于地质勘察报告、环境影响评价报告、安全评估报告等;5.附件五:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的条件、职责、权利和义务;附件说明:第三方介入协议是确保第三方介入合法、规范的重要文件。6.附件六:合同变更记录详细要求:记录合同履行过程中发生的所有变更,包括变更原因、内容、价格和生效日期等;附件说明:合同变更记录是合同履行过程中变更管理的依据。7.附件七:付款凭证详细要求:记录所有付款的凭证,包括但不限于银行转账记录、支票存根等;附件说明:付款凭证是合同履行过程中资金管理的重要凭证。8.附件八:工程验收报告详细要求:记录工程验收的日期、内容、结论和验收人员;附件说明:工程验收报告是项目竣工验收的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为一:未按合同约定的时间完成工程设计或施工;违约行为二:提供的工程设计或施工质量不符合合同要求;违约行为三:未按合同约定支付工程款;违约行为四:违反合同约定的保密条款;违约行为五:因不可抗力导致合同无法履行。2.责任认定标准责任认定一:因违约行为导致项目延误的,违约方应赔偿因此给对方造成的损失;责任认定二:因违约行为导致项目质量不合格的,违约方应承担修复费用,并赔偿因此给对方造成的损失;责任认定三:因违约行为导致对方损失的,违约方应全额赔偿;责任认定四:因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。3.示例说明示例一:乙方未按合同约定的时间完成施工,导致项目延误,甲方有权要求乙方支付违约金;示例二:乙方施工过程中,发现质量问题,甲方有权要求乙方进行修复,并赔偿因此造成的损失;示例三:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款利息。全文完。2024EPC总承包合同:垃圾焚烧发电厂建设项目协议1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同签订地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目概况描述3.项目投资与资金3.1投资总额3.2投资来源3.3投资结构3.4资金筹措方式4.项目建设内容4.1建设单位4.2设计单位4.3施工单位4.4监理单位4.5项目建设内容详细描述5.合同双方权利与义务5.1建设单位权利与义务5.2总承包单位权利与义务5.3设计单位权利与义务5.4施工单位权利与义务5.5监理单位权利与义务6.项目进度与工期6.1项目总体进度计划6.2各阶段进度计划6.3工期延误及处理方式7.质量要求与标准7.1设计质量要求与标准7.2施工质量要求与标准7.3质量检查与验收8.技术服务与支持8.1技术服务内容8.2技术支持方式8.3技术服务费用9.合同价格与支付方式9.1合同价格构成9.2价格调整机制9.3支付方式与期限10.风险分担与处理10.1风险识别与评估10.2风险分担原则10.3风险处理措施11.争议解决与违约责任11.1争议解决方式11.2违约责任承担11.3违约金计算与支付12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止后的处理13.合同附件与补充协议13.1合同附件清单13.2补充协议签订程序14.其他约定事项14.1合同解释与适用14.2合同附件效力14.3合同变更与补充第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1建设单位名称:____________________1.1.2建设单位地址:____________________1.1.3建设单位法定代表人:____________________1.1.4建设单位联系电话:____________________1.1.5建设单位开户银行:____________________1.1.6建设单位银行账号:____________________1.2合同签订日期:____年____月____日1.3合同生效日期:____年____月____日1.4合同签订地点:____________________2.项目概况2.1项目名称:2024EPC总承包合同:垃圾焚烧发电厂建设项目2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4项目概况描述:本项目建设内容包括垃圾焚烧发电厂主体工程、配套设施以及辅助设施,预计总装机容量为____________________MW。3.项目投资与资金3.1投资总额:人民币____亿元整3.2投资来源:____________________3.3投资结构:____________________3.4资金筹措方式:____________________4.项目建设内容4.1建设单位:____________________4.2设计单位:____________________4.3施工单位:____________________4.4监理单位:____________________4.5项目建设内容详细描述:____________________5.合同双方权利与义务5.1建设单位权利与义务:____________________5.2总承包单位权利与义务:____________________5.3设计单位权利与义务:____________________5.4施工单位权利与义务:____________________5.5监理单位权利与义务:____________________6.项目进度与工期6.1项目总体进度计划:____________________6.2各阶段进度计划:____________________6.3工期延误及处理方式:____________________7.质量要求与标准7.1设计质量要求与标准:____________________7.2施工质量要求与标准:____________________7.3质量检查与验收:____________________8.技术服务与支持8.1技术服务内容8.1.1设计单位负责提供项目设计所需的技术支持,包括但不限于技术方案、设计图纸、设计变更等。8.1.2施工单位负责提供项目施工所需的技术支持,包括但不限于施工方案、施工图纸、施工变更等。8.1.3监理单位负责提供项目监理所需的技术支持,包括但不限于监理方案、监理细则、监理报告等。8.2技术支持方式8.2.1设计单位、施工单位和监理单位应设立专门的技术支持团队,负责解答建设单位的疑问和技术咨询。8.2.2通过定期召开技术会议、现场勘查、远程通讯等方式提供技术支持服务。8.3技术服务费用8.3.1技术服务费用根据实际工作量和服务内容,由合同双方另行协商确定。9.合同价格与支付方式9.1合同价格构成9.1.1设计费:____________________9.1.2施工费:____________________9.1.3监理费:____________________9.1.4其他费用:____________________9.2价格调整机制9.2.1合同价格在合同有效期内如遇国家政策调整、材料价格波动等情况,可根据实际情况进行调整。9.2.2价格调整幅度和方式由合同双方协商确定。9.3支付方式与期限9.3.1合同签订后,建设单位应向总承包单位支付合同总价款的____%作为预付款。9.3.2施工过程中,根据项目进度和工程量,建设单位按月向总承包单位支付进度款的____%。9.3.3项目竣工并通过验收后,建设单位应向总承包单位支付剩余合同价款的____%。10.风险分担与处理10.1风险识别与评估10.1.1合同双方应共同识别项目实施过程中可能存在的风险,并进行风险评估。10.1.2风险评估结果应形成书面文件,作为合同附件。10.2风险分担原则10.2.1合同双方根据风险性质和影响程度,协商确定风险分担比例。10.2.2风险分担比例应在合同中明确约定。10.3风险处理措施10.3.1合同双方应制定相应的风险应对措施,确保项目顺利进行。11.争议解决与违约责任11.1争议解决方式11.1.1合同双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2违约责任承担11.2.1合同任何一方违约,应承担相应的违约责任。11.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金计算与支付11.3.1违约金按合同约定比例计算。11.3.2违约金应在违约事实发生后____个工作日内支付。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致解除合同。12.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1项目竣工并通过验收。12.2.2合同约定的其他终止条件。12.3合同解除与终止后的处理12.3.1合同解除或终止后,合同双方应妥善处理剩余事宜。12.3.2合同解除或终止后,双方应相互结算已发生的费用和应得的利益。13.合同附件与补充协议13.1合同附件清单13.1.1设计图纸13.1.2施工图纸13.1.3监理细则13.1.4其他相关文件13.2补充协议签订程序13.2.1合同附件和补充协议作为合同不可分割的部分,具有同等法律效力。13.2.2补充协议的签订程序与合同签订程序相同。14.其他约定事项14.1合同解释与适用14.1.1合同条款应按照诚实信用、公平合理原则进行解释和适用。14.1.2合同条款如与国家法律法规相冲突,以国家法律法规为准。14.2合同附件效力14.2.1合同附件作为合同不可分割的部分,具有同等法律效力。14.3合同变更与补充14.3.1合同的变更和补充应采用书面形式,经合同双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”指除建设单位、总承包单位、设计单位、施工单位和监理单位之外的任何个人或组织,包括但不限于咨询公司、监理公司、检验机构、评估机构、融资机构、保险公司等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经合同双方书面同意,并签订相应的合作协议或服务合同。15.2.2第三方介入的目的是为了提高项目质量、保障项目进度、降低项目风险等。15.3第三方责权利15.3.1第三方应根据合作协议或服务合同履行其职责,享有相应的权利,并承担相应的义务。15.3.2第三方的权利包括但不限于:获取项目相关信息、进行项目评估、提出改进建议、收取服务费用等。15.3.3第三方的义务包括但不限于:按照合同约定提供专业服务、保守项目秘密、确保服务质量等。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方在项目中的地位独立于合同双方,其服务内容不构成建设单位或总承包单位的直接义务。15.4.2第三方与合同双方的关系由合作协议或服务合同约定,与本项目合同无关。15.4.3第三方在项目中的责任由其自身承担,不涉及合同双方的责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行协议或服务合同过程中,如因自身原因导致项目损失,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额根据合作协议或服务合同约定,并在合同中明确。16.1.3如第三方责任限额低于实际损失,第三方应全额赔偿,超出部分由建设单位或总承包单位承担。16.2第三方责任认定16.2.1第三方责任认定应根据事实、合作协议或服务合同以及相关法律法规进行。16.2.2如第三方责任难以确定,可由合同双方协商解决;协商不成,可依法申请仲裁或诉讼。16.3第三方责任赔偿16.3.1第三方责任赔偿应在合同约定的时间内进行,逾期未支付的,应按照合同约定支付违约金。16.3.2第三方责任赔偿的具体方式和金额由合同双方协商确定。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入的额外条款17.1.1第三方介入的额外条款应在合作协议或服务合同中明确约定,包括但不限于:a.第三方介入的具体工作内容;b.第三方介入的时间安排;c.第三方介入的费用及支付方式;d.第三方介入的成果要求;e.第三方介入的保密义务;f.第三方介入的违约责任。17.2甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明17.2.1建设单位或总承包单位在引入第三方时,应确保第三方具备相应的资质和能力,并符合国家相关法律法规要求。17.2.2建设单位或总承包单位应将第三方介入的相关信息及时通知另一方,并获得另一方的书面同意。17.2.4如第三方介入导致项目进度延误或质量下降,合同双方应共同承担责任,并采取相应措施予以纠正。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含项目所有设计图纸,包括但不限于总平面图、建筑图、结构图、电气图、设备图等,所有图纸应按照国家标准和规范绘制,并经设计单位签字盖章。说明:设计图纸是项目施工和监理的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。2.施工图纸详细要求:包含项目施工所需的所有图纸,包括但不限于施工详图、安装图、材料清单等,所有图纸应详细标注施工要求和注意事项。说明:施工图纸是施工单位施工的指导文件,应确保图纸的准确性和可操作性。3.监理细则详细要求:包含监理单位的监理计划、监理流程、监理方法、监理标准等,应明确监理单位和监理人员的职责和权限。说明:监理细则是监理工作的基础,应确保监理工作的规范性和有效性。4.施工组织设计详细要求:包含施工单位的施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全文明施工措施等,应确保施工方案的合理性和可行性。说明:施工组织设计是施工单位的施工指导文件,应确保施工过程的顺利进行。5.质量保证体系文件详细要求:包含质量管理体系文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书等,应确保质量管理体系的有效运行。说明:质量保证体系文件是确保项目质量的基础,应确保质量管理的持续改进。6.安全生产管理制度详细要求:包含安全生产管理规章制度、安全操作规程、安全事故处理程序等,应确保安全生产的落实。说明:安全生产管理制度是保障施工人员生命财产安全的重要措施,应确保安全生产的有效执行。7.合同附件详细要求:包含所有合同附件,如技术规范、工程量清单、投标文件等,应确保附件的完整性和合规性。说明:合同附件是合同的重要组成部分,应确保附件的准确性和有效性。8.第三方合作协议详细要求:包含第三方合作协议的副本,应明确第三方在项目中的角色、责任和权利。说明:第三方合作协议是第三方介入项目的依据,应确保合作协议的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为a.未按合同约定的时间完成设计、施工或监理工作;b.未按合同约定的质量标准完成工作;c.违反安全生产规定,导致安全事故;d.未按合同约定支付费用;e.违反合同约定的保密义务;f.其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准违约责任的认定标准如下:a.违约方应承担违约行为的直接经济损失;b.违约方应承担违约行为导致的合同双方的其他经济损失;c.违约方应承担违约行为导致的合同双方的其他损失,包括但不限于信誉损失、工期延误等。3.违约责任示例说明a.设计单位未按合同约定时间提交设计图纸,导致施工单位无法按计划进行施工,造成工期延误,设计单位应承担由此产生的经济损失。b.施工单位在施工过程中违反安全生产规定,导致安全事故发生,施工单位应承担由此产生的一切经济损失和法律责任。c.建设单位未按合同约定支付工程进度款,导致施工单位无法正常施工,建设单位应承担由此产生的经济损失。全文完。2024EPC总承包合同:垃圾焚烧发电厂建设项目协议2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同名称1.3合同签订日期1.4合同签订双方1.5合同签订地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算2.5项目建设周期3.合同范围及内容3.1总承包范围3.2工程设计范围3.3工程施工范围3.4工程设备采购范围3.5工程调试及试运行范围4.项目投资4.1投资估算4.2投资来源4.3投资支付方式4.4投资变更及调整5.工程设计5.1设计依据5.2设计标准5.3设计周期5.4设计费用及支付方式6.工程施工6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3施工质量标准6.4施工安全措施6.5施工费用及支付方式7.设备采购7.1设备选型及规格7.2设备采购方式7.3设备质量标准7.4设备费用及支付方式8.调试及试运行8.1调试及试运行计划8.2调试及试运行质量标准8.3调试及试运行费用及支付方式9.合同价款及支付方式9.1合同总价9.2分阶段支付比例9.3付款时间及方式9.4付款条件10.合同工期及延期10.1合同工期10.2工期延误责任及处理10.3工期变更及调整11.合同变更及解除11.1合同变更范围11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.质量保证12.1质量保证期12.2质量保证措施12.3质量问题处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定14.1违约责任14.2合同终止14.3合同附件14.4合同生效及终止14.5合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同编号:2024EPC0011.2合同名称:2024EPC总承包合同:垃圾焚烧发电厂建设项目协议1.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同签订双方1.4.1甲方:市环保能源有限公司1.4.2乙方:能源工程集团有限公司1.5合同签订地点:市区2.项目概况2.1项目名称:市垃圾焚烧发电厂建设项目2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:日处理生活垃圾2000吨2.4项目投资估算:人民币10亿元2.5项目建设周期:36个月3.合同范围及内容3.1总承包范围:包括工程设计、设备采购、工程施工、调试及试运行等全过程3.2工程设计范围:提供垃圾焚烧发电厂的设计方案、施工图、设备选型等3.3工程施工范围:土建工程、设备安装、电气工程、管道工程等3.4工程设备采购范围:垃圾焚烧炉、锅炉、汽轮机、发电机等主要设备3.5工程调试及试运行范围:设备调试、系统联调、试运行及验收4.项目投资4.1投资估算:人民币10亿元,包括工程设计费、设备采购费、施工费、调试及试运行费等4.2投资来源:甲方自筹资金及银行贷款4.3投资支付方式:分阶段支付,按照工程进度及节点验收合格后支付4.4投资变更及调整:如因不可抗力、政策调整等原因导致投资增加,双方协商解决5.工程设计5.1设计依据:国家相关法律法规、行业标准、甲方提供的资料等5.2设计标准:执行国家及行业相关设计规范和标准5.3设计周期:自合同签订之日起6个月内完成初步设计,12个月内完成施工图设计5.4设计费用及支付方式:设计费按实际发生费用计算,分阶段支付6.工程施工6.1施工组织设计:乙方应根据项目特点编制详细的施工组织设计,经甲方审核批准后执行6.2施工进度计划:乙方应根据施工组织设计编制施工进度计划,并报甲方备案6.3施工质量标准:执行国家及行业相关施工质量标准6.4施工安全措施:乙方应采取有效措施确保施工安全,并定期向甲方汇报安全情况6.5施工费用及支付方式:施工费按实际发生费用计算,分阶段支付7.设备采购7.1设备选型及规格:根据工程设计要求,乙方应选择符合国家及行业标准的设备7.2设备采购方式:公开招标或直接采购7.3设备质量标准:执行国家及行业相关设备质量标准7.4设备费用及支付方式:设备费按实际发生费用计算,分阶段支付8.调试及试运行8.1调试及试运行计划:乙方应制定详细的调试及试运行计划,包括调试方案、试运行时间表等,经甲方审核批准后执行8.2调试及试运行质量标准:调试及试运行应达到设计要求,保证设备稳定运行,并符合国家及行业相关标准8.3调试及试运行费用及支付方式:调试及试运行费用按实际发生费用计算,分阶段支付9.合同价款及支付方式9.1合同总价:人民币10亿元,包括但不限于工程设计费、设备采购费、工程施工费、调试及试运行费等9.2分阶段支付比例:9.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%9.2.2设计阶段:设计完成并经甲方验收后支付合同总价的20%9.2.3设备采购阶段:设备采购完成并交付使用后支付合同总价的20%9.2.4施工阶段:每完成合同总价的10%后支付,累计支付至合同总价的60%9.2.5调试及试运行阶段:调试及试运行结束后支付合同总价的10%9.3付款时间及方式:通过银行转账方式进行支付9.4付款条件:付款条件应符合合同约定,包括但不限于工程进度、质量、安全等10.合同工期及延期10.1合同工期:36个月,自合同签订之日起计算10.2工期延误责任及处理:因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求延长工期和增加费用;因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任10.3工期变更及调整:如因不可抗力、政策调整等原因导致工期需要变更,双方应协商一致,并书面确认11.合同变更及解除11.1合同变更范围:包括但不限于工程范围、合同价款、工期等11.2.1另一方严重违约11.2.2因不可抗力导致合同无法履行11.2.3经双方协商一致11.3合同解除程序:合同解除应提前30日书面通知对方,并经双方签字确认12.质量保证12.1质量保证期:自设备交付使用之日起2年12.2质量保证措施:乙方应保证提供的工程设计、设备、施工等满足合同约定和相关规定,并对质量问题负责12.3质量问题处理:发现质量问题,乙方应在接到通知后24小时内采取措施解决,确保工程质量13.争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁13.2争议解决机构:市仲裁委员会13.3争议解决程序:按照《中华人民共和国仲裁法》和市仲裁委员会的仲裁规则执行14.其他约定14.1违约责任:任何一方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等14.2合同终止:合同履行完毕或因本合同约定的其他原因终止14.3合同附件:包括但不限于设计文件、设备清单、施工方案等14.4合同生效及终止:本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的项目竣工验收合格之日终止14.5合同附件清单:见附件一第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的,为履行本合同而介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、检测机构、金融机构等。15.2第三方介入方式:第三方介入可以是基于甲乙双方共同邀请,也可以是甲方或乙方单方邀请,介入的具体形式包括但不限于提供专业服务、资金支持、技术支持、质量监督等。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义:本合同中第三方责任限额是指第三方因自身原因导致的违约行为,应当承担的最高赔偿责任。16.2第三方责任限额确定:第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。17.第三方责权利17.1第三方权利:17.1.1第三方有权根据合同约定和自身职责,独立开展相关工作。17.1.2第三方有权获得合同约定的服务费用和报酬。17.1.3第三方有权要求甲方或乙方提供必要的协助和支持。17.2第三方义务:17.2.1第三方应按照合同约定和自身职责,提供高质量的服务。17.2.2第三方应遵守国家法律法规和相关行业标准。17.2.3第三方应保护甲方和乙方的商业秘密和知识产权。17.3第三方责任:17.3.1第三方因自身原因导致违约,应按照合同约定和法律法规承担相应责任。17.3.2第三方责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。17.3.3第三方责任限额如超出合同约定,甲乙双方应根据实际情况协商解决。18.第三方介入协议18.1第三方介入协议签订:甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议,明确双方的权利、义务和责任。18.2第三方介入协议内容:18.2.1第三方介入的目的和范围。18.2.2第三方介入的时间安排和进度要求。18.2.3第三方介入的费用及支付方式。18.2.4第三方的责任限额和赔偿方式。18.2.5第三方与甲乙双方的权利义务关系。18.2.6第三方介入协议的生效、变更和终止条件。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分:19.1.1第三方负

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论