版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024外协施工协议合同范本:海上风电场建设本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.合同标的及工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程进度3.施工范围及内容3.1.施工范围3.2.施工内容3.3.施工标准4.施工组织与管理4.1.施工组织机构4.2.施工管理职责4.3.施工协调与沟通5.施工进度安排5.1.施工总进度计划5.2.施工阶段划分5.3.施工节点时间6.施工质量要求6.1.质量标准6.2.质量检测与验收6.3.质量责任7.施工安全与环境保护7.1.施工安全要求7.2.施工环境保护措施7.3.安全事故处理8.人员配备与培训8.1.人员配备要求8.2.人员培训与考核9.设备与材料供应9.1.设备供应要求9.2.材料供应要求9.3.设备与材料验收10.合同价格及支付方式10.1.合同价格10.2.价格调整机制10.3.支付方式11.合同履行与变更11.1.合同履行期限11.2.合同变更程序11.3.合同解除条件12.违约责任与争议解决12.1.违约责任12.2.争议解决方式13.合同解除与终止13.1.合同解除条件13.2.合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称:[甲方全称]1.1.2.甲方地址:[甲方详细地址]1.1.3.甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.1.4.甲方联系电话:[甲方联系电话号码]1.1.5.甲方电子邮箱:[甲方电子邮箱地址]1.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称:[乙方全称]1.2.2.乙方地址:[乙方详细地址]1.2.3.乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.2.4.乙方联系电话:[乙方联系电话号码]1.2.5.乙方电子邮箱:[乙方电子邮箱地址]2.合同标的及工程概况2.1.工程名称:[海上风电场建设项目名称]2.2.工程地点:[海上风电场建设具体地点]2.3.工程规模:[海上风电场建设规模,如装机容量、占地面积等]2.4.工程进度:[海上风电场建设分期进度,如基础施工、设备安装等]3.施工范围及内容3.1.施工范围:[详细列出海上风电场建设的具体施工范围,如海上升压站、海底电缆敷设、风机基础建设等]3.2.施工内容:[详细列出海上风电场建设的具体施工内容,如土建工程、电气安装、管道敷设等]3.3.施工标准:[列出海上风电场建设的质量、安全、环保等标准要求]4.施工组织与管理4.1.施工组织机构:[详细描述海上风电场建设的组织机构设置,包括项目经理、工程师、技术员等岗位设置]4.2.施工管理职责:[明确甲方和乙方在施工过程中的管理职责和权限]4.3.施工协调与沟通:[规定甲方和乙方在施工过程中的协调与沟通机制]5.施工进度安排5.1.施工总进度计划:[列出海上风电场建设的整体施工进度计划,包括关键节点时间]5.2.施工阶段划分:[详细划分海上风电场建设的施工阶段,如前期准备、主体施工、收尾阶段等]5.3.施工节点时间:[明确每个施工阶段的节点时间,包括开始和结束时间]6.施工质量要求6.1.质量标准:[详细列出海上风电场建设的质量标准,如设计规范、施工规范等]6.2.质量检测与验收:[规定海上风电场建设过程中的质量检测和验收流程]6.3.质量责任:[明确甲方和乙方在施工过程中的质量责任和义务]7.施工安全与环境保护7.1.施工安全要求:[列出海上风电场建设过程中的安全要求,如安全操作规程、安全防护措施等]7.2.施工环境保护措施:[规定海上风电场建设过程中的环境保护措施,如噪音控制、废物处理等]7.3.安全事故处理:[明确海上风电场建设过程中安全事故的处理流程和责任归属]8.人员配备与培训8.1.人员配备要求8.1.1.乙方应按照合同要求,配备具备相应资质和经验的技术人员和施工人员。8.1.2.乙方人员应熟悉海上风电场建设的相关规范和标准,并经过必要的培训。8.2.人员培训与考核8.2.1.乙方应在施工前对人员完成必要的培训,包括安全知识、操作技能等。8.2.2.培训结束后,甲方将对乙方人员进行考核,确保其符合合同要求。9.设备与材料供应9.1.设备供应要求9.1.1.乙方负责提供施工所需的全部设备,包括但不限于施工机械、运输工具等。9.1.2.设备应满足合同规定的性能、质量和安全标准。9.2.材料供应要求9.2.1.乙方负责提供施工所需的全部材料,包括但不限于钢材、电缆、混凝土等。9.2.2.材料应通过甲方指定的供应商采购,并符合合同规定的质量标准。9.3.设备与材料验收9.3.1.甲方将按照合同规定对设备与材料进行验收,包括外观检查、性能测试等。9.3.2.验收不合格的设备与材料,乙方应立即更换或退货。10.合同价格及支付方式10.1.合同价格10.1.1.合同总价为人民币[金额]元,包括但不限于施工费、材料费、设备费等。10.1.2.价格中包含税费、运输费、安装费等相关费用。10.2.价格调整机制10.2.1.在合同执行期间,如市场波动导致材料或设备价格变动,双方可协商调整合同价格。10.3.支付方式10.3.1.甲方按施工进度分期支付工程款,具体支付比例和节点时间由双方协商确定。11.合同履行与变更11.1.合同履行期限11.1.1.合同自双方签字盖章之日起生效,工期为[工期]天。11.2.合同变更程序11.2.1.任何合同内容的变更,必须经双方协商一致,并以书面形式确认。11.3.合同解除条件11.3.1.在合同履行期间,如发生不可抗力等情形,经双方协商一致,可解除合同。12.违约责任与争议解决12.1.违约责任12.1.1.任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。12.2.争议解决方式12.2.1.双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。13.合同解除与终止13.1.合同解除条件13.1.1.发生合同约定解除条件的情形,任何一方可通知对方解除合同。13.2.合同终止条件13.2.1.合同履行完毕或双方协商一致终止合同,合同终止。14.其他约定事项14.1.保密条款14.1.1.双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2.合同生效14.2.1.本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1.本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监督或执行特定任务的任何实体或个人。1.2.第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、检测、评估、咨询服务等。2.第三方介入的引入方式2.1.第三方的引入应经甲乙双方协商一致,并以书面形式明确第三方的职责和权限。2.2.甲方或乙方有权根据项目需要引入第三方,但需提前通知对方。3.第三方责任限额3.1.第三方在本合同项下的责任限额由甲乙双方与第三方在引入第三方时协商确定,并在合同附件中明确。3.2.责任限额应合理反映第三方的服务性质、专业能力和潜在风险。4.第三方与甲乙双方的关系4.1.第三方作为独立的第三方主体,与甲乙双方之间不存在劳动合同关系。4.2.第三方应遵守甲乙双方在本合同中的约定,并对其提供的服务承担相应的法律责任。5.第三方的责权利5.1.责任:第三方应按照合同约定,对其提供的服务质量、安全、进度等方面承担责任。5.2.权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并有权要求甲方或乙方履行其在合同中的义务。5.3.利益:第三方在履行合同过程中,有权享受合同约定的利益,如技术秘密、商业信息等。6.第三方与其他各方的划分说明6.1.第三方与甲方的关系:第三方应向甲方报告工作进展和成果,甲方对第三方的服务进行监督和评价。6.2.第三方与乙方的关系:第三方应向乙方提供技术服务,乙方对第三方的服务进行验收和支付报酬。6.3.第三方与其他第三方的关系:若存在多个第三方参与同一项目,各方应相互协作,避免重复工作。7.第三方介入的合同附件7.1.第三方介入合同附件应包括第三方的名称、地址、联系人、联系方式、服务内容、服务期限、责任限额、报酬及支付方式等。7.2.第三方介入合同附件作为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。8.第三方介入的变更与解除8.1.第三方介入的变更:甲乙双方可协商一致变更第三方介入合同附件中的内容,变更内容经双方签字盖章后生效。8.2.第三方介入的解除:发生合同约定解除情形或第三方违约,甲乙双方可解除第三方介入合同附件。9.第三方介入的争议解决9.1.第三方介入产生的争议,应通过甲乙双方与第三方协商解决。9.2.协商不成的,可提交[仲裁机构名称]仲裁或向人民法院提起诉讼。10.第三方介入的费用承担10.1.第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定分摊,具体比例由双方协商确定。10.2.若合同未明确费用分摊比例,则由甲方承担第三方介入费用。11.第三方介入的保密义务11.1.第三方在本合同项下对甲乙双方提供的信息负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露。12.第三方介入的合规性12.1.第三方在提供服务的全过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。12.2.第三方如有违法行为,由其自行承担相应法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订主体证明文件要求:提供双方合法有效的营业执照、资质证书、法人代表身份证明等。说明:证明甲乙双方具备签订和履行本合同的法律资格和能力。2.附件二:工程图纸及技术规范要求:提供海上风电场建设项目的完整工程图纸、技术规范及设计文件。说明:为施工方提供施工依据,确保施工质量符合设计要求。3.附件三:第三方介入合同附件要求:详见第三部分:第三方介入后的修正。说明:明确第三方介入的职责、权利、义务及责任限额。4.附件四:施工进度计划要求:提供详细的项目施工进度计划,包括各阶段工期、节点时间等。说明:为施工方提供明确的工作目标和时间安排。5.附件五:质量检测报告要求:提供项目施工过程中的质量检测报告,包括材料、设备、工艺等方面的检测结果。说明:确保施工质量符合合同约定。6.附件六:安全事故报告要求:发生安全事故时,提供详细的事故报告,包括事故原因、损失情况等。说明:为事故处理提供依据,确保事故原因得到及时分析。7.附件七:环境保护措施及验收报告要求:提供项目施工过程中的环境保护措施及验收报告。说明:确保项目施工过程中符合环保要求。8.附件八:合同履行过程中的变更协议要求:合同履行过程中,如需变更合同内容,提供变更协议。说明:明确变更内容、变更原因及双方责任。9.附件九:合同解除协议要求:合同解除时,提供合同解除协议。说明:明确解除原因、解除时间及双方责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。示例说明:若合同工期为120天,乙方延误10天,则应支付1200元的违约金。2.违约行为:乙方提供的施工材料或设备不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:乙方应立即更换或退货,并承担由此产生的费用。示例说明:若乙方提供的电缆不符合质量标准,乙方应负责更换,并承担更换费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价千分之二的违约金。示例说明:若合同总价为100万元,甲方延误10天支付,则应支付1000元的违约金。4.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例说明:若第三方未能按时完成检测任务,导致项目延误,第三方应赔偿由此产生的损失。5.违约行为:任何一方泄露对方商业秘密。责任认定标准:泄露方应承担相应的法律责任,并赔偿由此给对方造成的损失。示例说明:若甲方泄露乙方商业秘密,甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。2024外协施工协议合同范本:海上风电场建设1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.1.1施工方名称1.1.2施工方地址1.1.3施工方联系方式1.2招标方基本信息1.2.1招标方名称1.2.2招标方地址1.2.3招标方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设内容3.合同工期及进度安排3.1工期总天数3.2进度节点安排3.3工期延误责任及处理4.施工质量及验收标准4.1施工质量要求4.2验收标准4.3质量保证措施5.施工图纸及技术资料5.1施工图纸提供5.2技术资料提供5.3施工图纸及技术资料的变更6.施工设备及材料6.1施工设备要求6.2施工材料要求6.3施工设备及材料的供应及验收7.施工安全及环境保护7.1施工安全要求7.2环境保护要求7.3施工安全事故及环境保护事故的处理8.合同价格及支付方式8.1合同总价8.2价格组成8.3支付方式及时间9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同解除及终止条件10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定事项12.1合同附件12.2合同附件的效力12.3合同附件的修改13.合同签署及生效日期13.1合同签署13.2合同生效日期14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.1.1施工方名称:工程有限公司1.1.2施工方地址:省市区路号1.2招标方基本信息1.2.1招标方名称:海上风电有限公司1.2.2招标方地址:省市区路号2.合同标的及工程概况2.1工程名称:海上风电场建设项目2.2工程地点:省市海域2.3工程规模:装机容量兆瓦,风机台2.4工程类型:海上风电场建设2.5工程建设内容:包括风机基础、风机安装、海底电缆敷设、陆上集控中心建设等3.合同工期及进度安排3.1工期总天数:365天3.2进度节点安排:3.2.1风机基础施工:90天3.2.2风机安装:60天3.2.3海底电缆敷设:45天3.2.4陆上集控中心建设:30天3.3工期延误责任及处理:3.3.1因施工方原因导致的工期延误,每延误一天,施工方应向招标方支付元/天的违约金。3.3.2因不可抗力导致的工期延误,经双方协商一致,可顺延工期。4.施工质量及验收标准4.1施工质量要求:4.1.1遵循国家及行业相关标准和规范。4.1.2确保工程质量达到优良等级。4.2验收标准:4.2.1按照国家及行业相关标准和规范进行验收。4.2.2验收合格后,方可进行下一阶段的施工。4.3质量保证措施:4.3.1施工方应建立完善的质量管理体系。4.3.2施工方应定期对施工过程进行质量检查,确保工程质量。5.施工图纸及技术资料5.1施工图纸提供:5.1.1招标方应提供完整的施工图纸及技术资料。5.1.2施工图纸及技术资料应满足施工要求。5.2技术资料提供:5.2.1施工方应按照招标方要求提供相关技术资料。5.2.2技术资料应真实、完整、准确。5.3施工图纸及技术资料的变更:5.3.1施工图纸及技术资料的变更需经双方协商一致。5.3.2变更后的图纸及技术资料应重新进行审核和确认。6.施工设备及材料6.1施工设备要求:6.1.1施工设备应满足施工要求,符合国家及行业相关标准和规范。6.1.2施工设备应进行定期检查和维护。6.2施工材料要求:6.2.1施工材料应满足施工要求,符合国家及行业相关标准和规范。6.2.2施工材料应进行质量检验,确保合格。6.3施工设备及材料的供应及验收:6.3.1施工设备及材料的供应由施工方负责。6.3.2施工设备及材料的验收由双方共同进行。7.施工安全及环境保护7.1施工安全要求:7.1.1施工方应建立健全的安全管理制度。7.1.2施工方应确保施工安全,防止事故发生。7.2环境保护要求:7.2.1施工方应遵守国家及地方的环境保护法规。7.2.2施工方应采取措施,减少施工对环境的影响。7.3施工安全事故及环境保护事故的处理:7.3.1施工安全事故及环境保护事故的处理应按照国家及地方相关法律法规执行。7.3.2施工方应承担相应的责任和赔偿。8.合同价格及支付方式8.1合同总价:人民币万元整8.2价格组成:8.2.1工程直接费用:人民币万元8.2.2间接费用:人民币万元8.2.3税金:人民币万元8.3支付方式及时间:8.3.1预付款:合同签订后天内支付合同总价的20%作为预付款。8.3.2进度款:按月进度支付,每月支付上个月已完成工程量的80%。8.3.3验收合格后支付:验收合格后支付合同总价的50%,剩余20%作为质保金,质保期满后无质量问题支付。8.3.4结算款:工程竣工结算后30天内支付剩余的30%。9.争议解决方式9.1争议解决原则:遵循公平、公正、合理的原则。9.2争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构:无10.合同解除及终止条件10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.1.3一方严重违约,经对方催告后仍未纠正。10.2合同终止条件:10.2.1合同约定的工期全部完成。10.2.2双方达成终止合同的一致意见。11.合同生效及终止11.1合同生效条件:双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件:合同约定的工期全部完成或双方达成终止合同的一致意见。12.其他约定事项12.1合同附件:本合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、设备清单、材料清单等。12.2合同附件的效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。12.3合同附件的修改:合同附件的修改需经双方协商一致,并以书面形式进行。13.合同签署及生效日期13.1合同签署:本合同一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期:年月日14.合同附件14.1施工图纸及技术资料附件14.2施工设备及材料清单附件14.3合同双方签署的附件14.4其他相关附件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义:在本合同中,“第三方”是指除合同双方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、供应商、分包商等。15.2第三方介入的条件:第三方介入需经合同双方书面同意,并明确介入的具体事项、责任范围及权利义务。16.第三方介入的程序16.1第三方介入申请:任何一方有意引入第三方时,应向对方提交第三方介入申请,包括第三方的基本信息、介入理由、预期目标及责任范围。16.2第三方介入审核:对方收到申请后,应在天内进行审核,并书面回复是否同意第三方介入。16.3第三方介入协议:若双方同意第三方介入,应与第三方签订补充协议,明确各方的权利义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在本合同项下的责任,除本合同另有约定外,由第三方自行承担。17.2责任限额:第三方在本合同项下的责任限额,应参照其与合同双方签订的补充协议或相关法律法规的规定执行。17.3超额责任:若第三方责任超过其责任限额,超出部分由合同双方按比例分担。18.第三方权利义务18.1第三方权利:18.1.1第三方有权根据合同约定及补充协议,独立行使职责,并对自身职责范围内的行为负责。18.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的协助和支持。18.2第三方义务:18.2.1第三方应遵守国家及行业相关法律法规,并确保其行为符合合同约定。18.2.2第三方应按照合同约定及补充协议,履行其职责,并确保其工作质量。18.2.3第三方应保守合同双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与施工方:第三方作为施工方的监理方或咨询方,对施工方的工作进行监督和指导,确保施工质量及进度符合合同要求。19.2第三方与招标方:第三方作为招标方的合作伙伴,协助招标方进行项目管理和协调,确保项目顺利实施。19.3第三方与合同双方:第三方作为合同双方共同认可的第三方机构,对合同双方均承担相应的责任和义务。20.第三方介入的变更20.1第三方介入的变更:若需变更第三方介入的具体事项、责任范围或权利义务,需经合同双方书面同意,并签订补充协议。20.2变更后的协议:变更后的协议与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件:第三方介入因合同终止、第三方退出或其他原因终止。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决原则:遵循公平、公正、合理的原则。22.2第三方介入的争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术资料要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,技术资料应包括施工工艺、技术要求、安全规范等。说明:施工图纸及技术资料是施工过程中不可或缺的技术文件,需确保其准确性和完整性。2.设备清单及材料清单要求:列出所有施工所需的设备和材料名称、型号、规格、数量及供应商信息。说明:设备清单及材料清单是确保施工质量和进度的关键,需详细准确。3.施工进度计划要求:制定详细的施工进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间,以及关键节点。说明:施工进度计划是施工过程中的重要依据,需确保按计划执行。4.施工安全及环境保护措施要求:制定详细的安全及环境保护措施,包括施工现场安全管理、环境保护措施、应急预案等。说明:安全及环境保护措施是保障施工顺利进行和环境保护的必要条件。5.第三方介入协议要求:与第三方签订的协议,明确第三方的职责、权利和义务。说明:第三方介入协议是明确第三方责任和保障合同顺利执行的重要文件。6.合同双方签署的补充协议要求:对合同条款的任何补充或修改,均需以书面形式签署补充协议。说明:补充协议是合同双方对合同条款的进一步明确和细化。7.工程变更单要求:对工程量、施工内容、工期等变更的书面确认。说明:工程变更单是合同执行过程中对变更事项的正式记录。8.验收报告要求:对施工完成的工程进行验收,并出具验收报告。说明:验收报告是施工质量达到合同要求的证明。9.结算单要求:对工程款项进行结算,并出具结算单。说明:结算单是合同款项支付的凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按合同约定完成工程量或质量不达标。招标方未按合同约定支付工程款项。第三方未按协议履行职责。任何一方未按合同约定进行变更或终止合同。2.责任认定标准:违约方需承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。违约金数额根据违约行为的具体情况及合同约定确定。3.示例说明:施工方未按合同约定完成工程量,导致工期延误,应支付每天元的违约金,并承担由此产生的损失。招标方未按合同约定支付工程款项,应向施工方支付逾期付款利息,并承担由此产生的损失。第三方未按协议履行职责,应承担违约责任,并赔偿由此给合同双方造成的损失。全文完。2024外协施工协议合同范本:海上风电场建设2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.2业主方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工工艺4.施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3顺延条件5.施工质量标准5.1质量要求5.2质量检测5.3质量保证6.施工安全与环境保护6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环境保护要求7.施工进度管理7.1进度计划7.2进度调整7.3进度验收8.施工合同价款8.1合同价款8.2付款方式8.3付款进度9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止后的处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除与终止后的处理13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同解除与终止14.3合同争议解决14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.1.1施工方名称:工程有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册地址:省市区路号1.1.4注册资本:人民币壹仟万元整1.1.5营业执照注册号:051.1.6联系人:1.1.7联系电话:138000000001.2业主方基本信息1.2.1业主方名称:海上风电有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册地址:省市区路号1.2.4注册资本:人民币伍仟万元整1.2.5营业执照注册号:098761.2.6联系人:赵六1.2.7联系电话:139000000002.工程概况2.1工程名称:海上风电场建设项目2.2工程地点:省市海域2.3工程规模:总装机容量兆瓦2.4工程类型:海上风电场建设3.施工范围及内容3.1施工范围:包括但不限于海上风电场基础施工、风机安装、海底电缆敷设、陆上集控中心建设等。3.2施工内容:3.2.1海上风电场基础施工:包括基础桩基、导管架安装等。3.2.2风机安装:包括风机塔筒、叶片、发电机组的安装。3.2.3海底电缆敷设:包括海底电缆的敷设、连接等。3.2.4陆上集控中心建设:包括集控中心大楼、设备安装等。3.3施工工艺:采用国际先进的海上风电场施工工艺,确保工程质量与安全。4.施工期限4.1施工开始时间:2024年1月1日4.2施工结束时间:2025年12月31日4.3顺延条件:因不可抗力、业主方原因或其他非施工方原因导致工期延误,经双方协商一致后,可顺延工期。5.施工质量标准5.1质量要求:严格按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到优良等级。5.2质量检测:施工过程中,施工方应进行定期质量检测,并保证检测结果符合质量要求。5.3质量保证:施工方应提供质量保证书,确保工程质量在保修期内符合规定要求。6.施工安全与环境保护6.1安全生产责任:施工方应严格遵守国家及行业安全生产法规,确保施工安全。6.2安全防护措施:施工方应制定详细的安全防护措施,包括但不限于现场安全、人员安全、设备安全等。6.3环境保护要求:施工方应遵守国家及地方环境保护法规,采取有效措施保护施工区域环境。8.施工合同价款8.1合同价款:本合同总价款为人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00)。8.2付款方式:8.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,业主方支付合同总额的10%作为预付款。8.2.2进度款:施工过程中,每完成合同约定工程量的30%,业主方支付相应工程量的50%作为进度款。8.2.3验收款:工程完工并经业主方验收合格后,业主方支付剩余工程款的40%。8.2.4结算款:合同执行完毕,无争议后,业主方支付剩余工程款的10%作为结算款。8.3付款进度:具体付款时间节点详见附件一《付款进度表》。9.争议解决9.1争议解决方式:本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构:双方同意将争议提交至市仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和市仲裁委员会的仲裁规则进行。10.合同解除与终止10.1合同解除条件:10.1.1施工方严重违约,业主方有权解除合同。10.1.2业主方严重违约,施工方有权解除合同。10.1.3发生不可抗力事件,经双方协商一致,可解除合同。10.2合同终止条件:合同约定的工期完成后,或合同双方协商一致解除合同后,合同终止。10.3合同解除与终止后的处理:10.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定结算已发生的款项。10.3.2双方应将合同解除或终止的情况及时通知相关方。10.3.3合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余工程及遗留问题。11.违约责任11.1违约情形:11.1.1施工方未按合同约定时间完成工程。11.1.2施工方施工质量不符合合同约定。11.1.3业主方未按合同约定支付款项。11.2违约责任承担:11.2.1施工方未按时完成工程,每延迟一天,应支付业主方合同总价款的0.1%作为违约金。11.2.2施工质量不符合合同约定,施工方应无偿进行返工,并赔偿业主方因此遭受的损失。11.2.3业主方未按时支付款项,每延迟一天,应向施工方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。12.合同生效与变更12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。12.3合同解除与终止后的处理:合同变更或解除后,双方应按照变更或解除后的约定执行。13.合同附件13.1合同附件清单:13.1.1付款进度表13.1.2施工方案13.1.3质量保证书13.1.4安全生产措施13.1.5环境保护措施13.2合同附件内容:详见附件一至附件五。14.其他约定事项14.1不可抗力:本合同所指不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。14.2合同解除与终止:除本合同约定外,任何一方不得单方面解除或终止合同。14.3合同争议解决:本合同履行过程中,如发生争议,双方应通过协商解决,协商不成的,按第九条约定解决。14.4合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,因合同履行需要,经合同双方同意,介入合同履行过程中的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入范围:15.2.1工程监理:由具备相应资质的第三方机构或个人担任工程监理,负责监督工程质量、进度和安全。15.2.2设计咨询:由具备相应资质的第三方设计单位提供工程设计咨询服务。15.2.3材料供应:由具备相应资质的第三方供应商提供工程所需材料。15.2.4施工分包:由具备相应资质的第三方施工单位承担部分施工任务。15.3第三方介入程序:15.3.1第三方介入前,合同双方应协商确定第三方的资质、服务内容、费用及责任。15.3.2合同双方应签订第三方服务协议,明确第三方的权利和义务。15.3.3第三方介入后,合同双方应就第三方的行为进行监督和协调。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额:第三方在履行合同过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额计算:16.2.1第三方服务协议中应明确责任限额,一般不超过第三方服务费用的总额。16.2.2如第三方责任限额不足以赔偿损失,合同双方可按比例分担超出的部分。16.2.3合同双方应就责任限额达成书面协议,并作为合同附件。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与施工方的关系:17.1.1第三方作为施工方的合作伙伴,应服从施工方的统一管理。17.1.2第三方在施工过程中,应遵守施工方的规章制度和操作规程。17.1.3第三方与施工方应就施工过程中的问题进行沟通和协商。17.2第三方与业主方的关系:17.2.1第三方应向业主方提供必要的服务,并接受业主方的监督和检查。17.2.2第三方应按照合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 我是消防宣传安全我先行
- 汽车销售代销合同
- 项目维护服务中介
- 广告灯箱投放策略招标
- 设备质量保证书保驾护航
- 廉政自律自律书
- 无忧安装严格保证
- 银行个人购买消防设备贷款合同
- 简易混凝土供应合同
- 云服务器采购协议书
- 2024年中国电子财务公司春季校园招聘3人高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 寒假作业一年级上册《数学每日一练》30次打卡
- 云南省2022年中考道德与法治真题试卷
- 业委会解除小区物业服务合同的函
- 食堂食材配送项目投标方案(技术方案)
- 2024-2025学年北京市海淀区数学三上期末教学质量检测试题含解析
- 车位进行特许权经营服务投标方案(技术方案)
- 广告宣传物料、宣传栏、大字投标方案(技术方案)
- 绿色信贷政策对企业ESG表现的影响研究
- NB/T 11446-2023煤矿连采连充技术要求
- 江苏省政务服务办事员(五级)理论考试题库-上(单选题)
评论
0/150
提交评论