2024年度基础设施建设工程补充协议模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度基础设施建设工程补充协议模板本合同目录一览1.11.1协议签订依据1.21.2协议签订主体1.31.3协议签订时间1.41.4协议签订地点2.12.1建设工程概况2.22.2工程范围2.32.3工程进度2.42.4工程质量2.52.5工程投资3.13.1工程变更3.23.2变更原因3.33.3变更程序3.43.4变更内容3.53.5变更费用4.14.1设计变更4.24.2设计变更原因4.34.3设计变更程序4.44.4设计变更内容4.54.5设计变更费用5.15.1施工进度调整5.25.2施工进度调整原因5.35.3施工进度调整程序5.45.4施工进度调整内容5.55.5施工进度调整费用6.16.1工程质量保证措施6.26.2工程质量检查与验收6.36.3工程质量问题处理6.46.4工程质量责任7.17.1工程投资控制措施7.27.2工程投资变更7.37.3工程投资调整7.47.4工程投资责任8.18.1付款方式与期限8.28.2付款条件8.38.3付款程序8.48.4付款责任9.19.1争议解决9.29.2争议解决方式9.39.3争议解决程序9.49.4争议解决责任10.110.1合同解除与终止10.210.2合同解除原因10.310.3合同终止程序10.410.4合同解除与终止责任11.111.1违约责任11.211.2违约情形11.311.3违约责任承担11.411.4违约责任免除12.112.1合同生效与终止12.212.2合同生效条件12.312.3合同终止条件12.412.4合同生效与终止程序13.113.1合同附件13.213.2合同附件内容13.313.3合同附件效力14.114.1其他约定事项14.214.2其他约定事项内容14.314.3其他约定事项效力第一部分：合同如下：1.1协议签订依据1.1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及国家相关政策制定。1.1.2本协议依据双方于2023年签订的《2024年度基础设施建设工程合同》的约定及补充条款制定。1.2协议签订主体1.2.1甲方：[甲方全称]1.2.2乙方：[乙方全称]1.3协议签订时间1.3.1本协议签订时间为2024年[具体日期]。1.4协议签订地点1.4.1本协议签订地点为[具体地点]。2.1建设工程概况2.1.1工程名称：[工程名称]2.1.2工程地点：[工程地点]2.1.3工程规模：[工程规模]2.1.4工程类别：[工程类别]2.2工程范围2.2.1工程范围包括但不限于：[具体工程范围]2.3工程进度2.3.1工程总工期为[具体工期]，自[具体日期]开始至[具体日期]结束。2.4工程质量2.4.1工程质量应符合国家及行业相关质量标准，具体要求详见合同附件。2.5工程投资2.5.1工程总投资为人民币[具体金额]元。3.1工程变更3.1.1在工程实施过程中，如因设计变更、不可抗力等原因导致工程范围、进度、质量、投资等发生变化，需经双方协商一致后进行变更。3.2变更原因3.2.1变更原因包括但不限于：设计变更、工程量增加、不可抗力等。3.3变更程序3.3.1变更程序如下：1.乙方提出变更申请；2.甲方审核变更申请；3.双方协商一致后，签署变更协议。3.4变更内容3.4.1变更内容包括但不限于：工程范围、进度、质量、投资等。3.5变更费用3.5.1变更费用按实际发生计算，经双方确认后，由甲方支付给乙方。4.1设计变更4.1.1设计变更应经设计单位、甲方及乙方共同确认。4.2设计变更原因4.2.1设计变更原因包括但不限于：设计错误、工程量增加、技术要求调整等。4.3设计变更程序4.3.1设计变更程序如下：1.乙方提出设计变更申请；2.设计单位审核设计变更申请；3.甲方及乙方共同确认设计变更。4.4设计变更内容4.4.1设计变更内容包括但不限于：图纸修改、材料变更、施工方法调整等。4.5设计变更费用4.5.1设计变更费用按实际发生计算，经双方确认后，由甲方支付给乙方。5.1施工进度调整5.1.1施工进度调整应经甲方、乙方及监理单位共同确认。5.2施工进度调整原因5.2.1施工进度调整原因包括但不限于：设计变更、材料供应延迟、施工条件变化等。5.3施工进度调整程序5.3.1施工进度调整程序如下：1.乙方提出施工进度调整申请；2.甲方及监理单位审核施工进度调整申请；3.双方协商一致后，签署施工进度调整协议。5.4施工进度调整内容5.4.1施工进度调整内容包括但不限于：工期延长、施工顺序调整等。5.5施工进度调整费用5.5.1施工进度调整费用按实际发生计算，经双方确认后，由甲方支付给乙方。6.1工程质量保证措施6.1.1乙方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量。6.2工程质量检查与验收6.2.1乙方应定期进行工程质量检查，并及时整改发现的问题。6.2.2工程验收应按照国家及行业相关验收标准进行，由甲方、乙方及监理单位共同参与。6.3工程质量问题处理6.3.1发现工程质量问题时，乙方应立即采取措施进行整改，并及时报告甲方。6.3.2甲方有权要求乙方对质量问题进行整改，直至符合质量要求。6.4工程质量责任6.4.1乙方对工程质量承担全部责任，包括但不限于：因施工原因导致的工程质量问题。7.1工程投资控制措施7.1.1甲方、乙方应共同制定工程投资控制措施，确保工程投资合理使用。7.2工程投资变更7.2.1工程投资变更应经双方协商一致后进行。7.3工程投资调整7.3.1工程投资调整应按照国家及行业相关政策和规定进行。7.4工程投资责任7.4.1甲方、乙方对工程投资承担连带责任。8.1付款方式与期限8.1.1付款方式：本合同工程款采用分期支付方式。8.1.2付款期限：根据工程进度，甲方在每季度末支付当季度工程款的[具体比例]。8.2付款条件8.2.1乙方提交完整的工程进度报告、质量验收报告及相关发票。8.2.2甲方对乙方提交的文件进行审核，确认无误后进行付款。8.3付款程序8.3.1乙方在每季度末前提交付款申请，包括但不限于工程进度报告、质量验收报告及发票。8.3.2甲方在收到乙方申请后的[具体天数]内完成审核。8.3.3审核无误后，甲方在[具体天数]内支付相应款项。8.4付款责任8.4.1甲方应在约定的时间内支付工程款，逾期支付应向乙方支付[具体比例]的违约金。9.1争议解决9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2争议解决方式9.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序9.3.1争议解决过程中，双方应保持沟通，共同努力寻找解决方案。9.4争议解决责任9.4.1争议解决过程中产生的费用，由责任方承担。10.1合同解除与终止10.1.1如一方违反本合同约定，另一方有权解除合同。10.2合同解除原因10.2.1合同解除原因包括但不限于：一方违约、不可抗力等。10.3合同终止程序10.3.1一方提出解除合同，应提前[具体天数]书面通知对方。10.3.2双方协商一致后，签署合同解除协议。10.4合同解除与终止责任11.1违约责任11.1.1如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。11.2违约情形11.2.1违约情形包括但不限于：逾期付款、质量不合格、进度延误等。11.3违约责任承担11.3.1违约方应按照本合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.4违约责任免除11.4.1因不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。12.1合同生效与终止12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效条件12.2.1双方签字盖章，且合同内容符合法律法规。12.3合同终止条件12.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.4合同生效与终止程序12.4.1合同生效后，双方应按照约定履行各自义务。13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于：1.工程设计图纸；2.工程量清单；3.质量验收标准；4.付款进度表。13.2合同附件内容13.2.1合同附件内容应与本合同一致，具有同等法律效力。13.3合同附件效力13.3.1合同附件与本合同具有同等法律效力。14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2其他约定事项内容14.2.1其他约定事项内容应在合同附件中明确。14.3其他约定事项效力14.3.1其他约定事项内容与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、评估机构、保险机构等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在确保合同的履行，提高工程质量，控制工程进度，保障甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入方式包括但不限于：1.监理：第三方对工程施工过程进行监督，确保工程符合合同约定。2.设计：第三方提供工程设计服务，确保工程设计质量。3.咨询：第三方提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。4.评估：第三方对工程进度、质量、投资等进行评估，提供专业意见。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。15.4.2第三方责任限额根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定，具体数额由甲乙双方在合同附件中约定。15.5第三方权利1.收取合理的服务费用；2.要求甲乙双方提供必要的资料和条件；3.对工程进度、质量、投资等进行评估和监督；4.依法维护自身合法权益。15.6第三方义务1.严格按照合同约定提供专业服务；2.保证服务质量，确保工程符合合同要求；3.及时向甲乙双方报告工程进展情况；4.遵守国家法律法规和行业规范。15.7第三方与其他各方的关系15.7.1第三方与甲乙双方的关系是委托与被委托的关系，第三方应服从甲乙双方的指导和监督。15.7.2第三方与其他各方的关系：1.与甲方：第三方应协助甲方监督工程进度和质量，确保甲方权益。2.与乙方：第三方应协助乙方完成工程任务，确保乙方权益。3.与监理单位：如存在多个第三方，第三方之间应相互协作，共同完成监理任务。15.8第三方介入的变更程序15.8.1如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方及第三方。15.8.2变更后的第三方应重新签订相关协议，明确其权利和义务。15.9第三方介入的费用15.9.1第三方介入的费用由甲乙双方在合同附件中约定，并按约定的方式和期限支付。15.10第三方介入的争议解决15.10.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。15.10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。15.11第三方介入的终止15.11.1第三方介入的终止应经甲乙双方协商一致，并书面通知第三方。15.11.2第三方介入终止后，第三方应按照约定办理相关手续，并退还甲乙双方支付的费用。15.12第三方介入的保密15.12.1第三方在介入过程中，应对甲乙双方的商业秘密和工程信息予以保密。15.13第三方介入的其他规定15.13.1本条款未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。15.13.2本条款与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸详细要求：图纸应包含工程整体布局、结构设计、设备选型、施工图等，并符合国家及行业相关标准。说明：设计图纸是工程实施的重要依据，需由具备相应资质的设计单位提供。2.工程量清单详细要求：清单应详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价及总价，并附有相应的计算方法。说明：工程量清单是工程计价和结算的依据，需由乙方提供。3.质量验收标准详细要求：标准应详细列出工程质量的各项指标、验收程序及判定标准。说明：质量验收标准是保证工程质量的重要依据，需由甲方、乙方及第三方共同制定。4.付款进度表详细要求：表格应明确各阶段的工程进度、应付款项、付款时间及支付方式。说明：付款进度表是确保工程款按时支付的重要工具。5.施工进度计划详细要求：计划应详细列出各阶段的施工任务、起止时间、施工方法及所需资源。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的关键。6.争议解决协议详细要求：协议应明确争议解决的方式、程序及费用承担。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中出现争议的重要依据。7.合同附件详细要求：附件应包括合同签订双方的营业执照、资质证书、授权委托书等。说明：合同附件是证明双方主体资格和授权的有效文件。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期付款责任认定标准：甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付[具体比例]的违约金。示例：甲方应在每季度末支付当季度工程款的[具体比例]，如逾期支付，应向乙方支付[具体比例]的违约金。2.质量不合格责任认定标准：乙方提供的工程或材料质量不合格，应承担修复、返工或更换的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：乙方提供的钢筋质量不合格，导致工程结构安全隐患，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.进度延误责任认定标准：乙方未按约定时间完成工程，应承担相应的责任，包括但不限于延长工期、支付违约金等。示例：乙方未按合同约定时间完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应承担延长工期和支付违约金的责任。4.设计变更未及时处理责任认定标准：设计变更未在约定时间内完成，乙方应承担相应的责任。示例：设计变更申请提交后，乙方未在约定时间内完成变更，甲方有权要求乙方支付违约金。5.违反合同约定责任认定标准：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。示例：甲方未按合同约定提供施工场地，乙方有权要求甲方支付违约金。全文完。2024年度基础设施建设工程补充协议模板1本合同目录一览1.协议概述1.1协议目的1.2协议适用范围1.3协议有效期2.工程项目基本信息2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.补充协议内容3.1工程变更3.1.1变更原因3.1.2变更内容3.1.3变更影响3.2工程延期3.2.1延期原因3.2.2延期时间3.2.3延期责任3.3质量要求调整3.3.1质量标准调整3.3.2质量检验方法调整3.3.3质量责任划分3.4预算调整3.4.1预算调整原因3.4.2预算调整金额3.4.3预算调整审批流程4.权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方权利4.1.2甲方义务4.2乙方权利与义务4.2.1乙方权利4.2.2乙方义务5.工程进度与验收5.1工程进度要求5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4验收不合格处理6.付款方式与结算6.1付款方式6.2付款进度6.3结算方式6.4结算期限7.税费与保险7.1税费承担7.2保险责任7.3保险费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任追究9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除情形10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同终止11.1合同终止情形11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任13.合同附件13.1附件一：工程变更单13.2附件二：工程延期单13.3附件三：质量要求调整单13.4附件四：预算调整单14.其他约定14.1本协议未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本协议未尽事宜，按国家有关法律法规执行14.3本协议的解释权归甲方所有第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议目的本补充协议旨在明确2024年度基础设施建设工程的变更、延期、质量要求调整、预算调整等相关事宜，确保工程顺利进行。1.2协议适用范围本补充协议适用于2024年度基础设施建设工程的任何变更、延期、质量要求调整、预算调整等事项。1.3协议有效期本补充协议自双方签字盖章之日起生效，至2024年度基础设施建设工程竣工之日止。2.工程项目基本信息2.1工程名称2024年度基础设施建设工程2.2工程地点[具体地点]2.3工程规模[具体规模]2.4工程内容[具体工程内容]3.补充协议内容3.1工程变更3.1.1变更原因因[具体原因]，导致工程部分内容需进行变更。3.1.2变更内容[具体变更内容]3.1.3变更影响[具体影响分析]3.2工程延期3.2.1延期原因因[具体原因]，导致工程进度受到影响，需要延期。3.2.2延期时间[具体延期时间]3.2.3延期责任[具体责任划分]3.3质量要求调整3.3.1质量标准调整[具体质量标准调整]3.3.2质量检验方法调整[具体检验方法调整]3.3.3质量责任划分[具体责任划分]3.4预算调整3.4.1预算调整原因因[具体原因]，导致工程预算需进行调整。3.4.2预算调整金额[具体调整金额]3.4.3预算调整审批流程[具体审批流程]4.权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方权利[具体权利]4.1.2甲方义务[具体义务]4.2乙方权利与义务4.2.1乙方权利[具体权利]4.2.2乙方义务[具体义务]5.工程进度与验收5.1工程进度要求[具体进度要求]5.2工程验收标准[具体验收标准]5.3工程验收程序[具体验收程序]5.4验收不合格处理[具体处理措施]6.付款方式与结算6.1付款方式[具体付款方式]6.2付款进度[具体付款进度]6.3结算方式[具体结算方式]6.4结算期限[具体结算期限]7.税费与保险7.1税费承担[具体税费承担]7.2保险责任[具体保险责任]7.3保险费用[具体保险费用]8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按协议规定的时间和质量要求完成工程；8.1.2甲方未按协议规定的时间和金额支付工程款项；8.1.3任何一方未履行保密义务，导致信息泄露；8.1.4任何一方未履行合同约定的其他义务。8.2违约责任承担8.2.1乙方违约，应承担相应的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失；8.2.2甲方违约，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失；8.2.3违约金的具体计算方式和赔偿金额由双方协商确定。8.3违约责任追究8.3.1双方应友好协商解决违约责任问题；8.3.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应优先通过友好协商解决争议；9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.2争议解决程序9.2.1提交仲裁申请书，并提供相关证据；9.2.2仲裁委员会受理仲裁申请，并指定仲裁员；9.2.3仲裁员组织仲裁程序，包括调解和仲裁；9.2.4仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。9.3争议解决费用9.3.1仲裁费用由败诉方承担，或由双方协商分担；9.3.2其他争议解决费用由双方各自承担。10.合同解除10.1合同解除情形10.1.1因不可抗力导致合同无法履行；10.1.2一方严重违约，经对方通知后仍不改正；10.1.3双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的通知；10.2.2收到解除合同通知的一方应在[具体时间]内确认；10.2.3合同自确认之日起解除。10.3合同解除后的处理10.3.1双方应妥善处理已完成的工程；10.3.2甲方应向乙方支付已完成工程部分的款项；10.3.3双方应协商解决合同解除后的其他问题。11.合同终止11.1合同终止情形11.1.1工程竣工并经验收合格；11.1.2双方协商一致终止合同；11.1.3因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同终止程序11.2.1提出合同终止的通知；11.2.2收到终止合同通知的一方应在[具体时间]内确认；11.2.3合同自确认之日起终止。11.3合同终止后的处理11.3.1双方应妥善处理已完成的工程；11.3.2甲方应向乙方支付已完成工程部分的款项；11.3.3双方应协商解决合同终止后的其他问题。12.保密条款12.1保密内容12.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密；12.1.2合同内容及其相关资料。12.2保密期限12.2.1本保密条款自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]年。12.3保密责任12.3.1双方应对保密内容予以严格保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露；12.3.2违反保密条款的，应承担相应的法律责任。13.合同附件13.1附件一：工程变更单13.1.1变更原因及内容；13.1.2变更后的工程进度及质量要求；13.1.3变更后的预算调整。13.2附件二：工程延期单13.2.1延期原因及时间；13.2.2延期后的工程进度及质量要求；13.2.3延期后的付款调整。13.3附件三：质量要求调整单13.3.1调整后的质量标准；13.3.2调整后的质量检验方法；13.3.3质量责任划分。13.4附件四：预算调整单13.4.1调整后的预算金额；13.4.2调整原因及依据；13.4.3调整后的付款安排。14.其他约定14.1本协议未尽事宜，双方可另行协商补充；14.2本协议未尽事宜，按国家有关法律法规执行；14.3本协议的解释权归甲方所有；14.4本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同选定的，提供专业服务、监督、咨询或其他协助的独立实体。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或代理人。15.2第三方介入情形15.2.1工程项目需要进行专业评估或鉴定；15.2.2工程项目需要第三方提供技术支持或咨询服务；15.2.3双方认为有必要引入第三方进行监督或协调。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择由甲乙双方共同决定，并签订相应的合作协议；15.3.2第三方在介入前，需获得甲乙双方的书面授权。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行协议过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任；16.1.2第三方责任包括但不限于违约责任、侵权责任等。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，一般不超过合同总金额的[具体比例]；16.2.2如第三方责任限额低于实际损失，甲乙双方可另行协商解决。17.第三方权利与义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合作协议的要求，独立开展工作，并获取相应的报酬；17.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合作协议的要求，履行相应的职责，确保工作质量；17.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方；17.2.3第三方应按照约定的时间节点完成工作，并及时向甲乙双方报告工作进展。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间不存在直接合同关系，甲方对第三方的行为不承担责任；18.1.2甲方对第三方的指示和监督，需通过乙方进行。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间不存在直接合同关系，乙方对第三方的行为不承担责任；18.2.2乙方对第三方的指示和监督，需按照合作协议的要求进行。18.3第三方与丙方的关系18.3.1第三方与丙方之间不存在直接合同关系，丙方对第三方的行为不承担责任；18.3.2如丙方需要与第三方进行沟通或协调，需通过甲方或乙方进行。19.第三方变更与退出19.1第三方变更19.1.1如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订新的合作协议；19.1.2新的第三方应满足原第三方在合作协议中的要求。19.2第三方退出19.2.1第三方在履行协议过程中，如因自身原因无法继续履行职责，应提前[具体时间]通知甲乙双方；19.2.2第三方退出后，甲乙双方应协商确定新的第三方或自行履行相关职责。20.第三方介入的协议补充20.1第三方介入的协议补充条款由甲乙双方在合作协议中约定；20.2本补充条款作为原合作协议的附件，与原合作协议具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程变更单详细要求：记录工程变更的原因、内容、影响及处理措施。说明：工程变更单需由甲方、乙方和第三方共同签字确认。2.附件二：工程延期单详细要求：记录工程延期的原因、时间、影响及处理措施。说明：工程延期单需由甲方、乙方和第三方共同签字确认。3.附件三：质量要求调整单详细要求：记录质量要求调整的原因、内容、检验方法及责任划分。说明：质量要求调整单需由甲方、乙方和第三方共同签字确认。4.附件四：预算调整单详细要求：记录预算调整的原因、金额、影响及付款安排。说明：预算调整单需由甲方、乙方和第三方共同签字确认。5.附件五：第三方合作协议详细要求：明确第三方在项目中的职责、权利和义务。说明：第三方合作协议需由甲乙双方和第三方共同签字确认。6.附件六：争议解决协议详细要求：约定争议解决的方式、程序和费用。说明：争议解决协议需由甲乙双方和第三方共同签字确认。7.附件七：保密协议详细要求：约定保密内容、保密期限和保密责任。说明：保密协议需由甲乙双方和第三方共同签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按协议规定的时间和质量要求完成工程；1.2甲方未按协议规定的时间和金额支付工程款项；1.3任何一方未履行保密义务，导致信息泄露；1.4第三方未按合作协议履行职责；1.5任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准2.1乙方违约，应承担相应的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失；2.2甲方违约，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失；2.3第三方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约责任示例3.1乙方未按期完成工程，导致工期延误，甲方遭受损失。乙方应支付违约金，并赔偿甲方因工期延误造成的损失。3.2甲方未按期支付工程款项，导致乙方资金周转困难。甲方应支付违约金，并赔偿乙方因资金周转困难造成的损失。3.3第三方未按合作协议履行职责，导致工程进度受到影响。第三方应承担违约责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024年度基础设施建设工程补充协议模板2本合同目录一览1.协议背景及目的1.1项目基本信息1.2补充协议的签署原因1.3协议的适用范围2.补充协议的内容2.1工程变更范围2.2工程变更原因2.3工程变更后的工程量及费用3.工程变更后的进度安排3.1新的工期计划3.2进度调整的审批流程3.3进度延误的处理措施4.质量要求及标准4.1质量标准变更4.2质量验收流程4.3质量保证措施5.工程费用调整5.1费用调整依据5.2费用调整计算方法5.3费用调整的审批程序6.工程款项支付6.1支付款项的种类6.2支付条件及时间6.3付款争议的解决机制7.权利义务变更7.1合同双方的权利变更7.2合同双方义务的变更7.3权利义务变更的生效时间8.风险分担8.1工程变更引发的风险8.2风险责任的划分8.3风险管理措施9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.保密条款10.1保密信息的范围10.2保密义务及责任10.3违约责任11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除的程序12.合同附件12.1附件清单12.2附件内容说明13.其他约定事项13.1法律适用13.2通知与送达13.3合同份数及效力14.合同签署及生效14.1签署日期14.2签署地点14.3生效日期第一部分：合同如下：1.协议背景及目的1.1项目基本信息1.1.1项目名称：2024年度基础设施建设工程1.1.2项目地点：[具体地点]1.1.3项目业主：[业主单位名称]1.1.4项目承包方：[承包方单位名称]1.2补充协议的签署原因1.2.1由于[具体原因]，原合同中部分工程内容需要进行调整。1.2.2为确保工程顺利进行，双方经协商一致，决定签署本补充协议。1.3协议的适用范围1.3.1本补充协议适用于原合同约定的工程范围内，因工程变更而产生的相关事宜。2.补充协议的内容2.1工程变更范围2.1.1变更工程内容包括：[具体变更工程内容列表]2.1.2变更工程量：[具体变更工程量]2.2工程变更原因2.2.1由于[具体原因]，导致原合同工程内容需要进行调整。2.3工程变更后的工程量及费用2.3.1变更后的工程量：[具体变更后工程量]2.3.2变更后的费用：[具体变更后费用]3.工程变更后的进度安排3.1新的工期计划3.1.1新的工期计划：[具体新的工期计划]3.2进度调整的审批流程3.2.1进度调整需经双方协商一致，并由业主单位审批。3.3进度延误的处理措施3.3.1如因变更原因导致进度延误，承包方应采取相应措施，确保工程按期完成。4.质量要求及标准4.1质量标准变更4.1.1变更后的质量标准：[具体变更后的质量标准]4.2质量验收流程4.2.1质量验收流程：[具体质量验收流程]4.3质量保证措施5.工程费用调整5.1费用调整依据5.1.1费用调整依据：[具体调整依据]5.2费用调整计算方法5.2.1费用调整计算方法：[具体计算方法]5.3费用调整的审批程序5.3.1费用调整需经双方协商一致，并由业主单位审批。6.工程款项支付6.1支付款项的种类6.1.1支付款项种类：[具体支付款项种类]6.2支付条件及时间6.2.1支付条件：[具体支付条件]6.2.2支付时间：[具体支付时间]6.3付款争议的解决机制6.3.1付款争议解决机制：[具体解决机制]7.权利义务变更7.1合同双方的权利变更7.1.1合同双方权利变更：[具体权利变更]7.2合同双方义务的变更7.2.1合同双方义务变更：[具体义务变更]7.3权利义务变更的生效时间7.3.1权利义务变更自双方签署之日起生效。8.风险分担8.1工程变更引发的风险8.1.1变更工程可能引发的风险包括：[具体风险列表]8.1.2风险评估：[具体风险评估]8.2风险责任的划分8.2.1风险责任划分原则：[具体划分原则]8.2.2风险责任划分：[具体责任划分]8.3风险管理措施8.3.1风险管理措施：[具体管理措施]9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决方式：[具体解决方式]9.1.2争议解决程序：[具体解决程序]9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构：[具体机构名称]9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限：[具体期限]10.保密条款10.1保密信息的范围10.1.1保密信息范围：[具体保密信息列表]10.2保密义务及责任10.2.1保密义务：[具体保密义务]10.2.2违约责任：[具体违约责任]10.3违约责任10.3.1违约责任：[具体违约责任]11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1合同生效条件：[具体生效条件]11.2合同解除条件11.2.1合同解除条件：[具体解除条件]11.3合同解除的程序11.3.1合同解除程序：[具体解除程序]12.合同附件12.1附件清单12.1.1附件清单：[具体附件清单]12.2附件内容说明12.2.1附件内容说明：[具体内容说明]13.其他约定事项13.1法律适用13.1.1法律适用：[具体法律适用]13.2通知与送达13.2.1通知与送达：[具体通知与送达方式]13.3合同份数及效力13.3.1合同份数：[具体份数]13.3.2合同效力：[具体效力说明]14.合同签署及生效14.1签署日期14.1.1签署日期：[具体签署日期]14.2签署地点14.2.1签署地点：[具体签署地点]14.3生效日期14.3.1生效日期：[具体生效日期]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同指定的，非合同主体的个人或机构。15.1.2第三方可以是监理方、咨询方、评估方、调解方等，其具体角色和职责由甲乙双方在合同中明确。15.2第三方的责权利15.2.1责任：第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责，并对自身的行为承担相应的责任。15.2.2权利：第三方有权根据合同约定获得相应的报酬，并在其职责范围内行使相应的权利。15.2.3利益：第三方在履行职责过程中产生的利益，归第三方所有。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的划分：第三方应向甲方报告工作进展和意见，甲方有权对第三方的工作进行监督和指导。15.3.2第三方与乙方的划分：第三方应向乙方报告工作进展和意见，乙方有权对第三方的工作进行监督和指导。15.3.3第三方与甲乙双方的关系：第三方应独立于甲乙双方，保持公正和中立，不得偏袒任何一方。16.第三方介入的具体条款16.1第三方的选择16.1.1第三方的选择需经甲乙双方协商一致，并书面确定。16.1.2第三方的资质应符合相关法律法规和行业标准。16.2第三方的职责16.2.1第三方应根据合同约定，对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。16.2.2第三方应定期向甲乙双方提交工作报