2024年度数据中心建设消防设计与施工总承包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心建设消防设计与施工总承包协议1本合同目录一览1.总则1.1项目背景与目的1.2项目范围与内容1.3合同双方1.4合同签订与生效1.5合同履行与变更1.6违约责任与争议解决2.项目设计与方案2.1设计依据与标准2.2设计原则与要求2.3设计阶段与成果2.4设计变更与审批2.5设计文件交付与验收3.施工组织与管理3.1施工准备与进场3.2施工进度与计划3.3施工现场管理3.4质量控制与检验3.5安全生产与文明施工3.6施工资料管理4.材料与设备4.1材料采购与供应4.2设备选型与采购4.3材料与设备验收与检验4.4材料与设备储存与保管4.5材料与设备报废与处理5.质量保证与验收5.1质量保证体系5.2质量控制措施5.3质量验收程序5.4质量争议处理6.安全生产与环境保护6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环境保护措施6.4安全生产与环境保护事故处理7.合同价款与支付7.1合同价款组成7.2合同价款支付方式7.3预付款与进度款支付7.4结算与验收款支付7.5拖欠与逾期付款处理8.验收与交付8.1验收程序与标准8.2验收报告与资料8.3交付条件与手续8.4交付后的责任与义务9.保修与维护9.1保修期限与内容9.2保修责任与义务9.3维护责任与义务10.违约责任与赔偿10.1违约责任承担10.2违约赔偿计算10.3违约纠纷处理11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.合同附件与补充12.1合同附件12.2合同补充协议13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除后的处理14.其他14.1法律法规与政策14.2通知与送达14.3合同份数与效力14.4争议解决方式14.5合同生效日期第一部分：合同如下：1.总则1.1项目背景与目的本合同旨在明确2024年度数据中心建设消防设计与施工总承包协议的项目背景、建设目的和预期目标。1.2项目范围与内容本合同项目范围包括但不限于消防系统设计、施工、安装、调试及验收等全过程。具体内容包括但不限于消防水源、消防水池、消防泵房、消防给水管道、消防喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系统等。1.3合同双方甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.4合同签订与生效本合同经双方代表签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。1.5合同履行与变更1.5.1甲方应按照合同约定提供相关资料和条件，确保乙方顺利履行合同。1.5.2乙方应按照合同约定进行设计、施工，确保工程质量、安全和进度。1.5.3合同履行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，双方应协商一致，签订补充协议。1.6违约责任与争议解决1.6.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。1.6.2争议解决方式：双方应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会]仲裁。2.项目设计与方案2.1设计依据与标准本合同项目设计依据国家现行消防设计规范、标准及甲方提供的相关资料。2.2设计原则与要求设计原则：安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。设计要求：满足消防法规和标准要求，确保数据中心消防设施齐全、可靠。2.3设计阶段与成果设计阶段：初步设计、施工图设计。设计成果：满足施工图设计深度和内容的图纸、说明书、计算书等。2.4设计变更与审批设计变更：在合同履行过程中，如遇特殊情况需变更设计，双方应协商一致，签订设计变更单。设计变更审批：设计变更单经双方代表签字盖章后生效。2.5设计文件交付与验收设计文件交付：乙方应在合同约定的时间内完成设计，并交付甲方。设计文件验收：甲方应在收到设计文件后[验收期限]内完成验收，并将验收结果通知乙方。3.施工组织与管理3.1施工准备与进场施工准备：乙方应在合同签订后[准备时间]内完成施工准备工作，包括人员、设备、材料等。进场：乙方应在施工准备工作完成后，按照甲方要求的时间进场施工。3.2施工进度与计划施工进度：乙方应按照合同约定的时间节点，编制施工进度计划，并报送甲方审核。计划调整：如遇特殊情况需调整施工进度，双方应协商一致，并修改施工进度计划。3.3施工现场管理现场管理：乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场安全、文明、整洁。人员管理：乙方应加强施工人员管理，确保施工人员具备相应资质。3.4质量控制与检验质量控制：乙方应严格执行国家消防施工质量标准，确保工程质量。检验：施工过程中，乙方应进行自检，并接受甲方或第三方检验。3.5安全生产与文明施工安全生产：乙方应严格执行国家安全生产法律法规，确保施工安全。文明施工：乙方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁有序。3.6施工资料管理施工资料：乙方应建立健全施工资料管理台账，确保施工资料完整、准确。4.材料与设备4.1材料采购与供应材料采购：乙方应根据设计要求，采购符合国家标准的消防材料。材料供应：乙方应确保材料及时、足量供应。4.2设备选型与采购设备选型：乙方应根据设计要求，选型符合国家标准的消防设备。设备采购：乙方应确保设备及时、足量采购。4.3材料与设备验收与检验材料与设备验收：乙方应按合同约定对材料与设备进行验收，并做好验收记录。材料与设备检验：乙方应按合同约定对材料与设备进行检验，并做好检验记录。4.4材料与设备储存与保管材料与设备储存：乙方应将材料与设备存放在指定场所，确保安全。材料与设备保管：乙方应做好材料与设备的保管工作，防止损坏。4.5材料与设备报废与处理材料与设备报废：对于不合格、损坏的材料与设备，乙方应及时报废。材料与设备处理：报废材料与设备应按照国家规定进行处理。8.质量保证与验收8.1质量保证体系乙方应建立健全质量保证体系，确保消防工程符合国家相关标准和规范。8.2质量控制措施8.2.1乙方应采用先进的技术和工艺，确保消防工程的质量。8.2.2乙方应进行严格的材料检验和设备检测，确保其符合设计要求。8.2.3乙方应定期对施工现场进行质量检查，及时发现并解决问题。8.3质量验收程序8.3.1乙方应在工程完成后，组织自检，确保工程质量符合要求。8.3.2甲方应按照合同约定的时间和标准进行验收。8.3.3验收不合格的部分，乙方应立即进行整改，直至合格。8.4质量争议处理8.4.1如出现质量争议，双方应协商解决。8.4.2协商不成的，可提交第三方检测机构进行鉴定。9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任乙方应承担施工现场的安全生产责任，确保施工人员的人身安全和设备安全。9.2安全生产措施9.2.1乙方应制定安全生产规章制度，并严格执行。9.2.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，消除安全隐患。9.3环境保护措施9.3.1乙方应采取有效措施，防止施工现场对环境造成污染。9.3.2乙方应按照国家规定，对施工过程中产生的废弃物进行分类处理。9.4安全生产与环境保护事故处理9.4.1如发生安全生产或环境保护事故，乙方应立即采取措施，减轻损失。9.4.2乙方应按照国家相关规定，报告事故情况，并接受调查处理。10.合同价款与支付10.1合同价款组成合同价款包括设计费、施工费、材料费、设备费、验收费、保修费等。10.2合同价款支付方式支付方式：分期支付，具体支付节点及比例由双方协商确定。10.3预付款与进度款支付预付款：合同签订后[预付款比例]日内支付。进度款：根据施工进度和实际完成情况，按月支付。10.4结算与验收款支付结算款：工程验收合格后[结算期限]内支付。验收款：验收合格后[验收款比例]日内支付。10.5拖欠与逾期付款处理如甲方拖欠付款，应向乙方支付[逾期付款利率]的违约金。如乙方未按时完成工程，甲方有权扣除相应比例的进度款。11.验收与交付11.1验收程序与标准验收程序：自检、初验、终验。验收标准：国家相关消防工程验收标准和规范。11.2验收报告与资料验收报告：验收合格后，乙方应在[报告期限]内提交验收报告。验收资料：包括施工记录、检验报告、验收记录等。11.3交付条件与手续交付条件：工程验收合格，且所有费用结算完毕。交付手续：乙方应向甲方提供完整的工程交付资料，办理交付手续。11.4交付后的责任与义务交付后，乙方应保证工程在使用过程中符合消防要求，并承担保修责任。12.保修与维护12.1保修期限与内容保修期限：自工程交付之日起[保修期限]内。保修内容：消防工程在设计、施工、材料、设备等方面的质量问题。12.2保修责任与义务保修责任：乙方应按照合同约定，对保修期内出现的质量问题进行修复。保修义务：乙方应保证保修期内工程的正常运行。13.违约责任与赔偿13.1违约责任承担任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。13.2违约赔偿计算违约赔偿金额根据合同约定和实际损失计算。13.3违约纠纷处理违约纠纷处理方式：双方协商；协商不成的，提交[仲裁委员会]仲裁。14.其他14.1法律法规与政策本合同遵守国家有关法律法规和政策。14.2通知与送达通知：双方应通过书面形式进行通知，通知自送达对方之日起生效。14.3合同份数与效力合同份数：一式两份，甲乙双方各执一份。合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4争议解决方式争议解决方式：双方协商；协商不成的，提交[仲裁委员会]仲裁。14.5合同生效日期合同生效日期：[合同签订日期]。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检验、鉴定等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：设计咨询、施工监理、设备检验、工程验收、质量鉴定、安全生产监督等。2.第三方介入的引入与选择2.1引入方式第三方介入的引入由甲乙双方协商确定，可以由甲方、乙方或双方共同决定引入。2.2选择标准选择第三方时，应考虑其资质、业绩、信誉等因素，确保其能够胜任相关工作。3.第三方介入的合同约定3.1第三方介入的合同第三方介入的合同应明确第三方的服务内容、服务期限、服务费用、责任范围等。3.2合同签订第三方介入的合同应由甲方、乙方和第三方共同签订，三方应各自承担相应的责任。4.第三方责任限额4.1责任限额的定义责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失，应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额的确定责任限额应根据第三方的资质、服务内容、服务期限等因素综合确定。4.3责任限额的约定在第三方介入的合同中，应明确约定责任限额，并作为合同条款的一部分。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲方的责任划分第三方应按照合同约定，对甲方负责，甲方应按照合同约定支付服务费用。5.2第三方与乙方的责任划分第三方应按照合同约定，对乙方负责，乙方应按照合同约定支付服务费用。5.3第三方与其他方的责任划分第三方与其他方的责任划分应根据具体情况确定，但应遵循公平、合理的原则。6.第三方介入的监督与管理6.1第三方监督甲方和乙方有权对第三方的服务进行监督，确保其履行合同义务。6.2第三方管理第三方应接受甲方和乙方的管理，确保其工作符合合同要求。7.第三方介入的变更与解除7.1变更如需变更第三方介入的内容或方式，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。7.2解除如第三方未能履行合同义务，甲乙双方可协商解除第三方介入的合同。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入的争议解决方式应与主合同的争议解决方式一致。8.2争议处理争议处理应遵循公平、公正、合理的原则，确保各方权益得到保障。9.第三方介入的记录与报告9.1记录第三方应记录其工作过程，包括服务内容、服务时间、服务结果等。9.2报告第三方应定期向甲乙双方提交工作报告，报告内容包括服务进展、存在问题、改进措施等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目背景资料附件说明：包含项目可行性研究报告、项目立项批复、相关政府部门的支持文件等。2.设计文件附件说明：包含消防系统设计图纸、设计说明书、计算书等。3.施工组织设计附件说明：包含施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施等。4.材料设备清单附件说明：包含材料设备品牌、规格、型号、数量、价格等。5.施工合同附件说明：包含施工合同文本、双方签字盖章的合同副本。6.验收报告附件说明：包含消防工程验收报告、验收记录、验收结论等。7.质量检验报告附件说明：包含材料设备检验报告、工程质量检验报告等。8.安全生产记录附件说明：包含安全生产责任制、安全生产检查记录、事故处理记录等。9.环境保护记录附件说明：包含环境保护措施、环境保护检查记录、污染处理记录等。10.付款凭证附件说明：包含预付款、进度款、结算款、验收款的支付凭证。11.保修记录附件说明：包含保修期限、保修内容、保修记录等。12.争议解决协议附件说明：包含争议解决方式、争议处理程序、争议处理结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为设计方未按时完成设计任务，导致工程延期。施工方未按施工进度计划施工，导致工程延期。材料设备供应商提供的材料设备不符合合同约定。第三方介入方未按照合同约定履行职责。任何一方未按照合同约定支付费用。2.责任认定标准设计方未按时完成设计任务，每延误一天，赔偿甲方[金额]元。施工方未按施工进度计划施工，每延误一天，赔偿甲方[金额]元。材料设备供应商提供的材料设备不符合合同约定，每批次材料设备，赔偿甲方[金额]元。第三方介入方未按照合同约定履行职责，每延误一天，赔偿甲方[金额]元。任何一方未按照合同约定支付费用，每逾期一天，支付[逾期付款利率]的违约金。3.示例说明设计方未在合同约定的时间内完成设计任务，延误工期5天。根据合同约定，设计方应赔偿甲方[金额]元。全文完。2024年度数据中心建设消防设计与施工总承包协议2本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目投资1.5项目建设期限2.合同双方2.1甲方信息2.1.1甲方名称2.1.2甲方地址2.1.3甲方联系人2.1.4甲方联系电话2.2乙方信息2.2.1乙方名称2.2.2乙方地址2.2.3乙方联系人2.2.4乙方联系电话3.项目范围3.1设计范围3.2施工范围3.3配套设施4.设计要求4.1设计标准4.2设计深度4.3设计时间4.4设计成果5.施工要求5.1施工标准5.2施工进度5.3施工质量5.4施工安全5.5施工环境保护6.设计费用6.1设计费用总额6.2设计费用支付方式6.3设计费用支付时间7.施工费用7.1施工费用总额7.2施工费用支付方式7.3施工费用支付时间8.付款方式8.1付款比例8.2付款节点8.3付款条件9.质量保证9.1质量标准9.2质量检查9.3质量保证期9.4质量责任10.交工验收10.1交工验收标准10.2交工验收程序10.3交工验收时间10.4交工验收责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同生效14.4合同附件第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目名称：2024年度数据中心建设消防设计与施工总承包项目1.2项目地点：市区路号1.3项目规模：总建筑面积约10,000平方米，包含数据中心主体建筑及配套设施1.4项目投资：总投资约1亿元人民币1.5项目建设期限：自合同签订之日起12个月内完成全部设计、施工及验收工作2.合同双方2.1甲方信息2.1.1甲方名称：数据中心建设有限公司2.1.2甲方地址：市区路号2.1.3甲方联系人：2.1.4甲方联系电话：02156782.2乙方信息2.2.1乙方名称：建筑设计研究院2.2.2乙方地址：市区路号2.2.3乙方联系人：2.2.4乙方联系电话：021876543213.项目范围3.1设计范围：包括但不限于消防系统设计、电气设计、给排水设计、暖通设计等3.2施工范围：包括但不限于消防系统施工、电气施工、给排水施工、暖通施工等3.3配套设施：包括但不限于消防水池、消防水泵、消防设备等4.设计要求4.1设计标准：按照国家及行业标准进行设计4.2设计深度：满足施工图设计深度要求4.3设计时间：自合同签订之日起2个月内完成初步设计，3个月内完成施工图设计4.4设计成果：提供完整的设计图纸、设计说明书及相关技术文件5.施工要求5.1施工标准：按照国家及行业标准进行施工5.2施工进度：按照施工组织设计进行施工，确保按期完成5.3施工质量：确保工程质量达到国家及行业标准5.4施工安全：严格执行安全生产法规，确保施工安全5.5施工环境保护：采取有效措施，减少施工过程中的环境污染6.设计费用6.1设计费用总额：人民币500万元整6.2设计费用支付方式：按设计进度分阶段支付6.2.1初步设计完成后支付总额的30%6.2.2施工图设计完成后支付总额的50%6.2.3设计成果交付后支付总额的20%6.3设计费用支付时间：每个支付节点后10个工作日内7.施工费用7.1施工费用总额：人民币9500万元整7.2施工费用支付方式：按施工进度分阶段支付7.2.1竣工验收合格前支付总额的60%7.2.2竣工验收合格后支付总额的20%7.2.3质量保证期满后支付总额的20%7.3施工费用支付时间：每个支付节点后10个工作日内8.付款方式8.1付款比例：设计费用总额的支付按照设计进度分阶段支付，施工费用总额的支付按照施工进度分阶段支付8.2付款节点：设计进度节点为初步设计完成、施工图设计完成、设计成果交付；施工进度节点为竣工验收合格前、竣工验收合格后、质量保证期满8.3.1甲方确认乙方已完成相应阶段的工程量及质量8.3.2乙方提交完整的工程量清单、费用清单及相关证明材料8.3.3甲方对乙方的工程量和质量无异议9.质量保证9.1质量标准：工程质量达到国家及行业规定的优质工程标准9.2质量检查：甲方有权对工程质量进行定期或不定期的检查9.3质量保证期：自竣工验收合格之日起计算，为期2年9.4质量责任：乙方对工程质量承担全部责任，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用10.交工验收10.1交工验收标准：按照国家及行业标准进行验收10.2交工验收程序：交工验收应在竣工验收合格后进行，由甲方组织验收小组，乙方应积极配合10.3交工验收时间：竣工验收合格后30日内10.4交工验收责任：乙方应确保工程符合交工验收标准，如验收不合格，乙方应负责整改直至合格11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按时完成设计、施工；未达到约定的质量标准；未按约定支付费用等11.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿：违约金的计算方式及赔偿损失的确定依据双方协商或法律的规定12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构：仲裁委员会12.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行13.合同解除13.1合同解除条件：包括但不限于一方严重违约；不可抗力导致合同无法履行；双方协商一致解除等13.2合同解除程序：一方提出解除合同，另一方确认或通知对方，合同自通知到达对方之日起解除13.3合同解除后果：解除合同后，双方应按照合同约定及法律规定处理善后事宜14.其他约定14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担责任，但应采取必要措施减少损失14.2通知与送达：双方之间的通知应以书面形式进行，送达方式包括但不限于邮寄、电子邮件等14.3合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效14.4合同附件：本合同附件包括但不限于设计合同、施工合同、付款计划表等第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在甲方和乙方之间提供中介服务、咨询、监理、检测、评估等服务的任何自然人、法人或其他组织。2.第三方介入的情形2.1乙方在履行合同过程中，如需引入第三方提供专业服务，应提前向甲方提交书面申请，并说明第三方介入的原因、服务内容、费用预算及预期效果。3.第三方责任限额3.1第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的责任，但责任限额不超过其收取服务费用的总额。4.第三方选择与授权4.1乙方选择第三方时，应确保其具备相应的资质和能力，并签订书面服务协议，明确双方的权利和义务。4.2乙方应在服务协议中授权第三方在必要时代表乙方与甲方进行沟通和协调。5.第三方介入的审批5.1乙方提交第三方介入申请后，甲方应在7个工作日内予以审批。5.2如甲方不同意第三方介入，乙方应重新选择第三方或取消第三方介入计划。6.第三方介入的监督与协调6.1甲方有权对第三方介入的工作进行监督，确保其按照合同约定履行职责。6.2甲方应与乙方和第三方保持沟通，协调解决第三方介入过程中出现的问题。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由乙方承担，具体费用在服务协议中约定。7.2第三方介入的费用不得超出合同约定的预算范围。8.第三方介入的终止8.1.1第三方未能履行合同约定的职责；8.1.2第三方存在严重违约行为；8.1.3第三方介入导致合同无法履行或造成损失；8.1.4双方协商一致终止第三方介入。9.第三方介入的保密9.1第三方应遵守合同约定，对项目信息保密，未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。10.第三方介入的其他规定10.1第三方介入不得影响甲乙双方的合同履行；10.2第三方介入过程中，如发生争议，应按照合同约定的争议解决方式处理。11.第三方与其他各方的划分说明11.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲乙双方的服务提供方，应服从甲乙双方的指导和监督。11.2第三方与乙方的关系：第三方应按照乙方的要求履行服务职责，并与乙方签订服务协议。11.3第三方与甲方的责任划分：第三方在履行服务过程中造成甲方损失，由第三方承担相应责任；乙方对第三方的选择和监督不力，导致甲方损失，乙方应承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计合同详细要求