乙烯基树脂施工合同

乙烯基树脂施工合同一、合同双方甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：______________________统一社会信用代码：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：______________________统一社会信用代码：______________________地址：______________________联系电话：______________________资质等级：______________________资质证书编号：______________________二、工程概况工程名称：______________________乙烯基树脂施工工程工程地点：______________________工程内容：依据甲方要求及设计文件，对[具体施工区域]进行乙烯基树脂施工，涵盖基层处理、乙烯基树脂的配料、涂抹、养护等工作，确保施工区域具备相应的防腐蚀、耐磨等性能。详细施工范围、技术要求及工程量以经双方确认的施工图纸及技术文件为准。三、工程期限开工日期：本合同签订且乙方收到预付款后的______个工作日内开工。竣工日期：自开工之日起，乙方应在______个工作日内完成全部工程内容，并通过甲方验收。若因不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）或甲方原因导致工程延误，乙方应在延误事件发生后的______个工作日内，向甲方提交书面报告，经甲方确认后，工期相应顺延。不可抗力因素包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害，以及政府发布的停工通知等不可预见、不可避免的情况。四、质量标准乙方须严格依照国家现行的相关施工及验收规范、标准，以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准，并满足以下具体要求：基层处理质量标准：基层表面应平整、干燥、无油污、无松动颗粒，平整度误差控制在±______mm以内。基层含水率应低于______%，以保证乙烯基树脂与基层的良好粘结。乙烯基树脂施工质量标准：乙烯基树脂的调配应严格按照产品说明书的比例进行，确保各成分混合均匀。调配过程需在规定的时间和环境条件下完成，以保证树脂的性能稳定。涂抹应均匀，厚度应符合设计要求，平均厚度为______mm，厚度偏差不得超过±______mm。施工过程中应避免出现漏涂、流挂、气泡等缺陷。乙烯基树脂固化后，表面应光滑、平整，无裂缝、剥落等现象。其耐磨性应通过相关耐磨测试，在规定的摩擦次数下，磨损量不超过______mg。耐腐蚀性应满足在[具体腐蚀介质及环境条件]下，经过[测试时间]的浸泡，无明显腐蚀迹象。附着力应通过划格试验进行检测，附着力等级应达到______级以上，确保乙烯基树脂与基层之间粘结牢固。五、合同价款及支付方式合同价款：本工程合同总价为人民币______元整（大写：______________________元整）。此价格为固定总价，包含完成本工程所需的乙烯基树脂及辅助材料采购、运输、施工设备租赁、施工人工费用、质量检测、验收、利润、税金等一切费用，但因甲方变更设计或增加工程量导致的费用增加除外。支付方式：预付款：合同签订后的______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款，即人民币______元整（大写：______________________元整），以便乙方开展材料采购、设备租赁等前期准备工作。乙方应在收到预付款后的______个工作日内提供预付款等额的合法发票。进度款：当工程进度达到[具体进度节点，如完成总工程量的50%]，并经甲方验收合格后的______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为进度款，即人民币______元整（大写：______________________元整）。乙方需在申请进度款时提交已完工程量报告及相关质量验收证明文件。竣工验收款：工程全部完工并通过甲方验收合格后的______个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的______%，即人民币______元整（大写：______________________元整）。乙方应在申请竣工验收款前提交竣工结算报告及完整的结算资料，包括但不限于施工记录、材料检验报告、质量验收报告等。质保金：合同总价的______%作为质保金，即人民币______元整（大写：______________________元整）。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，为期______年。质保期内如无质量问题，甲方在质保期届满后的______个工作日内将质保金无息支付给乙方。若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的______个工作日内进行维修或整改，费用由乙方承担。若乙方未按时履行质保义务，甲方有权自行或委托第三方进行处理，费用从质保金中扣除，不足部分乙方应予以补足。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利：有权对乙方的施工过程进行全程监督，包括但不限于施工工艺、材料使用、质量控制等方面，提出合理的整改意见和要求，乙方应予以积极配合。按照合同约定的质量标准和验收程序对工程进行验收，对不符合要求的部分有权要求乙方整改或返工，直至达到合同标准。若乙方违反合同约定，有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。义务：向乙方提供施工所需的相关资料，如施工图纸、技术文件、基层现状报告等，并确保资料的准确性和完整性。协助乙方协调施工现场周边关系，确保乙方施工不受外部干扰，提供施工所需的水电接入、场地条件等必要协助。按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款，若因甲方原因导致付款延迟，应承担相应的违约责任。（二）乙方权利与义务权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款，在甲方未按合同约定支付款项时，有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金，赔偿因停工造成的损失。在施工过程中，如遇甲方原因（如设计变更、提供资料不准确等）或不可抗力导致工程延误或费用增加，有权要求甲方给予相应的补偿或顺延工期。义务：按照合同约定的质量标准、工程期限和施工工艺进行施工，确保工程按时、按质完成。制定详细的施工计划和质量控制方案，并提交甲方审核。负责施工过程中的安全管理，制定并落实安全施工措施，确保施工人员的人身安全和施工设备的正常运行。由于乙烯基树脂施工可能涉及有毒有害材料，乙方应确保施工人员接受专业培训，配备必要的防护用品，严格遵守安全操作规程。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任及由此产生的一切费用。做好施工过程中的环境保护工作，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规。对施工过程中产生的废弃物、废水、废气等进行妥善处理，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，避免发生环境污染事件。自行承担施工所需的机械设备、工具、人员等，并确保其具备相应的资质和能力。施工人员应具备相关的专业技能和从业经验，特殊工种需持有相应的资格证书。接受甲方及相关部门的监督、检查，对提出的整改意见应及时落实整改。定期向甲方汇报工程进度、质量等情况，提交相关施工资料和报表。在工程竣工验收前，负责对已完成的工程进行保护，防止受到损坏。如因乙方保护不力导致工程受损，乙方应负责修复或赔偿。按照国家有关规定和合同约定，承担工程质保期内的质量保修责任。在接到甲方质量问题通知后，应在规定时间内到达现场进行处理。七、工程变更在施工过程中，如因甲方原因或设计变更需要对工程内容进行调整，甲方应提前______个工作日书面通知乙方，并提供详细的变更内容和要求。通知应包括变更的原因、范围、技术要求等关键信息。乙方在接到甲方的变更通知后，应在______个工作日内提出变更工程价款及工期的报告，报告应详细说明变更对工程成本和进度的影响，包括新增或减少的工程量、材料使用变化、人工费用调整等内容，并经甲方确认后作为工程价款结算和工期顺延的依据。因工程变更导致合同价款增加或减少的，按照以下方式进行调整：合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，但需考虑材料、工艺等差异进行合理调整。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，变更价格应基于市场价格、成本核算及合理利润进行确定，并经甲方审核确认后执行。八、竣工验收工程竣工后，乙方应提前______个工作日通知甲方进行验收，并提交竣工验收申请报告及相关资料，包括但不限于施工记录、材料检验报告、质量检测报告、隐蔽工程验收记录等。资料应真实、完整，能够反映工程施工的全过程和质量状况。甲方收到乙方的竣工验收申请报告及相关资料后，应在______个工作日内组织相关人员进行竣工验收。验收内容包括工程实体质量、施工资料完整性、合同履行情况等。验收应严格按照合同约定的质量标准和验收程序进行。如验收合格，双方签署竣工验收报告，乙方将工程正式移交给甲方。如验收不合格，乙方应按照甲方及相关部门提出的整改意见进行整改，整改完成后重新申请验收，直至验收合格。整改费用由乙方承担，且工期不予顺延。在整改期间，乙方应采取必要的措施保护已完工程，防止其受到进一步的损坏。九、违约责任甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金，赔偿因停工造成的窝工损失、设备闲置损失等。同时，工期相应顺延。若甲方未按照合同约定提供施工资料或协助乙方解决相关问题，导致工程延误或乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括乙方因工期延误而增加的成本、预期利润损失等。若甲方提供的设计变更或指令不明确，导致乙方施工错误或返工，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于重新施工的费用、材料浪费、人工成本增加等。乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的工程期限完成施工，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金。逾期超过______天的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的______%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方另行委托其他施工单位的额外费用、因工程延误导致的生产停滞损失等。若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工、整改，直至达到合格标准。如因质量问题导致甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于修复费用、甲方的经济损失、第三方索赔费用等，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金。在返工、整改期间，乙方应采取措施确保施工现场的安全和环境不受影响。若乙方在施工过程中违反安全管理规定或环境保护要求，导致安全事故或环境污染事件发生，乙方应承担全部责任及由此产生的一切费用，包括但不限于事故处理费用、环境修复费用、行政罚款等，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金。如因乙方原因给第三方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任，甲方有权向乙方进行追偿。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同的其他约定，确保工程的顺利进行（如双方协商一致暂停工程的除外）。十一、其他条款本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、质保期满且双