版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力设施改造电工劳务分包合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.项目背景3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容4.工程范围4.1工程项目4.2工程量4.3工程期限5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量检查与验收6.工程进度6.1工程进度计划6.2进度调整6.3进度违约责任7.工程费用7.1工程费用构成7.2工程费用支付方式7.3工程费用调整8.劳务人员8.1劳务人员资质要求8.2劳务人员派遣8.3劳务人员管理9.甲方责任与义务9.1甲方提供的条件9.2甲方协助事项9.3甲方违约责任10.乙方责任与义务10.1乙方施工责任10.2乙方质量保证10.3乙方违约责任11.保险11.1甲方责任保险11.2乙方责任保险11.3第三者责任保险12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.其他14.1合同附件14.2合同生效14.3合同变更与解除14.4合同争议的管辖法院第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同中“电力设施改造”指对现有电力设施进行升级、改造、维修或新建。1.1.2“电工劳务分包”指乙方根据甲方要求,派遣具备相应资质的电工人员,承担电力设施改造工程的施工工作。1.1.3“工程范围”指本合同约定的电力设施改造工程的具体内容和范围。1.2解释1.2.1本合同中的解释权归甲方所有。2.合同双方2.1甲方2.1.1甲方名称:[甲方全称]2.1.2甲方地址:[甲方地址]2.1.3甲方联系人:[甲方联系人姓名]2.2乙方2.2.1乙方名称:[乙方全称]2.2.2乙方地址:[乙方地址]2.2.3乙方联系人:[乙方联系人姓名]3.项目背景3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目内容3.3.1改造电力线路长度:[线路长度]3.3.2改造配电变压器数量:[变压器数量]3.3.3改造配电柜数量:[配电柜数量]3.3.4其他改造内容:[其他改造内容]4.工程范围4.1工程项目4.1.1线路改造:包括电缆敷设、杆塔更换、接地系统改造等。4.1.2变压器改造:包括变压器更换、油务处理、冷却系统改造等。4.1.3配电柜改造:包括配电柜更换、保护装置安装、自动化改造等。4.2工程量4.2.1线路改造工程量:[具体工程量]4.2.2变压器改造工程量:[具体工程量]4.2.3配电柜改造工程量:[具体工程量]4.3工程期限4.3.1线路改造工期:[工期]4.3.2变压器改造工期:[工期]4.3.3配电柜改造工期:[工期]5.工程质量要求5.1工程质量标准5.1.1线路改造质量标准:[质量标准]5.1.2变压器改造质量标准:[质量标准]5.1.3配电柜改造质量标准:[质量标准]5.2质量检查与验收5.2.1甲方将组织相关人员进行工程质量的检查与验收。5.2.2乙方应按照甲方要求提供相关质量证明文件。6.工程进度6.1工程进度计划6.1.1甲方将提供详细的工程进度计划,包括各阶段的开始时间和结束时间。6.1.2乙方应按照甲方提供的进度计划进行施工。6.2进度调整6.2.1如遇不可抗力因素或其他特殊原因导致工程进度延误,双方应协商调整进度计划。6.2.2任何进度调整均需以书面形式通知对方。6.3进度违约责任6.3.1如乙方未按计划完成工程,每延误一天,应向甲方支付相当于每日工程费用一定比例的违约金。7.工程费用7.1工程费用构成7.1.1工程费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、其他直接费用和间接费用。7.1.2具体费用构成将在附件中详细列明。7.2工程费用支付方式7.2.1甲方将按照合同约定的进度支付工程费用。7.2.2乙方应向甲方提供相应的发票和结算资料。7.3工程费用调整7.3.1在工程实施过程中,如遇材料价格变动或其他不可预见因素导致工程费用增加,双方应协商调整工程费用。8.劳务人员8.1劳务人员资质要求8.1.1乙方派遣的电工人员应持有国家规定的电工操作证,且具备相应的专业技术水平。8.1.2乙方应确保派遣的劳务人员身体健康,能够适应工作要求。8.2劳务人员派遣8.2.1乙方应在接到甲方通知后[具体时间]内,派遣满足资质要求的劳务人员到现场。8.2.2乙方应向甲方提供劳务人员的名单、资质证明和工作经历等相关资料。8.3劳务人员管理8.3.1乙方应对派遣的劳务人员进行现场管理,确保其遵守甲方现场规章制度。8.3.2乙方应负责劳务人员的工资、福利和劳动保护。9.甲方责任与义务9.1甲方提供的条件9.1.1甲方应按合同约定的时间提供施工现场,并确保场地安全。9.1.2甲方应负责办理相关施工许可和报批手续。9.2甲方协助事项9.2.1甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题,如协调相关部门。9.2.2甲方应提供必要的施工图纸和技术资料。9.3甲方违约责任9.3.1若甲方未按约定提供施工条件或协助事项,应承担相应的违约责任。10.乙方责任与义务10.1乙方施工责任10.1.1乙方应按照合同约定和工程质量标准进行施工。10.1.2乙方应确保施工过程中人员的安全,避免发生安全事故。10.2乙方质量保证10.2.1乙方应提供工程质量保证,确保工程符合设计要求和规范标准。10.2.2乙方应接受甲方对工程质量进行的监督检查。10.3乙方违约责任10.3.1若乙方未按约定完成施工或质量不达标,应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。11.保险11.1甲方责任保险11.1.1甲方应为其自身责任造成的损失购买相应的责任保险。11.2乙方责任保险11.2.1乙方应为其自身责任造成的损失购买相应的责任保险。11.3第三者责任保险11.3.1双方应共同购买第三者责任保险,以保障因施工活动可能给第三者造成的损失。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2合同终止条件12.2.1工程完工并经甲方验收合格。12.2.2双方约定的其他终止条件。12.3合同解除与终止程序12.3.1合同解除或终止需以书面形式通知对方。12.3.2合同解除或终止后,双方应进行工程结算。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后[具体时间]内提出解决请求。13.2.2争议解决过程中,双方应保持工程进度。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、进度计划等。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同变更与解除14.3.1合同的任何变更或解除均需以书面形式进行。14.4合同争议的管辖法院14.4.1本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指本合同之外的独立实体,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、评估方、保险理赔方等。15.1.2第三方介入指在合同履行过程中,由第三方提供专业服务或进行独立审查、监督、评估等活动。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。15.2.2第三方介入的内容、范围、职责和权限应在合同中详细规定。15.3第三方的责权利15.3.1第三方在合同约定的范围内,享有独立的判断权和执行权。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.3.3第三方应遵守国家法律法规和合同约定,维护甲乙双方的合法权益。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。15.4.2第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方违反合同约定,有权向甲乙双方提出。15.4.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失,应承担相应的赔偿责任。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1甲方增加条款16.1.1甲方应确保第三方介入不违反国家法律法规和合同约定。16.1.2甲方应配合第三方履行职责,提供必要的信息和资料。16.1.3甲方应承担因第三方介入产生的合理费用。16.2乙方增加条款16.2.1乙方应确保第三方介入不违反国家法律法规和合同约定。16.2.2乙方应配合第三方履行职责,提供必要的信息和资料。16.2.3乙方应承担因第三方介入产生的合理费用。17.第三方的责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并应合理确定。17.1.2第三方的责任限额应包括因第三方原因造成甲乙双方的经济损失和人身伤害。17.2责任限额的调整17.2.1在合同履行过程中,如因不可抗力等因素导致第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并在合同中进行修改。17.3责任限额的执行17.3.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失,应按照合同约定的责任限额进行赔偿。17.3.2若第三方责任限额不足以赔偿甲乙双方损失,甲乙双方可向第三方追偿。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更18.1.1第三方介入的合同变更需经甲乙双方和第三方协商一致。18.1.2合同变更应采用书面形式,并经甲乙双方和第三方签字盖章。18.2合同变更的生效18.2.1合同变更自甲乙双方和第三方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸及技术规范详细要求和说明:包括电力设施改造的详细设计图纸、施工图、电气设备技术规范、施工工艺流程等。2.附件二:劳务人员资质证明详细要求和说明:包括派遣电工人员的身份证、操作证、健康证明、工作经历证明等。3.附件三:工程进度计划详细要求和说明:包括项目各阶段的开始和结束时间、关键节点、工期安排等。4.附件四:工程质量保证书详细要求和说明:包括工程质量标准、质量保证措施、质量检查验收程序等。5.附件五:施工安全措施及应急预案详细要求和说明:包括施工现场的安全管理制度、安全事故应急预案、安全防护措施等。6.附件六:工程费用明细表详细要求和说明:包括工程材料、人工、机械等费用的详细清单和计算依据。7.附件七:合同变更记录详细要求和说明:包括合同变更的原因、内容、双方签字盖章等。8.附件八:第三方介入协议详细要求和说明:包括第三方介入的条件、职责、权限、费用承担等。9.附件九:争议解决协议详细要求和说明:包括争议解决的方式、程序、地点等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时提供施工现场或相关资料。责任认定标准:甲方应承担因延误工期造成的损失,包括但不限于人工费、材料费等。示例:若甲方未在合同约定的日期提供施工现场,导致乙方延误工期3天,甲方应支付乙方相当于每日工程费用1%的违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成施工或质量不达标。责任认定标准:乙方应返工,并承担因返工造成的损失,包括但不限于人工费、材料费等。示例:若乙方施工过程中发现线路改造存在质量问题,乙方应立即进行返工,并承担由此产生的费用。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:第三方应承担因自身原因造成的损失,包括但不限于赔偿甲乙双方的损失。示例:若第三方在监理过程中未发现乙方施工质量问题,导致甲方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:甲方未按合同约定支付工程费用。责任认定标准:甲方应支付逾期付款的违约金,并承担乙方因此产生的损失。示例:若甲方未在约定日期支付工程费用,乙方有权要求甲方支付每日工程费用0.5%的违约金。5.违约行为:乙方未按时完成工程进度。责任认定标准:乙方应承担因延误工期造成的损失,包括但不限于人工费、材料费等。示例:若乙方未在合同约定的工期完成工程,每延误一天,乙方应支付相当于每日工程费用1%的违约金。全文完。2024年度电力设施改造电工劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1签订双方名称1.2签订双方地址1.3签订双方法定代表人或授权代表2.合同标的2.1改造项目名称2.2改造项目地点2.3改造项目内容2.4改造项目范围3.工程量清单3.1工程量清单编制依据3.2工程量清单内容3.3工程量清单计量单位4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检验方法4.3质量保修期限5.工程进度安排5.1工程进度计划5.2进度款支付计划5.3进度调整程序6.工程费用6.1工程费用构成6.2工程费用支付方式6.3工程费用调整7.材料供应7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料供应进度8.人员配备8.1劳务分包单位人员配备8.2人员资质要求8.3人员培训9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.环保要求10.1环保责任10.2环保措施10.3环保验收11.付款方式11.1付款比例11.2付款节点11.3付款程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同附件14.3合同份数14.4合同变更14.5合同解除14.6合同终止14.7合同附件清单14.8其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1签订双方名称甲方:电力设施改造工程指挥部乙方:电工劳务分包公司1.2签订双方地址甲方地址:市区街道号乙方地址:市区街道号1.3签订双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:2.合同标的2.1改造项目名称电力设施改造工程2.2改造项目地点市区2.3改造项目内容包括电力线路、配电设备、变电所等设施的改造升级2.4改造项目范围工程范围内的电力设施改造、安装、调试、试运行等3.工程量清单3.1工程量清单编制依据依据《电力设施改造工程量清单》及国家相关标准3.2工程量清单内容包括但不限于电缆敷设、配电柜安装、变压器更换等3.3工程量清单计量单位电缆敷设:米;配电柜安装:台;变压器更换:台4.工程质量要求4.1工程质量标准符合《电力工程施工及验收规范》等相关国家标准4.2质量检验方法采用抽样检验、现场检查、第三方检测等方式4.3质量保修期限自工程验收合格之日起,质量保修期限为一年5.工程进度安排5.1工程进度计划根据项目实际情况,制定详细的工程进度计划5.2进度款支付计划按照工程进度计划,分阶段支付进度款5.3进度调整程序因特殊情况导致进度延误,双方协商一致后可调整进度计划6.工程费用6.1工程费用构成包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工管理费等6.2工程费用支付方式采用分期支付的方式,按照合同约定支付进度款6.3工程费用调整因政策、市场等因素导致工程费用发生变动,双方协商一致后可调整工程费用8.材料供应8.1材料供应责任乙方负责提供合同规定的所有材料,并保证材料质量符合国家标准。8.2材料质量要求提供的材料应具有出厂合格证、质量检验报告等证明文件,确保材料质量符合国家及行业标准。8.3材料供应进度乙方应在工程开工前30天内提供所需材料的清单,并按照甲方要求的时间节点进行供应。9.人员配备9.1劳务分包单位人员配备乙方应配备足够数量的电工、施工技术人员等,确保工程顺利进行。9.2人员资质要求所有施工人员需持有相应的职业资格证书,且具备实际操作经验。9.3人员培训乙方应对施工人员进行岗前培训,确保其掌握工程所需的技术和安全操作规程。10.安全生产10.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。10.2安全生产措施制定详细的安全生产措施,包括但不限于现场安全防护、消防设施、应急处理等。10.3安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时报告甲方。11.环保要求11.1环保责任乙方应遵守国家环保法律法规,确保施工过程中不造成环境污染。11.2环保措施制定环保措施,包括但不限于废水处理、噪音控制、废弃物处理等。11.3环保验收工程完成后,乙方应配合甲方进行环保验收。12.付款方式12.1付款比例合同总价款的60%作为预付款,工程进度到一定节点后,根据实际完成工程量支付相应比例的进度款。12.2付款节点根据工程进度计划,每个节点完成后5个工作日内支付相应比例的进度款。12.3付款程序甲方在收到乙方提交的付款申请及相关证明文件后,10个工作日内支付进度款。13.争议解决13.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决程序仲裁机构在收到仲裁申请之日起30日内组成仲裁庭,对争议进行审理。13.3争议解决地点仲裁地点为市仲裁委员会。14.合同解除及其他14.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方通知后30日内未采取补救措施;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违反保密义务,给另一方造成重大损失。14.2合同解除程序合同解除需书面通知对方,并经双方签字确认。14.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项及其他事宜。14.4合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。14.5合同附件清单合同附件包括但不限于:(1)工程量清单(2)人员配备清单(3)安全生产措施(4)环保措施(5)付款计划14.6其他约定事项本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,协商一致后签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指合同双方之外的独立个体或实体,包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的履行,提高工程质量,保障双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1介入申请任何一方在认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入的原因、目的和预期效果。16.2介入同意对方应在收到介入申请后5个工作日内予以回复,同意或拒绝第三方介入。16.3介入方式(1)担任监理角色,监督合同的履行;(2)提供专业咨询服务,协助合同双方解决技术或管理问题;(3)进行检测或鉴定,确保工程质量;(4)进行调解或仲裁,解决合同争议。17.第三方责任与权利17.1责任(1)遵守国家法律法规和行业规范;(2)按照合同约定履行职责,保证工作质量;(3)对工作过程中知悉的商业秘密和保密信息负有保密义务;(4)因自身原因造成合同一方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2权利(1)根据合同约定获取报酬;(2)在履行职责过程中,要求合同双方提供必要的协助和支持;(3)在必要时,向合同双方提出建议或意见。18.第三方责任限额18.1限额设定第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、工作内容、风险程度等因素确定。18.2限额计算责任限额的计算方式如下:(1)以第三方提供服务的合同金额为基础;(2)根据服务风险等级,设定相应的责任限额比例;(3)考虑第三方自身的保险覆盖范围。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分第三方在合同履行过程中的责任,应与合同双方的责任相区分。第三方对自身工作范围内的责任负责,合同双方对自身工作范围内的责任负责。19.2权利划分第三方的权利仅限于其提供的服务范围内,合同双方的权利应独立于第三方。19.3信息共享第三方在履行职责过程中获取的信息,应仅用于合同履行,未经合同双方同意,不得向第三方以外的其他个人或实体泄露。20.第三方变更与退出20.1变更若合同双方同意更换第三方,应书面通知对方,并签订补充协议。20.2退出第三方在合同履行过程中,若因自身原因无法继续履行职责,应提前30日书面通知合同双方,并协助合同双方寻找替代第三方。20.3后续处理第三方退出后,合同双方应继续履行合同,直至合同目的实现。若因第三方退出导致合同无法履行,合同双方应根据合同约定或法律法规承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订双方营业执照复印件要求:提供双方营业执照的复印件,需加盖公章,并注明有效期限。2.法定代表人或授权代表身份证明要求:提供法定代表人或授权代表的身份证、授权委托书等身份证明文件。3.工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括工程内容、计量单位、工程量等。4.材料清单及质量证明文件要求:提供工程所需材料的清单,包括材料名称、规格、型号、数量等,并附上质量证明文件。5.人员配备清单要求:列出项目人员配备情况,包括人员姓名、职务、资质等。6.安全生产措施及应急预案要求:制定详细的安全生产措施和应急预案,确保施工安全。7.环保措施及验收报告要求:制定环保措施,并提供工程完成后环保验收报告。8.付款计划及进度款支付申请要求:制定详细的付款计划,并提供进度款支付申请。9.第三方介入协议要求:若第三方介入,需提供第三方介入协议,明确双方权利义务。10.补充协议要求:如合同双方就合同内容达成补充协议,需提供补充协议。11.争议解决协议要求:如双方就争议解决方式达成一致,需提供争议解决协议。12.合同解除协议要求:如合同解除,需提供合同解除协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)未按合同约定的时间、质量、数量完成工程;(2)违反安全生产规定,导致安全事故;(3)未按合同约定提供材料,导致工程进度延误;(4)违反保密义务,泄露商业秘密;(5)未按合同约定支付款项;(6)未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准(1)未按合同约定的时间、质量、数量完成工程,按合同约定赔偿损失;(2)违反安全生产规定,导致安全事故,承担相应法律责任;(3)未按合同约定提供材料,导致工程进度延误,按合同约定赔偿损失;(4)违反保密义务,泄露商业秘密,承担相应法律责任;(5)未按合同约定支付款项,按合同约定支付违约金;(6)未按合同约定履行其他义务,按合同约定承担相应责任。3.示例说明(1)甲方因乙方未按合同约定的时间完成工程,导致项目延期,乙方应赔偿甲方违约金人民币10万元;(2)乙方在施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡,乙方应承担相应法律责任;(3)甲方未按合同约定提供材料,导致工程进度延误,甲方应赔偿乙方损失人民币5万元;(4)乙方泄露甲方商业秘密,导致甲方损失,乙方应承担相应法律责任;(5)乙方未按合同约定支付款项,甲方有权要求乙方支付违约金人民币5万元;(6)乙方未按合同约定履行其他义务,甲方有权要求乙方承担相应责任。全文完。2024年度电力设施改造电工劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.2主办单位基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程进度与工期3.1工程进度安排3.2工期要求4.劳务分包范围4.1分包工程内容4.2分包工程量5.劳务分包合同价格5.1合同总价5.2计价方式5.3付款方式5.4付款期限6.劳务分包质量要求6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量验收标准7.劳务分包人员配置7.1人员资质要求7.2人员配置方案7.3人员培训要求8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护要求8.4环境保护措施9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.合同解除与终止后的处理13.1工程移交13.2工程结算13.3争议解决14.合同附件与未尽事宜14.1合同附件14.2尽未事宜处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包单位基本信息分包单位名称:_________________分包单位法定代表人:_________________分包单位地址:_________________分包单位联系电话:_________________分包单位开户银行:_________________分包单位银行账号:_________________1.2主办单位基本信息主办单位名称:_________________主办单位法定代表人:_________________主办单位地址:_________________主办单位联系电话:_________________主办单位开户银行:_________________主办单位银行账号:_________________第二条项目概况2.1项目名称:_________________2.2项目地点:_________________2.3项目规模:_________________2.4项目内容:_________________第三条工程进度与工期3.1工程进度安排:进度节点一:_________________进度节点二:_________________进度节点三:_________________3.2工期要求:_________________第四条劳务分包范围4.1分包工程内容:_________________4.2分包工程量:_________________第五条劳务分包合同价格5.1合同总价:人民币_________________元整(大写:_________________)5.2计价方式:_________________5.3付款方式:首付款:合同签订后5个工作日内支付总额的_________________%进度款:根据工程进度支付,支付比例为_________________%结算款:工程完工验收合格后支付总额的_________________%5.4付款期限:_________________第六条劳务分包质量要求6.1质量标准:按照国家有关质量标准和规范执行,确保工程质量达到_________________等级。6.2质量保证措施:选用合格的材料和设备严格执行施工工艺和操作规程加强现场质量监控和检验6.3质量验收标准:_________________第七条劳务分包人员配置7.1人员资质要求:施工人员应具备相应的职业资格证书和岗位培训证书施工管理人员应具备相应的技术职称和管理工作经验7.2人员配置方案:_________________7.3人员培训要求:_________________第八条安全生产与环境保护8.1安全生产责任分包单位应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,对施工过程中的安全生产负全部责任,确保施工人员的人身安全和工程的安全。8.2安全生产措施建立健全安全生产管理制度定期进行安全生产教育和培训配备必要的安全防护设施和设备严格执行施工现场的安全操作规程8.3环境保护要求严格按照国家环境保护法规和标准执行采取有效措施减少施工对环境的影响对施工废弃物进行分类处理,不得随意丢弃8.4环境保护措施使用环保型材料和设备控制施工现场扬尘和噪音妥善处理施工废水第九条保密条款9.1保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、客户信息等。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。第十条违约责任与争议解决10.1违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失。10.2争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_________________仲裁委员会仲裁。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行经双方协商一致11.2合同终止条件合同约定的工程完成合同期限届满双方协商一致第十二条合同生效与变更12.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议。第十三条合同解除与终止后的处理13.1工程移交合同解除或终止后,分包单位应将工程现场清理干净,将工程资料、设备等移交给主办单位。13.2工程结算合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行工程结算。13.3争议解决合同解除或终止后,因合同解除或终止产生的争议,应按照第十条约定的争议解决方式处理。第十四条合同附件与未尽事宜14.1合同附件包括但不限于工程量清单、人员配置表、设备清单、质量保证书等。14.2尽未事宜处理合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,按照相关法律法规处理。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念在本合同中,“第三方”是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。15.2第三方的责任15.2.1第三方的责任范围第三方的责任范围限于其专业领域内的事务,包括但不限于提供专业咨询、监理、检测、评估等服务。15.2.2第三方的责任限额第三方因其专业服务导致的损失,赔偿总额不超过人民币_________________元。第三方因故意或重大过失导致的损失,赔偿总额不超过人民币_________________元。16.第三方介入程序16.1第三方的选定甲方或乙方在需要第三方介入时,应提前通知对方,并共同选定合适的第三方。16.2第三方的介入第三方的介入应经甲方和乙方书面同意,并签订相应的服务协议。17.第三方与其他各方的划分说明17.1甲方与第三方甲方与第三方之间的关系由双方签订的服务协议约定,本合同不涉及甲方与第三方之间的权利义务。17.2乙方与第三方乙方与第三方之间的关系由双方签订的服务协议约定,本合同不涉及乙方与第三方之间的权利义务。17.3第三方与分包单位第三方对分包单位的监督和管理应遵循本合同的约定,并不得超越分包单位在合同中的权利义务。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方的权利第三方有权根据服务协议的要求,对分包单位的施工过程进行监督和检查。第三方有权要求分包单位提供必要的资料和报告。18.2第三方的义务第三方应按照服务协议的约定,提供专业、高效的服务。第三方应保守合同双方的商业秘密。18.3第三方的违约责任若第三方违反服务协议的约定,导致甲方或乙方遭受损失的,第三方应承担相应的违约责任。19.第三方的责任限制19.1第三方的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 小学2024-2025学年下学期教学计划及教学活动安排
- 妊娠合并风湿性心脏病的健康宣教
- 孕期肠痉挛的健康宣教
- EPC项目-高压配变电工程EPC总承包项目-技术标(承包人实施计划方案、实施技术方案、管理组织方案)
- 白癜风的临床护理
- 勾股定理与函数课件
- 哺乳期乳晕水肿的健康宣教
- 课题研究与教学创新方案计划
- 课外活动与实践课程设计计划
- 辅导学生社交能力的有效措施计划
- 涉水作业安全指导手册
- 北京市道德与法治初二上学期期末试题与参考答案(2024年)
- 【论电子商务对现代生活的影响(论文)3300字】
- 人教PEP版(2024)三年级上册英语全册教案(单元整体教学设计)
- 医院提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率学习培训课件
- 2024-2025学年七年级英语上册第一学期 期末综合模拟考试卷(沪教版)(一)
- DL∕T 939-2016 火力发电厂锅炉受热面管监督技术导则
- TDT 1083-2023 国土调查数据库更新数据规范
- 模拟集成电路设计智慧树知到期末考试答案章节答案2024年广东工业大学
- 人机工程设计智慧树知到期末考试答案章节答案2024年兰州理工大学
- 食品工厂虫害控制管理规程
评论
0/150
提交评论