2024年度数据中心基础设施施工合同补充协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心基础设施施工合同补充协议1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目范围3.施工进度3.1施工计划3.2进度监控3.3进度调整4.质量标准4.1质量要求4.2质量检验4.3质量问题处理5.材料和设备5.1材料和设备采购5.2材料和设备质量5.3材料和设备验收6.施工安全6.1安全措施6.2安全培训6.3安全事故处理7.环境保护7.1环境保护措施7.2环境监测7.3环境问题处理8.付款和结算8.1付款方式8.2付款时间8.3结算程序9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更审批10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他条款14.1合同生效14.2合同期限14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024年度数据中心基础设施施工合同补充协议。1.1.2“甲方”指委托方，即数据中心项目业主。1.1.3“乙方”指承建方，即数据中心基础设施施工方。1.1.4“工程”指本合同约定的数据中心基础设施施工项目。1.1.5“合同金额”指本合同约定的乙方完成工程后，甲方应支付给乙方的总金额。1.1.6“工期”指本合同约定的工程完成期限。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，除上下文另有含义外，应具有本款所赋予的含义。2.项目概述2.1项目名称2.1.1数据中心基础设施施工项目2.2项目地点2.2.1[具体地址]2.3项目范围2.3.1数据中心基础设施的规划、设计、施工、验收等全过程。3.施工进度3.1施工计划3.1.1乙方应根据合同要求，编制详细的施工进度计划，经甲方审核批准后执行。3.2进度监控3.2.1甲方有权对施工进度进行监控，乙方应配合甲方进行进度检查。3.3进度调整3.3.1如因不可抗力或其他原因导致施工进度延误，乙方应立即通知甲方，并协商调整施工进度计划。4.质量标准4.1质量要求4.1.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到约定标准。4.2质量检验4.2.1乙方应按合同约定进行自检，并接受甲方或甲方委托的第三方检验。4.3质量问题处理4.3.1发现质量问题，乙方应立即采取措施予以整改，直至问题得到解决。5.材料和设备5.1材料和设备采购5.1.1乙方应按照合同约定采购工程所需材料和设备，并保证其质量和性能符合要求。5.2材料和设备质量5.2.1乙方应提供材料和设备的合格证明，甲方有权对材料和设备进行抽样检验。5.3材料和设备验收5.3.1乙方应将材料和设备送至指定地点，甲方或甲方委托的第三方进行验收。6.施工安全6.1安全措施6.1.1乙方应制定并实施施工安全措施，确保施工安全。6.2安全培训6.2.1乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高其安全意识。6.3安全事故处理6.3.1发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并报告甲方。7.环境保护7.1环境保护措施7.1.1乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。7.2环境监测7.2.1乙方应定期进行环境监测，并将监测结果报告甲方。7.3环境问题处理7.3.1发现环境问题，乙方应立即采取措施予以整改，并报告甲方。8.付款和结算8.1付款方式8.1.1甲方应按照合同约定，分阶段向乙方支付工程款。8.1.2第一个付款节点为合同签订后30天内，支付合同总额的20%作为预付款。8.1.3第二个付款节点为工程进度达到50%时，支付合同总额的30%。8.1.4第三个付款节点为工程进度达到80%时，支付合同总额的30%。8.1.5第四个付款节点为工程竣工验收合格后30天内，支付合同总额的20%作为竣工付款。8.2付款时间8.2.1甲方应在每个付款节点后的10个工作日内支付相应的款项。8.2.2乙方应在收到款项后5个工作日内向甲方开具正规发票。8.3结算程序8.3.1乙方应在每个付款节点后向甲方提交付款申请，包括工程进度报告和发票。8.3.2甲方应在收到乙方提交的付款申请后5个工作日内完成审核和支付。9.合同变更9.1变更程序9.1.1合同变更需经甲方和乙方协商一致，并以书面形式签订补充协议。9.1.2任何一方提出变更请求，应提前30天书面通知对方。9.2变更内容9.2.1合同变更内容应包括但不限于工程范围、工期、付款条件等。9.3变更审批9.3.1合同变更需经双方负责人签字确认，并加盖单位公章。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程或未达到质量标准。10.1.2甲方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任10.2.1乙方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。10.2.2甲方违约，应向乙方支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。10.3违约处理10.3.1违约发生后，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1提起诉讼前，双方应书面通知对方，并给予对方合理的解决争议期限。11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地。12.合同解除12.1解除条件12.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同。12.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行。12.2解除程序12.2.1解除合同需以书面形式通知对方，并说明解除原因。12.3解除后果12.3.1合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程和未付款项。13.合同终止13.1终止条件13.1.1合同约定的工期届满，且工程竣工验收合格。13.1.2双方协商一致解除合同。13.2终止程序13.2.1合同终止后，双方应进行工程结算和财务清算。13.3终止后果13.3.1合同终止后，乙方应将工程移交甲方，并办理工程交接手续。14.其他条款14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同期限14.2.1本合同有效期为[具体期限]。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、施工方案等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指除甲方和乙方之外的，根据本合同需要介入合同履行过程中的独立第三方，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检验检测机构等。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据本合同和其职责范围，独立、客观、公正地履行其职责。15.3第三方介入程序15.3.1甲方或乙方在需要第三方介入时，应书面通知对方，并说明第三方介入的理由和预期目标。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息，以履行其职责。15.5第三方义务15.5.1第三方应保守涉及甲方和乙方商业秘密的信息。15.6第三方费用15.6.1第三方的费用由合同中明确约定，或由介入前的协商确定。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在其职责范围内，对甲方和乙方的损失承担相应的责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额应根据其职责范围和服务内容在合同中约定。16.3责任免除16.3.1如第三方因其自身原因导致甲方或乙方遭受损失，且该损失超出合同约定的责任限额，第三方应承担超出部分的赔偿责任。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方与甲方的关系由甲方与第三方的服务合同约定。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方与乙方的关系由乙方与第三方的服务合同约定。17.3第三方与合同其他各方的责任划分17.3.1第三方对合同其他各方的责任，应按照其服务合同约定和本合同的相关条款执行。18.第三方变更18.1如需更换第三方，甲方或乙方应提前通知对方，并取得对方同意。18.2更换第三方后，原第三方与甲方或乙方之间的服务合同自动终止。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中产生的争议，应由甲方、乙方和第三方协商解决。19.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入的合同终止20.1如第三方介入的合同终止，甲方、乙方和第三方应共同协商处理剩余事宜。20.2第三方介入的合同终止后，第三方应向甲方和乙方提供其工作成果和报告。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明所有工程项目的具体名称、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是合同执行过程中计算工程款的重要依据。2.附件二：设计图纸详细要求：包括施工图纸、设备安装图、电气图纸等。说明：设计图纸是施工的重要指导文件，需确保图纸的准确性和完整性。3.附件三：施工方案详细要求：包括施工方法、施工顺序、安全措施、进度计划等。说明：施工方案是施工过程中必须遵循的指导文件，确保施工质量和安全。4.附件四：材料设备清单详细要求：包括材料设备的名称、规格、型号、数量、产地、供应商等。5.附件五：质量检验报告详细要求：包括材料、设备、施工质量检验的结果和结论。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要依据。6.附件六：施工进度报告详细要求：包括施工进度、已完成工程量、存在问题及解决方案等。说明：施工进度报告是甲方监控工程进度的重要手段。7.附件七：工程结算报告详细要求：包括工程款结算、变更费用、违约金等。说明：工程结算报告是双方进行工程款结算的依据。8.附件八：安全生产记录详细要求：包括安全生产检查、事故报告、整改措施等。说明：安全生产记录是确保施工安全的重要资料。9.附件九：环境保护报告详细要求：包括环境保护措施、环境监测结果、环境问题处理等。说明：环境保护报告是评估施工对环境影响的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程或未达到质量标准。责任认定标准：乙方应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方损失、支付违约金等。示例：若乙方未按约定完成工程，导致甲方遭受经济损失，乙方应赔偿甲方损失。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：甲方应向乙方支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。示例：若甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息。3.违约行为：第三方未能履行其职责，导致甲方或乙方遭受损失。责任认定标准：第三方应承担其职责范围内的责任，超出部分由其承担。示例：若第三方在质量检验过程中出现失误，导致甲方或乙方遭受损失，第三方应承担相应责任。4.违约行为：发生不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：双方互不承担违约责任，但应协商解决剩余工程和未付款项。示例：若发生地震等不可抗力事件，导致施工无法继续，双方应协商解决剩余工程和未付款项。全文完。2024年度数据中心基础设施施工合同补充协议2本合同目录一览1.补充协议签订背景及依据1.1合同签订背景1.2合同依据2.补充协议适用范围2.1补充协议适用项目2.2补充协议适用时间3.补充协议主要内容3.1施工内容变更3.2工程量调整3.3工期调整3.4合同价款调整3.5付款方式及期限调整3.6质量要求调整3.7安全生产要求调整3.8其他相关事项调整4.补充协议签订及生效4.1补充协议签订方式4.2补充协议生效条件5.补充协议的履行与变更5.1补充协议履行5.2补充协议变更6.补充协议争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构7.补充协议的终止7.1终止条件7.2终止程序8.补充协议的解除8.1解除条件8.2解除程序9.补充协议的补充与附件9.1补充协议补充内容9.2补充协议附件10.补充协议的签署10.1签署主体10.2签署时间10.3签署地点11.补充协议的法律效力11.1法律适用11.2解释权归属12.补充协议的附件12.1附件一：2024年度数据中心基础设施施工合同12.2附件二：补充协议签订附件13.补充协议的生效日期13.1生效日期13.2生效条件14.补充协议的其他事项14.1通知及送达14.2不可抗力14.3保密条款14.4合同解除后的处理14.5其他约定第一部分：合同如下：第一条补充协议签订背景及依据1.1合同签订背景1.2合同依据本补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及原合同约定。第二条补充协议适用范围2.1补充协议适用项目本补充协议适用于原合同约定的2024年度数据中心基础设施施工项目。2.2补充协议适用时间本补充协议自签订之日起生效，至原合同约定的项目竣工之日止。第三条补充协议主要内容3.1施工内容变更根据项目实际情况，对原合同约定的施工内容进行如下调整：（1）增加项目：数据中心的空调系统升级改造。（2）减少项目：原合同中约定的部分辅助设施建设。3.2工程量调整根据实际工程量变化，对原合同约定的工程量进行调整，具体调整如下：（1）空调系统升级改造工程量增加100平方米。（2）辅助设施建设工程量减少50平方米。3.3工期调整根据项目实际情况，对原合同约定的工期进行调整，具体调整如下：（1）空调系统升级改造工程工期延长15天。（2）辅助设施建设工期缩短10天。3.4合同价款调整根据工程量调整和工期调整，对原合同约定的合同价款进行调整，具体调整如下：（1）空调系统升级改造工程增加合同价款10万元。（2）辅助设施建设工程减少合同价款5万元。3.5付款方式及期限调整根据项目实际情况，对原合同约定的付款方式及期限进行调整，具体调整如下：（1）空调系统升级改造工程采用分期付款，首期付款比例为40%，竣工验收合格后支付60%。（2）辅助设施建设工程款一次性支付。3.6质量要求调整根据项目实际情况，对原合同约定的质量要求进行调整，具体调整如下：（1）空调系统升级改造工程要求达到国家一级标准。（2）辅助设施建设工程要求达到国家二级标准。3.7安全生产要求调整根据项目实际情况，对原合同约定的安全生产要求进行调整，具体调整如下：（1）空调系统升级改造工程要求严格执行安全生产规定。（2）辅助设施建设工程要求加强施工现场安全管理。第四条补充协议签订及生效4.1补充协议签订方式本补充协议由甲乙双方代表共同签署，并加盖单位公章。4.2补充协议生效条件本补充协议经甲乙双方代表签字盖章后生效。第五条补充协议的履行与变更5.1补充协议履行甲乙双方应严格按照本补充协议约定的内容履行各自的权利和义务。5.2补充协议变更本补充协议的任何变更，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。第六条补充协议争议解决6.1争议解决方式本补充协议履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2争议解决机构本补充协议的争议解决机构为甲方所在地的人民法院。第七条补充协议的终止7.1终止条件（1）原合同约定的项目竣工并验收合格。（2）本补充协议约定的各项内容履行完毕。7.2终止程序（1）甲乙双方应在项目竣工前，共同签署终止协议。（2）终止协议签署后，本补充协议自动终止。第八条补充协议的解除8.1解除条件（1）一方当事人严重违约，经另一方书面通知后，未在规定期限内采取补救措施或未履行合同义务。（2）不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，解除本补充协议。（3）法律法规规定或合同约定的其他解除条件。8.2解除程序（1）提出解除的一方应书面通知对方，说明解除的理由和依据。（2）对方收到解除通知后，应在15日内予以回复。（3）双方就解除事宜达成一致后，应签署解除协议。第九条补充协议的补充与附件9.1补充协议补充内容本补充协议的补充内容应以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章。9.2补充协议附件（1）原合同文本。（2）双方签署的任何补充协议。（3）与本补充协议相关的其他文件。第十条补充协议的签署10.1签署主体本补充协议由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署。10.2签署时间本补充协议签署时间为2024年11月15日。10.3签署地点本补充协议签署地点为甲乙双方约定的地点。第十一条补充协议的法律效力11.1法律适用本补充协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2解释权归属本补充协议的解释权归甲乙双方共同所有。第十二条补充协议的附件12.1附件一：2024年度数据中心基础设施施工合同12.2附件二：补充协议签订附件第十三条补充协议的生效日期13.1生效日期本补充协议自双方签署之日起生效。13.2生效条件本补充协议自双方签署并加盖公章之日起生效。第十四条补充协议的其他事项14.1通知及送达（1）双方应按照合同约定的地址和方式相互发送通知。（2）任何一方变更通知地址或方式，应在变更之日起3日内书面通知对方。14.2不可抗力（1）不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。（2）发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明。14.3保密条款（1）双方对本补充协议内容及项目信息负有保密义务。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露或披露本补充协议内容及项目信息。14.4合同解除后的处理（2）双方应相互配合，尽快完成合同解除后的相关工作。14.5其他约定本补充协议未尽事宜，按原合同约定执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本补充协议中，“第三方”指除甲乙双方以外的任何自然人和法人，包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、保险公司、评估机构、仲裁机构等。1.2第三方参与范围第三方参与的范围限于提供专业服务、协助合同履行、解决争议等，具体参与内容需在合同中明确约定。第二条甲乙双方引入第三方时的额外条款及说明2.1引入第三方程序甲乙双方在引入第三方时，应提前15日通知对方，并共同确定第三方的资质、能力及参与方式。2.2第三方责任（1）第三方在履行职责过程中产生的法律责任，由第三方自行承担。（2）第三方在履行职责过程中给甲乙双方造成的损失，由第三方承担赔偿责任。2.3第三方费用（1）第三方服务费用由甲乙双方按照合同约定承担。（2）第三方服务费用应包含在合同总价中，并在合同履行过程中按约定支付。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义本补充协议中“责任限额”指第三方因自身原因造成的损失，在合同约定限额内承担赔偿责任。3.2责任限额确定（1）责任限额由甲乙双方根据项目实际情况、第三方能力及风险等因素共同确定。（2）责任限额应不低于合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。3.3责任限额的调整（1）在合同履行过程中，如需调整责任限额，甲乙双方应重新协商并签订补充协议。（2）责任限额的调整不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方为委托代理或服务提供关系，双方应按照合同约定履行各自的职责。4.2第三方与其他方的划分（1）第三方与监理单位、设计单位、施工单位等在项目实施过程中的关系，应按照各自职责和合同约定执行。（2）第三方与材料供应商、设备供应商等在材料、设备采购过程中的关系，应按照采购合同约定执行。（3）第三方与保险公司、评估机构、仲裁机构等在争议解决过程中的关系，应按照相关法律法规和合同约定执行。第五条第三方介入后的争议解决5.1争议解决方式第三方介入后的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2争议解决机构本补充协议中关于争议解决机构的规定，适用于第三方介入后的争议。第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方职责履行第三方应按照合同约定履行职责，确保项目顺利进行。6.2第三方违约责任（1）第三方未履行职责或履行职责不符合合同约定，应承担违约责任。（2）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第七条第三方介入后的合同变更7.1合同变更程序第三方介入后的合同变更，需经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式签订变更协议。7.2合同变更内容（1）第三方参与的具体内容、期限及费用。（2）第三方与其他方的关系及职责划分。（3）第三方责任限额的调整。第八条第三方介入后的合同解除8.1合同解除条件（1）第三方严重违约，经甲乙双方书面通知后，未在规定期限内采取补救措施或未履行合同义务。（2）不可抗力导致合同无法履行，经甲乙双方和第三方协商一致，解除本补充协议。8.2合同解除程序（1）提出解除的一方应书面通知对方，说明解除的理由和依据。（2）对方收到解除通知后，应在15日内予以回复。（3）甲乙双方和第三方就解除事宜达成一致后，应签署解除协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：2024年度数据中心基础设施施工合同详细要求：原合同文本，包含合同双方的基本信息、施工项目描述、合同价款、工期、付款方式等。说明：附件一为合同主体，是本补充协议的基础。2.附件二：补充协议签订附件详细要求：包括双方签署的补充协议文本、任何变更协议、相关法律文件等。说明：附件二记录了双方在原合同基础上达成的所有补充和变更内容。3.附件三：第三方资质证明详细要求：第三