2024年度施工合同中的工程费用结算规定2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度施工合同中的工程费用结算规定本合同目录一览1.1工程费用结算的范围1.2工程费用结算的原则1.3工程费用结算的程序1.4工程费用结算的依据1.5工程费用结算的期限1.6工程费用结算的调整1.7工程费用结算的争议处理1.8工程费用结算的审核1.9工程费用结算的支付1.10工程费用结算的凭证1.11工程费用结算的变更1.12工程费用结算的追加1.13工程费用结算的减免1.14工程费用结算的违约责任第一部分：合同如下：1.1工程费用结算的范围1.1.1包含施工合同中约定的所有工程量清单中的费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、检验试验费、其他直接费等。1.1.2覆盖合同约定的工程变更、工程索赔、工期延误等因素引起的费用调整。1.2工程费用结算的原则1.2.1公平合理原则：结算过程应遵循公平、合理、公正的原则，确保各方权益。1.2.2实际发生原则：结算费用应以实际发生的工程量和工程款为依据。1.2.3法定程序原则：结算过程应严格按照国家相关法律法规和合同约定执行。1.3工程费用结算的程序1.3.1施工单位每月编制工程进度款申请，提交监理单位和建设单位审核。1.3.2监理单位对工程进度款申请进行审核，并将审核意见反馈给施工单位。1.3.3施工单位根据监理单位的意见调整申请，再次提交审核。1.3.4建设单位审核施工单位提交的工程进度款申请，并在约定的时间内支付。1.4工程费用结算的依据1.4.1施工合同：包括合同约定的工程量清单、合同价格、付款方式等。1.4.2国家及地方相关法律法规：如《建设工程施工合同示范文本》、《建设工程造价管理暂行办法》等。1.4.3工程量清单及计价规范：如《建设工程工程量清单计价规范》等。1.5工程费用结算的期限1.5.1施工单位应在每月25日前提交下个月工程进度款申请。1.5.2建设单位应在每月30日前完成对工程进度款申请的审核并支付。1.6工程费用结算的调整1.6.1因设计变更、工程索赔等引起的费用调整，应在合同约定的范围内进行。1.6.2调整后的费用应在下一期工程进度款中予以体现。1.7工程费用结算的争议处理1.7.1发生争议时，双方应友好协商解决。1.7.2协商不成时，可提交相关仲裁机构或人民法院仲裁或诉讼。1.8工程费用结算的审核1.8.1监理单位负责对施工单位提交的工程进度款申请进行审核。1.8.2审核内容包括工程量清单、工程款支付、合同约定的付款条件等。1.9工程费用结算的支付1.9.1建设单位应在审核通过的工程进度款申请中支付相应款项。1.9.2支付方式为银行转账或现金支付，具体支付方式由双方协商确定。1.10工程费用结算的凭证1.10.1施工单位应向建设单位提供工程进度款申请、工程量清单、发票等凭证。1.10.2建设单位应妥善保管上述凭证，并在工程竣工后归档。1.11工程费用结算的变更1.11.1合同履行过程中，如遇工程变更，双方应及时签订补充协议，明确变更后的工程量、价格及结算方式。1.12工程费用结算的追加1.12.1因工程追加、工程索赔等引起的费用追加，应在合同约定的范围内进行。1.12.2追加后的费用应在下一期工程进度款中予以体现。1.13工程费用结算的减免1.13.1因政策调整、自然灾害等原因导致工程费用减免，双方应协商确定减免比例及方式。1.14工程费用结算的违约责任1.14.1施工单位未按时提交工程进度款申请，每延迟一日，应向建设单位支付千分之二的违约金。1.14.2建设单位未按时支付工程进度款，每延迟一日，应向施工单位支付千分之二的违约金。8.1工程费用结算的争议处理8.1.1若工程费用结算过程中出现争议，双方应通过协商解决。8.1.2协商不成的，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。8.1.3仲裁裁决为终局裁决，双方应无条件执行。8.2工程费用结算的审核8.2.1监理单位应在收到施工单位提交的工程进度款申请后的5个工作日内完成审核。8.2.2审核过程中，监理单位有权要求施工单位提供相关证明材料。8.3工程费用结算的支付8.3.1建设单位应在监理单位审核通过的工程进度款申请后的10个工作日内支付工程款。8.3.2支付完成后，建设单位应向施工单位出具付款凭证。8.4工程费用结算的凭证8.4.1施工单位应确保所有提交的工程进度款申请和相关凭证的真实性和完整性。8.4.2建设单位和监理单位有权对施工单位提交的凭证进行核对。8.5工程费用结算的变更8.5.1合同履行期间，如因政策调整、市场波动等原因导致工程费用发生变化，双方应协商一致后进行变更。8.5.2变更后的费用结算应按照变更后的约定执行。8.6工程费用结算的追加8.6.1因设计变更、工程索赔等原因导致的追加费用，应在合同约定的追加程序下进行。8.6.2追加费用的结算应参照原工程费用结算的程序和方法。8.7工程费用结算的减免8.7.1因不可抗力等原因导致的费用减免，双方应按照国家相关法律法规和合同约定执行。8.7.2减免费用的具体计算方法应在合同中明确约定。8.8工程费用结算的违约责任8.8.1施工单位未按合同约定提交工程进度款申请，每延迟一日，应向建设单位支付合同金额的千分之二的违约金。8.8.2建设单位未按合同约定支付工程进度款，每延迟一日，应向施工单位支付合同金额的千分之二的违约金。9.1工程费用结算的审计9.1.1工程竣工后，建设单位有权委托具有相应资质的审计机构对工程费用进行审计。9.1.2审计机构应在接到审计通知后的30个工作日内完成审计工作，并将审计报告提交给双方。9.2工程费用结算的最终确认9.2.1审计报告经双方确认后，作为工程费用结算的最终依据。9.2.2双方应在收到审计报告后的10个工作日内完成最终确认。9.3工程费用结算的结算款9.3.1最终确认后的工程费用结算款，由建设单位在30个工作日内支付给施工单位。10.1工程费用结算的争议解决机制10.1.1合同双方应设立争议解决小组，负责处理工程费用结算过程中的争议。10.1.2争议解决小组的成员由双方各指定一名代表组成，并共同推举一名组长。10.2工程费用结算的争议解决程序10.2.1争议解决小组应在接到争议通知后的10个工作日内召开会议，讨论解决方案。10.2.2如争议解决小组未能达成一致意见，则可提交至合同约定的仲裁机构或人民法院。11.1工程费用结算的保密条款11.1.1双方对本合同中的工程费用结算信息负有保密义务。11.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露或披露。11.2工程费用结算的合同解除11.2.1如一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。11.2.2合同解除后，双方应按照合同约定进行工程费用结算。12.1工程费用结算的合同解除条件12.1.1施工单位严重违约，如拖欠工程款、工程质量不合格等。12.1.2建设单位严重违约，如未按合同约定支付工程款、擅自变更工程设计等。12.2工程费用结算的合同解除程序12.2.1一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方。12.2.2双方应在接到解除通知后的10个工作日内完成工程费用结算。13.1工程费用结算的合同终止13.1.1工程竣工且工程费用结算完成后，合同终止。13.1.2合同终止后，双方应按照合同约定进行最终结算。13.2工程费用结算的合同终止条件13.2.1合同约定的工程内容已全部完成。13.2.2双方已按照合同约定完成工程费用结算。14.1工程费用结算的合同解除后的责任14.1.1合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。14.1.2双方应在合同解除后的30个工作日内完成剩余的工程费用结算。第二部分：第三方介入后的修正1.1第三方的概念1.1.1本合同所称的第三方，是指除甲乙双方之外的，在合同履行过程中可能介入的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介机构、监理单位、审计机构、保险公司、仲裁机构等。1.2第三方的责任限额1.2.1第三方的责任限额应根据其介入的性质、服务内容和合同约定进行明确。1.2.2第三方责任限额应在合同中单独列出，并作为合同附件。1.2.3第三方责任限额不得超过其根据相关法律法规和自身能力所能承担的最高限额。1.3第三方的责权利1.3.1第三方的权利：1.3.1.1根据合同约定，享有收取服务费用的权利。1.3.1.2在其职责范围内，有权对工程费用结算进行审核、监督和建议。1.3.1.3在合同履行过程中，享有知情权，有权了解工程进展和费用情况。1.3.2第三方的责任：1.3.2.1按照合同约定，履行其职责，确保其提供的服务符合合同要求。1.3.2.2对其提供的服务质量承担责任，如因服务不当导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。1.3.2.3遵守国家法律法规，维护甲乙双方的合法权益。1.3.3第三方的义务：1.3.3.1保守甲乙双方的商业秘密和工程信息。1.3.3.2按照合同约定的时间节点完成工作，并及时向甲乙双方报告工作进展。1.3.3.3在合同履行过程中，如有发现甲乙双方违反合同约定的情况，应及时通知甲乙双方。2.1第三方介入的触发条件2.1.1当合同约定的事件发生时，如工程索赔、工程审计、争议解决等，可触发第三方介入。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事宜，包括介入时间、介入方式、介入范围等。2.2.2双方应向第三方发出介入邀请，并明确介入的职责和权限。3.1第三方与其他各方的划分说明3.1.1第三方介入后，其职责范围应明确界定，避免与其他方的职责重叠。3.1.2第三方应与甲乙双方保持独立，不得偏袒任何一方。3.1.3第三方的报告和结论应客观、公正，不得受任何一方的干预。4.1第三方介入的争议处理4.1.1第三方介入过程中，如出现争议，甲乙双方应通过协商解决。4.1.2协商不成的，可提交至合同约定的仲裁机构或人民法院仲裁或诉讼。5.1第三方的更换5.1.1如第三方在合同履行过程中无法继续履行其职责，甲乙双方有权更换第三方。5.1.2更换第三方前，应通知原第三方，并给予其合理的准备时间。6.1第三方的服务费用6.1.1第三方的服务费用应在合同中明确约定，并按照合同约定支付。6.1.2第三方的服务费用包括但不限于审核费、监理费、审计费、仲裁费等。7.1第三方的保密义务7.1.1第三方在合同履行过程中，对甲乙双方的商业秘密和工程信息负有保密义务。7.1.2第三方不得向任何第三方泄露或披露甲乙双方的商业秘密和工程信息。8.1第三方的责任追究8.1.1如第三方违反合同约定，导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.1.2甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.1第三方的责任终止9.1.1第三方完成其合同约定的职责后，其责任即告终止。9.1.2第三方责任终止后，甲乙双方应根据合同约定进行工程费用结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单及计价规范说明：详细列出工程项目的工程量清单和计价规范，作为工程费用结算的依据。2.附件二：施工合同说明：包含合同双方的权利、义务、工程范围、付款方式、违约责任等内容。3.附件三：工程进度款申请表说明：施工单位提交的工程进度款申请表，包括工程量、已完成工程量、预计完成工程量等。4.附件四：工程变更通知单说明：记录工程变更的内容、原因、影响及费用调整情况。5.附件五：工程索赔报告说明：记录因不可抗力、政策调整等原因导致的索赔情况及费用。6.附件六：监理单位审核意见说明：监理单位对施工单位提交的工程进度款申请进行的审核意见。7.附件七：建设单位审核意见说明：建设单位对施工单位提交的工程进度款申请进行的审核意见。8.附件八：审计报告说明：审计机构对工程费用进行的审计报告，作为工程费用结算的最终依据。9.附件九：付款凭证说明：记录建设单位向施工单位支付工程款的相关凭证。10.附件十：第三方介入协议说明：甲乙双方与第三方签订的介入协议，明确第三方的职责、权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按时提交工程进度款申请责任认定标准：每延迟一日，施工单位应向建设单位支付合同金额的千分之二的违约金。示例说明：若合同金额为100万元，施工单位延迟5天提交申请，则应支付违约金100万元×0.002×5=1000元。2.违约行为：建设单位未按时支付工程进度款责任认定标准：每延迟一日，建设单位应向施工单位支付合同金额的千分之二的违约金。示例说明：若合同金额为100万元，建设单位延迟5天支付工程款，则应支付违约金100万元×0.002×5=1000元。3.违约行为：施工单位工程质量不合格责任认定标准：施工单位应承担修复费用，并赔偿由此给建设单位造成的损失。示例说明：若修复费用为10万元，施工单位应承担修复费用并赔偿建设单位损失10万元。4.违约行为：建设单位擅自变更工程设计责任认定标准：建设单位应承担由此增加的费用和工期延误的责任。示例说明：若因设计变更导致工程费用增加5万元，工期延误10天，则建设单位应承担5万元费用和10天的工期延误责任。5.违约行为：第三方服务不合格责任认定标准：第三方应承担修复费用，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例说明：若第三方提供的监理服务不合格，导致工程延误和损失，第三方应承担修复费用并赔偿损失。全文完。2024年度施工合同中的工程费用结算规定1本合同目录一览1.工程费用结算概述1.1结算依据1.2结算原则1.3结算周期1.4结算方式2.工程量计算与确认2.1工程量计算方法2.2工程量确认程序2.3工程量变更处理3.工程费用构成3.1直接费用3.2间接费用3.3其他费用4.材料价格及采购4.1材料价格确定4.2材料采购程序4.3材料价格调整5.人工费用及劳务分包5.1人工费用计算5.2劳务分包合同管理5.3人工费用调整6.设备租赁与使用6.1设备租赁程序6.2设备使用管理6.3设备费用结算7.质量保证金及返修费用7.1质量保证金比例7.2质量保证金返还条件7.3返修费用承担8.不可抗力及风险费用8.1不可抗力事件范围8.2风险费用计算8.3不可抗力事件处理9.预付款及进度款支付9.1预付款比例9.2进度款支付节点9.3支付方式及时间10.逾期结算及违约责任10.1逾期结算处理10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除与终止程序13.合同附件及补充条款13.1附件内容13.2补充条款说明13.3附件及补充条款的效力14.合同签署与生效14.1签署程序14.2生效条件14.3生效日期第一部分：合同如下：第一条工程费用结算概述1.1结算依据1.1.1本合同费用结算依据为《建设工程施工合同》及国家相关法律法规。1.1.2工程量计算依据为《建设工程工程量清单计价规范》。1.1.3材料价格依据为《建筑材料市场价格信息》及采购合同。1.2结算原则1.2.1公平、公正、透明。1.2.2实际发生、合理计算、及时结算。1.2.3严格执行合同约定。1.3结算周期1.3.1结算周期为每月一次，具体时间为每月的一个工作日。1.3.2每月结算周期内发生的工程量、材料价格、人工费用等，均纳入本次结算。1.4结算方式1.4.1结算方式为现金结算和银行转账结算。1.4.2现金结算的，乙方应在结算后三日内将结算款支付给甲方。1.4.3银行转账结算的，乙方应在结算后五日内将结算款支付至甲方指定账户。第二条工程量计算与确认2.1工程量计算方法2.1.1工程量计算按照《建设工程工程量清单计价规范》进行。2.1.2工程量计算应以实际完成的工程量为依据。2.2工程量确认程序2.2.1乙方应在工程量完成后的五个工作日内向甲方报送工程量清单。2.2.2甲方应在收到工程量清单后的三个工作日内进行审核确认。2.3工程量变更处理2.3.1工程量变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。2.3.2工程量变更后的费用调整，应按照本合同约定的结算原则进行。第三条工程费用构成3.1直接费用3.1.1直接费用包括材料费、人工费、机械使用费等。3.1.2材料费按照实际发生的材料价格计算。3.1.3人工费按照实际发生的人工费用计算。3.2间接费用3.2.1间接费用包括管理费、规费、税金等。3.2.2管理费按照合同约定比例计算。3.2.3规费和税金按照国家相关法律法规执行。3.3其他费用3.3.1其他费用包括但不限于设计费、监理费、试验费等。3.3.2其他费用按照合同约定或实际发生计算。第四条材料价格及采购4.1材料价格确定4.1.1材料价格按照采购合同或市场调查结果确定。4.1.2材料价格在合同签订后不得随意变更。4.2材料采购程序4.2.1乙方应根据工程需要提出材料采购计划。4.2.2甲方应在收到材料采购计划后的三个工作日内进行审核确认。4.3材料价格调整4.3.1材料价格调整按照合同约定或市场价格变动进行调整。4.3.2材料价格调整后的费用调整，应按照本合同约定的结算原则进行。第五条人工费用及劳务分包5.1人工费用计算5.1.1人工费用按照实际发生的人工费用计算。5.1.2人工费用包括基本工资、加班工资、奖金等。5.2劳务分包合同管理5.2.1乙方应严格按照劳务分包合同约定进行劳务分包。5.2.2甲方对劳务分包合同进行监督。5.3人工费用调整5.3.1人工费用调整按照合同约定或市场价格变动进行调整。5.3.2人工费用调整后的费用调整，应按照本合同约定的结算原则进行。第六条设备租赁与使用6.1设备租赁程序6.1.1乙方应根据工程需要提出设备租赁计划。6.1.2甲方应在收到设备租赁计划后的三个工作日内进行审核确认。6.2设备使用管理6.2.1乙方应合理使用租赁设备，确保设备安全运行。6.2.2甲方对设备使用进行监督。6.3设备费用结算6.3.1设备费用按照租赁合同约定进行结算。6.3.2设备费用调整后的费用调整，应按照本合同约定的结算原则进行。第八条质量保证金及返修费用8.1质量保证金比例8.1.1质量保证金比例为合同总价的5%。8.1.2质量保证金在合同签订后五个工作日内由乙方支付给甲方。8.2质量保证金返还条件8.2.1工程验收合格，且乙方在规定时间内完成所有返修工作。8.2.2乙方提交相关验收资料，经甲方审核无误后，甲方应在十个工作日内返还质量保证金。8.3返修费用承担8.3.1工程出现质量问题，由乙方负责返修。8.3.2返修费用按照实际发生计算，由乙方承担。8.3.3乙方应在返修完成后五个工作日内向甲方报送返修费用结算报告。第九条不可抗力及风险费用9.1不可抗力事件范围9.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。9.1.2不可抗力事件的具体范围，由双方在合同中约定。9.2风险费用计算9.2.1风险费用按照合同约定比例计算。9.2.2风险费用包括但不限于保险费用、意外损失赔偿等。9.3不可抗力事件处理9.3.1发生不可抗力事件后，双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。9.3.2不可抗力事件导致工程延期，工期相应顺延。9.3.3不可抗力事件导致工程损失，由双方按比例分担。第十条预付款及进度款支付10.1预付款比例10.1.1预付款比例为合同总价的10%。10.1.2预付款在合同签订后五个工作日内由乙方支付给甲方。10.2进度款支付节点10.2.1进度款支付节点按照工程进度分阶段进行。10.2.2具体支付节点由双方在合同中约定。10.3支付方式及时间10.3.1支付方式为银行转账结算。10.3.2乙方应在每个支付节点前五个工作日内向甲方报送支付申请。10.3.3甲方应在收到支付申请后的三个工作日内完成支付。第十一节逾期结算及违约责任11.1逾期结算处理11.1.1乙方逾期结算的，每逾期一日，应向甲方支付相当于结算金额1‰的违约金。11.1.2甲方有权暂停支付后续款项，直至乙方完成结算。11.2违约责任承担11.2.1乙方未按合同约定完成工程或质量不达标，应承担违约责任。11.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约金计算11.3.1违约金按照合同约定比例计算。11.3.2违约金计算公式为：违约金额×违约比例。第十二节争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方发生争议，应通过协商解决。12.1.2协商不成的，可向合同所在地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为合同所在地仲裁委员会。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按照相关法律法规及争议解决机构的规则执行。第十三节合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致，可以解除合同。13.1.2出现合同约定的解除条件，如乙方严重违约等。13.2合同终止条件13.2.1工程验收合格，且乙方完成所有返修工作。13.2.2双方协商一致，终止合同。13.3解除与终止程序13.3.1解除或终止合同，双方应以书面形式通知对方。13.3.2解除或终止合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第十四节合同签署与生效14.1签署程序14.1.1合同双方代表签字盖章后生效。14.1.2合同一式两份，双方各执一份。14.2生效条件14.2.1合同经双方代表签字盖章后生效。14.2.2合同经双方代表签字盖章且报送相关部门备案后生效。14.3生效日期14.3.1合同生效日期为双方代表签字盖章日期。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指除合同双方以外的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他相关服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、法律咨询、技术评估等。15.3第三方介入程序15.3.1双方同意第三方介入前，应协商确定第三方的选择、职责、权限及费用。15.3.2第三方介入需签订补充协议，明确各方权利义务。16.甲乙双方额外条款16.1第三方选择16.1.1第三方由甲方或乙方独立选择，并报对方同意。16.1.2双方应确保第三方具备履行相关职责的能力和资质。16.2第三方职责16.2.1第三方应根据合同约定和补充协议的约定，独立、客观、公正地履行职责。16.2.2第三方应配合合同双方的工作，不得泄露合同双方的商业秘密。16.3第三方权利16.3.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件，以履行其职责。16.3.2第三方有权对合同履行情况进行监督和检查。16.4第三方费用16.4.1第三方费用由合同双方协商确定，并计入合同总费用。16.4.2第三方费用在合同签订后由合同双方支付。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的法律责任。17.1.2第三方责任限额由合同双方在补充协议中约定。17.2责任划分17.2.1合同双方应按照合同约定和补充协议的约定，合理划分第三方责任。17.2.2第三方责任划分应遵循公平、合理、透明的原则。17.3责任承担17.3.1第三方责任承担应按照法律规定和合同约定执行。17.3.2合同双方在第三方责任发生时，应积极配合，共同维护合法权益。18.第三方介入的终止18.1终止条件18.1.1合同履行完毕或双方协商一致。18.1.2第三方完成其职责，无进一步服务需求。18.2终止程序18.2.1第三方介入终止前，合同双方应提前通知第三方。19.补充条款19.1本合同补充条款为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。19.2本合同补充条款的任何修改或补充，均应以书面形式进行，并由合同双方签字盖章。19.3本合同补充条款未尽事宜，仍按照合同执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《建设工程施工合同》详细要求：合同双方签字盖章的原件，包括合同条款、附件及补充协议。说明：为本合同的主要文件，