2024全新市政工程堡坎施工承包合同范本下载2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024全新市政工程堡坎施工承包合同范本本合同目录一览1.合同当事人信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程期限3.施工图纸及技术规范3.1施工图纸提供3.2技术规范要求4.施工组织与管理4.1施工组织设计4.2施工现场管理4.3施工进度管理5.材料设备供应5.1材料设备采购5.2材料设备质量要求5.3材料设备验收6.工程造价与支付6.1工程造价构成6.2工程款支付方式6.3付款节点及条件7.合同工期与延期7.1合同工期确定7.2工期延误责任及处理8.工程质量与验收8.1工程质量标准8.2工程验收程序8.3质量保证期9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.2文明施工要求9.3应急预案10.环境保护与文明施工10.1环境保护措施10.2文明施工要求11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用及管辖14.3合同生效及其他第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：____________________1.1.2甲方地址：____________________1.1.3甲方联系人：__________________1.1.4甲方联系电话：________________1.1.5甲方法定代表人：________________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：____________________1.2.2乙方地址：____________________1.2.3乙方联系人：__________________1.2.4乙方联系电话：________________1.2.5乙方法定代表人：________________第二条工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程内容：____________________2.5工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止第三条施工图纸及技术规范3.1施工图纸提供：甲方应于合同签订后____日内，向乙方提供完整的施工图纸。3.2技术规范要求：乙方施工应符合国家及行业相关技术规范和标准。第四条施工组织与管理4.1施工组织设计：乙方应在合同签订后____日内提交施工组织设计，经甲方审核批准后执行。4.2施工现场管理：乙方应负责施工现场的全面管理，确保施工安全、质量、进度及文明施工。4.3施工进度管理：乙方应按合同约定的工期要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。第五条材料设备供应5.1材料设备采购：乙方应按照合同约定及施工图纸要求，采购合格的材料设备。5.2材料设备质量要求：材料设备应符合国家及行业相关质量标准，乙方应提供产品合格证及检验报告。5.3材料设备验收：甲方应在材料设备进场后____日内进行验收，验收合格后方可投入使用。第六条工程造价与支付6.1工程造价构成：工程造价包括直接费、间接费、利润及税金等。6.2工程款支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点及比例为：6.2.1预付款：合同签订后____日内支付合同总额的____%。6.2.2进度款：每月支付上月完成工程量的____%。6.2.3结算款：工程验收合格后____日内支付剩余工程款的____%。6.2.4保修金：工程验收合格后____日内支付保修金，保修期满后无质量问题退还。第七条合同工期与延期7.1合同工期确定：合同工期为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。7.2工期延误责任及处理：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金；因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方损失。第八条工程质量与验收8.1工程质量标准：乙方施工质量应符合国家及行业相关质量标准，具体要求如下：8.1.1工程实体质量：应达到国家一级建筑物的质量标准。8.1.2工程外观质量：应符合设计图纸及规范要求，无裂缝、剥落、变形等缺陷。8.2工程验收程序：工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收。8.2.1分项工程验收：在分项工程完成后，乙方应及时通知甲方进行验收。8.2.2分部工程验收：在分部工程完成后，乙方应组织相关人员进行验收，并提交验收报告。8.2.3单位工程验收：在单位工程完成后，乙方应组织验收小组，进行整体工程验收，并提交验收报告。8.3质量保证期：本工程质量保证期为自竣工验收合格之日起____年。第九条安全生产与文明施工9.1安全生产责任：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。9.2文明施工要求：乙方应采取有效措施，保持施工现场整洁，减少施工对周边环境的影响。9.3应急预案：乙方应制定安全生产应急预案，并定期组织演练。第十条环境保护与文明施工10.1环境保护措施：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，如噪音、粉尘、废水等。10.2文明施工要求：乙方应遵守施工现场文明施工规范，维护施工现场的良好秩序。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构：仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。第十二条违约责任12.1.1乙方未按合同约定完成工程或施工质量不合格；12.1.2乙方未按合同约定支付工程款；12.1.3甲方未按合同约定提供施工图纸或材料设备。12.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十三条合同解除与终止13.1.1双方协商一致解除合同；13.1.2一方严重违约，另一方提出解除合同；13.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。13.2合同终止条件：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。第十四条其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用及管辖：本合同适用中华人民共和国法律，争议解决地为本合同签订地。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，因合同履行需要介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询机构、仲裁机构、法院等。第二条第三方介入情形2.1.1监理方介入：为保证工程质量、安全、进度，甲方可委托监理方对施工过程进行监督。2.1.2检测机构介入：对材料、设备、工程实体进行质量检测。2.1.3评估机构介入：对工程进度、成本、风险等进行评估。2.1.4咨询机构介入：提供专业技术咨询。2.1.5仲裁机构介入：解决合同争议。2.1.6法院介入：在诉讼过程中，法院作为第三方对合同争议进行审理。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其介入的具体情形和合同约定确定。3.2.1质量责任：第三方在质量检测、评估等方面的责任限额，不得超过合同总价的一定比例。3.2.2争议处理责任：第三方在仲裁、诉讼过程中的责任限额，应参照相关法律法规和合同约定。3.2.3其他责任：第三方在合同履行过程中的其他责任限额，应在合同中明确约定。第四条第三方责权利划分4.1第三方的权利：4.1.1监理方有权对施工过程进行监督，提出整改意见。4.1.2检测机构有权对材料、设备、工程实体进行检测，并出具检测报告。4.1.3评估机构有权对工程进度、成本、风险等进行评估，并提交评估报告。4.1.4咨询机构有权提供专业技术咨询，并提出建议。4.1.5仲裁机构有权根据仲裁规则和合同约定，对争议进行仲裁。4.1.6法院有权根据诉讼程序和法律规定，对争议进行审理。4.2第三方的义务：4.2.1监理方应客观、公正地履行监理职责，确保工程质量、安全、进度。4.2.2检测机构应严格按照国家相关标准和规范进行检测，确保检测结果的准确性。4.2.3评估机构应独立、客观地进行评估，确保评估结果的公正性。4.2.4咨询机构应提供专业、可靠的咨询意见。4.2.5仲裁机构应依法进行仲裁，保障双方合法权益。4.2.6法院应依法审理案件，维护社会公平正义。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方应服从甲方委托，按照甲方要求履行职责。5.1.2甲方对第三方的委托和监督权不受限制。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1乙方应按照合同约定，配合第三方履行职责。5.2.2乙方对第三方的配合义务，不影响其履行合同义务。5.3第三方与其他各方的划分：5.3.1第三方在合同履行过程中，应保持独立、客观、公正，不受任何一方的影响。5.3.2第三方与其他各方之间的权利义务关系，应参照相关法律法规和合同约定。第六条第三方变更与退出6.1第三方变更：在合同履行过程中，如需变更第三方，应经甲乙双方协商一致。6.2第三方退出：第三方在合同履行过程中，如因故退出，应提前通知甲乙双方，并按照合同约定处理相关事宜。第七条第三方费用及支付7.1第三方费用：第三方在合同履行过程中产生的费用，由甲方承担。7.2第三方费用支付：甲方应在第三方提供服务后____日内支付相关费用。第八条第三方保密8.1第三方在合同履行过程中，对甲方、乙方的商业秘密负有保密义务。8.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第九条第三方法律适用9.1第三方在合同履行过程中的法律适用，应参照中华人民共和国法律。9.2第三方在合同履行过程中产生的争议，应提交合同约定的争议解决机构解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：包含详细的工程图纸、技术规范、材料清单及施工要求。说明：本附件为合同执行的基础，乙方应严格按照附件一的要求进行施工。2.附件二：施工组织设计要求：详细说明施工方案、进度计划、人员安排、资源配置等。说明：本附件用于指导施工过程中的组织管理，甲方有权要求乙方根据实际情况进行调整。3.附件三：材料设备清单及质量要求要求：列出所需材料设备的名称、规格、数量及质量标准。说明：本附件用于确保材料设备的采购、验收及使用符合合同要求。4.附件四：工程款支付计划要求：明确工程款支付的时间节点、金额及支付方式。说明：本附件用于规范工程款的支付，确保工程款的合理使用。5.附件五：安全生产及文明施工措施要求：详细说明安全生产和文明施工的具体措施。说明：本附件用于保障施工过程中的安全生产和文明施工。6.附件六：环境保护措施要求：列出减少施工对环境影响的措施。说明：本附件用于规范施工过程中的环境保护，减少对周边环境的影响。7.附件七：争议解决程序要求：明确争议解决的方式、程序及机构。说明：本附件用于指导双方在发生争议时的处理方式。8.附件八：合同履行过程中的其他文件要求：列出合同履行过程中可能产生的其他文件，如验收报告、变更通知等。说明：本附件用于确保合同执行过程中的文件完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的工期完成工程。责任认定标准：每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。示例：若合同工期为120天，实际工期为150天，则乙方应支付30天的违约金。2.违约行为：乙方施工质量不合格。责任认定标准：乙方应承担修复费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。示例：若因乙方施工质量不合格导致甲方损失10万元，则乙方应赔偿10万元。3.违约行为：乙方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：乙方应支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。示例：若乙方逾期支付工程款10万元，则应支付每日万分之五的利息。4.违约行为：甲方未按合同约定提供施工图纸或材料设备。责任认定标准：甲方应承担由此给乙方造成的损失，并支付相应的违约金。示例：若甲方未按时提供图纸导致乙方停工3天，则甲方应支付3天的违约金。5.违约行为：第三方在合同履行过程中违反保密义务。责任认定标准：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例：若第三方泄露甲方商业秘密导致损失20万元，则第三方应赔偿20万元。全文完。2024全新市政工程堡坎施工承包合同范本1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1施工单位名称1.2施工单位地址1.3承包人名称1.4承包人地址1.5监理单位名称1.6监理单位地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程总投资3.工程施工期限3.1施工工期3.2工期延误责任3.3工期延误索赔4.施工图纸及技术要求4.1施工图纸提供4.2技术要求及规范4.3施工图纸修改5.工程质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3验收标准5.4质量保证6.工程材料及设备6.1材料供应6.2材料验收6.3设备采购6.4设备验收7.工程进度及款项支付7.1进度计划7.2款项支付方式7.3款项支付节点7.4款项支付条件8.工程变更及索赔8.1变更程序8.2索赔程序8.3索赔条件9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环境保护要求9.4环境保护措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.违约责任12.1违约行为及责任12.2违约赔偿12.3违约处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效及终止程序14.合同附件14.1附件一：施工图纸14.2附件二：技术要求及规范14.3附件三：工程进度计划14.4附件四：工程验收报告14.5附件五：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1施工单位名称：市政工程有限公司1.2施工单位地址：省市区路号1.3承包人名称：建筑工程有限公司1.4承包人地址：省市区路号1.5监理单位名称：工程监理有限公司1.6监理单位地址：省市区路号2.工程概况2.1工程名称：市政工程堡坎施工2.2工程地点：省市区路2.3工程规模：全长米，高度米2.4工程内容：包括堡坎基础、主体结构、排水设施等2.5工程总投资：人民币万元3.工程施工期限3.1施工工期：自合同签订之日起个月3.2工期延误责任：因施工单位原因造成的工期延误，每延误一日，施工单位应向业主支付人民币元违约金3.3工期延误索赔：业主因施工单位原因造成工期延误，有权要求施工单位赔偿实际损失4.施工图纸及技术要求4.1施工图纸提供：施工单位应按照监理单位的要求提供完整的施工图纸4.2技术要求及规范：施工过程中应遵守国家及行业相关技术规范和标准4.3施工图纸修改：施工过程中如需修改施工图纸，应由施工单位提出，经监理单位审核批准后方可实施5.工程质量标准及验收5.1质量标准：施工质量应符合国家及行业相关质量标准5.2验收程序：工程验收应按照监理单位制定的验收程序进行5.3验收标准：工程质量验收标准应符合合同约定的质量要求5.4质量保证：施工单位应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如出现质量问题，施工单位应负责修复或赔偿6.工程材料及设备6.1材料供应：施工单位应按照监理单位的要求提供合格的工程材料6.2材料验收：材料进场后，施工单位应按照监理单位的要求进行验收6.3设备采购：施工单位应按照监理单位的要求采购工程设备6.4设备验收：设备进场后，施工单位应按照监理单位的要求进行验收8.工程变更及索赔8.1变更程序：工程变更需由施工单位提出，经监理单位审核，业主确认后实施8.2索赔程序：施工单位因工程变更导致成本增加或工期延误，应及时向业主提出索赔申请，并提供相关证据8.3索赔条件：索赔必须基于合同约定、设计变更、不可抗力等因素，且索赔金额应合理9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任：施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工安全9.2安全生产措施：施工单位应采取有效措施，预防安全事故的发生，包括但不限于安全培训、现场巡查、应急预案等9.3环境保护要求：施工单位应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规，采取有效措施减少施工对环境的影响9.4环境保护措施：包括但不限于废水处理、噪音控制、固体废弃物处理等10.争议解决10.1争议解决方式：合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构：双方可协商选择仲裁机构进行仲裁10.3争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担，但仲裁费用由双方协商或仲裁机构决定11.合同解除及终止11.1合同解除条件：因不可抗力、违约行为、双方协商一致等情形，可解除合同11.2合同终止条件：合同约定的工期完成后，合同自然终止11.3合同解除及终止程序：合同解除或终止需书面通知对方，并办理相关手续12.违约责任12.1违约行为及责任：包括但不限于延误工期、质量不合格、材料供应不及时等，具体违约行为及责任在合同中详细列明12.2违约赔偿：违约方应按照合同约定支付违约金或赔偿损失12.3违约处理：违约发生后，双方应立即采取补救措施，并协商解决13.合同生效及终止13.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效13.2合同终止条件：合同约定的工期完成后，合同自然终止13.3合同生效及终止程序：合同生效或终止需书面通知对方，并办理相关手续14.合同附件14.1附件一：施工图纸14.2附件二：技术要求及规范14.3附件三：工程进度计划14.4附件四：工程验收报告14.5附件五：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的任何个人或组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构、调解机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提供专业服务，协助甲乙双方确保合同执行的质量、进度、安全和环境保护等方面。16.第三方介入程序16.1第三方选择：甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应服务协议。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任其服务内容。17.第三方责任限额17.1第三方责任：第三方在其服务范围内应承担相应责任，但责任限额应在其服务协议中明确。17.2责任限额计算：责任限额应根据第三方的服务内容、风险程度和服务费用等因素确定。17.3超额责任：如第三方责任超出合同约定的限额，甲乙双方应协商解决，必要时可寻求法律途径。18.第三方权利18.1第三方权利：第三方有权根据服务协议，独立开展其服务活动，并享有相应的报酬。18.2第三方独立决策：第三方在执行其服务过程中，有权根据专业判断做出决策。19.第三方与其他方的关系19.1与甲方的关系：第三方应服从甲方的管理，并积极配合甲方的工作。19.2与乙方的关系：第三方应协助乙方完成施工任务，确保施工质量。20.第三方介入的额外条款及说明20.1第三方介入费用：第三方介入费用由甲乙双方协商确定，并在服务协议中明确。20.2第三方介入期限：第三方介入期限应在服务协议中明确，包括开始和结束日期。20.3第三方介入变更：如需变更第三方介入的内容或期限，甲乙双方应协商一致，并修改服务协议。21.第三方介入的变更程序21.1变更申请：第三方介入的变更需由甲乙双方共同提出申请。21.2变更审批：变更申请需经监理单位审核，业主确认后方可实施。21.3变更通知：变更实施前，甲乙双方应将变更内容通知第三方。22.第三方介入的终止22.1终止条件：第三方介入终止的条件应在服务协议中明确，包括但不限于合同期满、合同解除等。22.2终止程序：第三方介入终止需书面通知甲乙双方，并办理相关手续。22.3终止费用：终止第三方介入产生的费用应由甲乙双方协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图