2024年度数据中心冷却系统大包工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心冷却系统大包工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围3.1工程内容3.2工程量3.3工程质量要求4.工程进度安排4.1工程分阶段4.2各阶段工期4.3进度调整机制5.工程合同价款5.1合同总价5.2合同付款方式5.3付款进度6.工程合同变更与调整6.1合同变更范围6.2合同变更程序6.3合同变更价格调整7.工程质量保证7.1工程质量标准7.2质量检验与验收7.3质量责任与保修8.工程安全与环境保护8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环境保护措施9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.2本合同解释权14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：数据中心有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：赵六乙方联系电话：13956782.项目概况2.1项目名称2024年度数据中心冷却系统大包工程施工2.2项目地点省市区路号2.3项目规模建筑面积：1000平方米冷却系统总容量：5000KW2.4项目工期合同工期：自合同生效之日起6个月3.工程范围3.1工程内容包括冷却系统设计、设备采购、安装调试、试运行及验收等。3.2工程量冷却塔：2台水泵：4台管道：1000米电气设备：10套3.3工程质量要求按照国家标准《数据中心冷却系统工程施工及验收规范》（GB）执行。4.工程进度安排4.1工程分阶段设计阶段、设备采购阶段、安装调试阶段、试运行阶段、验收阶段4.2各阶段工期设计阶段：1个月设备采购阶段：1个月安装调试阶段：2个月试运行阶段：1个月验收阶段：1个月4.3进度调整机制如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致后，可适当延长工期。5.工程合同价款5.1合同总价人民币壹佰万元整（￥1000000.00）5.2合同付款方式1.预付款：合同签订后5个工作日内，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价款的20%作为预付款。2.进度款：各阶段完成后，乙方提交相关资料，甲方根据实际完成情况支付相应阶段的款项。3.验收款：工程验收合格后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价款的60%作为验收款。4.保修金：合同履行完毕后，甲方支付合同总价款的20%作为保修金，保修期自竣工验收合格之日起12个月。5.3付款进度1.预付款：合同签订后5个工作日内2.设备采购阶段款项：设备采购完成并提交相关资料后3.安装调试阶段款项：安装调试完成并提交相关资料后4.试运行阶段款项：试运行合格并提交相关资料后5.验收款：验收合格并提交相关资料后6.保修金：保修期满后6.工程合同变更与调整6.1合同变更范围工程量、工程内容、工期、合同价款等。6.2合同变更程序1.任何一方提出变更，应提前5个工作日书面通知对方。2.双方协商一致后，以书面形式确定变更内容，作为合同附件。3.变更内容作为合同组成部分，具有同等法律效力。6.3合同变更价格调整1.工程量增加：按实际发生价格增加。2.工程量减少：按原合同价格减少。3.工程内容变更：按双方协商确定的价格调整。4.工期调整：按实际延长或缩短的工期，按日计算增加或减少的费用调整。8.工程质量保证8.1工程质量标准1.工程质量应符合国家标准《数据中心冷却系统工程施工及验收规范》（GB）的要求。2.设备、材料应符合国家相关质量标准，并取得相应合格证明。3.工程施工过程中，应严格按照设计图纸和施工方案执行。8.2质量检验与验收1.施工过程中，乙方应进行自检，并及时向甲方报告质量情况。2.甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应予以配合。3.工程验收应按照国家标准和合同约定进行，验收合格后方可交付使用。8.3质量责任与保修1.乙方对施工质量承担全部责任，如有质量问题，乙方应负责返工、修复或更换。2.保修期内，因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应承担赔偿责任。3.保修期满后，乙方仍应提供必要的售后服务。9.工程安全与环境保护9.1安全生产责任1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制。2.乙方应采取有效措施，确保施工现场安全，防止事故发生。9.2安全防护措施1.乙方应配备必要的安全防护设施，如安全网、防护栏、警示标志等。2.乙方应定期对施工现场进行检查，及时发现并消除安全隐患。9.3环境保护措施1.乙方应遵守国家环境保护法律法规，减少对环境的影响。2.乙方应采取有效措施，防止施工过程中产生噪声、粉尘等污染。10.争议解决10.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议。2.协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序1.提出争议的一方应在争议发生后30日内向对方提出书面解决请求。2.双方应在收到争议解决请求之日起15日内进行协商。3.协商不成的，任何一方均可向约定的仲裁委员会申请仲裁。11.违约责任11.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程。2.乙方施工质量不符合合同约定。3.乙方未按合同约定支付工程款。4.任何一方违反合同其他约定。11.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.违约责任的具体承担方式由双方协商确定。12.合同解除12.1合同解除条件1.甲方违约，乙方有权解除合同。2.乙方违约，甲方有权解除合同。3.发生不可抗力，导致合同无法履行。12.2合同解除程序1.一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方。2.收到解除通知的一方应在收到通知之日起15日内确认是否接受解除。13.合同生效与终止13.1合同生效条件1.双方签字盖章。2.预付款支付完毕。13.2合同终止条件1.工程验收合格并交付使用。2.双方约定的其他终止条件。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜1.本合同未尽事宜，由双方协商解决。2.如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。14.2本合同解释权本合同解释权归甲方所有。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念1.本合同所称第三方，包括但不限于工程监理、设计咨询、设备供应商、施工监理、工程审计、质量检测等。2.第三方应根据本合同约定及各自职责，协助甲方和乙方完成工程项目的实施。15.2第三方责权利1.第三方应遵守国家相关法律法规，遵循公平、公正、公开的原则。获得甲方和乙方提供的必要信息；根据合同约定，收取相应的服务费用；对工程项目的实施提出合理化建议；依法维护自身合法权益。15.3第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系，第三方对甲方和乙方承担相应的法律责任。2.第三方在履行职责过程中，不得损害甲方和乙方的合法权益。3.第三方与甲方、乙方的责任划分如下：第三方对自身提供的服务质量承担直接责任；甲方和乙方对工程项目的整体实施承担连带责任。16.第三方介入时的额外条款16.1甲方责任1.甲方应向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方能够正常履行职责。2.甲方应监督第三方的工作，确保其遵守国家法律法规和合同约定。16.2乙方责任1.乙方应配合第三方的工作，提供必要的支持和协助。2.乙方应监督第三方的工作，确保其遵守国家法律法规和合同约定。17.第三方责任限额17.1责任限额定义1.本合同所述责任限额，指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方或乙方遭受损失，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额计算1.责任限额根据第三方提供服务的性质和合同约定的服务费用确定。2.责任限额的具体数额由双方在合同中约定。17.3责任限额的调整1.在合同履行期间，如第三方提供服务的性质发生变化，责任限额可经双方协商一致后调整。2.调整后的责任限额应在合同中予以明确。18.第三方违约责任18.1违约情形1.第三方未按合同约定履行职责；2.第三方在履行职责过程中，违反国家法律法规；3.第三方损害甲方或乙方的合法权益。18.2违约责任承担1.第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.违约责任的具体承担方式由双方在合同中约定。19.第三方保密义务19.1保密内容1.第三方在履行职责过程中知悉的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等。2.合同内容及其相关文件。19.2保密期限1.第三方对本合同及其相关文件保密期限为合同履行完毕后的三年。20.第三方变更与替换20.1变更条件1.第三方在履行职责过程中，如因自身原因无法继续履行合同，应提前30日书面通知甲方和乙方。2.甲方和乙方在收到通知之日起15日内，有权选择是否接受变更。20.2替换条件1.第三方在履行职责过程中，如因自身原因无法继续履行合同，甲方和乙方有权选择其他第三方替换。2.替换的第三方应具备履行合同所需的资质和能力。20.3替换程序1.甲方和乙方应在替换第三方前，与原第三方协商一致。2.替换后的第三方应与本合同条款保持一致。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含项目总体设计图、设备安装图、电气布线图等，图纸应清晰、完整，符合国家标准。附件说明：工程图纸为施工和验收的重要依据，乙方应在施工前提交甲方审核。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程量、材料名称、规格型号、单价及总价，清单应准确无误。附件说明：工程量清单用于确定工程合同价款和付款进度，乙方应在合同签订前提交甲方审核。3.附件三：合同双方营业执照副本复印件详细要求：提供双方营业执照副本的复印件，复印件应加盖公章。附件说明：营业执照副本复印件用于证明合同双方合法身份。4.附件四：合同双方法定代表人身份证明详细要求：提供法定代表人身份证明文件，如身份证、护照等。附件说明：法定代表人身份证明文件用于证明合同双方法定代表人的身份。5.附件五：合同双方授权委托书详细要求：提供授权委托书，明确授权范围和期限。附件说明：授权委托书用于证明授权人具有签署合同的权力。6.附件六：工程设备清单详细要求：列出所有设备名称、规格型号、数量、单价及总价。附件说明：工程设备清单用于确认设备采购和验收。7.附件七：工程进度计划详细要求：列出工程分阶段、各阶段工期及关键节点。附件说明：工程进度计划用于监控工程进度，确保项目按期完成。8.附件八：工程验收报告详细要求：包括工程验收结果、存在问题及整改措施。附件说明：工程验收报告用于确认工程是否达到合同约定的质量标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：乙方未按合同约定完成工程，导致工程延期或质量不合格。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准：乙方施工质量不符合国家标准或合同约定。示例说明：乙方在施工过程中，发现工程质量问题，甲方有权要求乙方返工、修复或更换，并承担相应费用。3.违约行为：乙方未按合同约定支付工程款责任认定标准：乙方未按合同约定支付工程款，导致甲方利益受损。示例说明：乙方未按合同约定支付进度款，甲方有权暂停工程，并要求乙方支付违约金。4.违约行为：第三方违约责任认定标准：第三方在履行职责过程中，违反国家法律法规或合同约定。示例说明：第三方在工程监理过程中，发现质量问题未及时报告，甲方有权要求第三方承担相应责任。5.违约行为：甲方违约责任认定标准：甲方未按合同约定履行付款义务或提供必要条件。示例说明：甲方未按合同约定支付预付款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。全文完。2024年度数据中心冷却系统大包工程施工合同1本合同目录一览1.合同双方信息1.1.合同甲方信息1.2.合同乙方信息2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目周期3.工程内容3.1.冷却系统设计3.2.设备采购3.3.工程施工3.4.质量控制3.5.安全施工4.技术标准与规范4.1.国家及行业标准4.2.项目特殊要求5.合同价款及支付方式5.1.合同总价5.2.分阶段支付5.3.付款时间节点6.交工验收6.1.验收标准6.2.验收程序6.3.验收报告7.质保期及售后服务7.1.质保期7.2.售后服务内容7.3.售后服务期限8.违约责任8.1.甲方违约责任8.2.乙方违约责任8.3.违约处理方式9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决程序10.合同解除10.1.合同解除条件10.2.合同解除程序10.3.合同解除后果11.合同生效及终止11.1.合同生效条件11.2.合同终止条件11.3.合同终止程序12.合同附件12.1.设计图纸12.2.技术资料12.3.附件清单13.合同修订13.1.修订程序13.2.修订内容13.3.修订生效14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方信息1.1.合同甲方信息1.1.1.甲方名称：数据中心1.1.2.甲方地址：市区街道号1.1.3.甲方联系人：1.1.4.联系电话：138001380001.2.合同乙方信息1.2.1.乙方名称：冷却系统工程有限公司1.2.2.乙方地址：市区街道号1.2.3.乙方联系人：1.2.4.联系电话：139001390002.项目概况2.1.项目名称：2024年度数据中心冷却系统大包工程2.2.项目地点：市区数据中心2.3.项目规模：总冷量万千瓦，包含台冷却设备2.4.项目周期：自合同签订之日起个月内完成3.工程内容3.1.冷却系统设计3.1.1.设计依据：符合国家及行业相关标准3.1.2.设计内容：包括系统布局、设备选型、管道布置等3.2.设备采购3.2.1.采购范围：包括冷却塔、水泵、冷却泵等设备3.2.2.采购标准：符合项目需求和国家及行业相关标准3.3.工程施工3.3.1.施工范围：包括设备安装、管道铺设、电气接线等3.3.2.施工标准：按照国家及行业相关标准执行3.4.质量控制3.4.1.质量保证措施：采用先进的技术和工艺，确保工程质量3.4.2.质量检查：施工过程中进行定期检查，确保工程质量3.5.安全施工3.5.1.安全生产责任制：明确各方安全生产责任3.5.2.安全防护措施：采取有效措施，确保施工安全4.技术标准与规范4.1.国家及行业标准4.1.1.设计标准：《数据中心冷却系统设计规范》4.1.2.施工标准：《数据中心冷却系统施工及验收规范》4.2.项目特殊要求4.2.1.系统稳定性：保证系统在极端天气条件下稳定运行4.2.2.节能环保：采用节能环保型设备和技术5.合同价款及支付方式5.1.合同总价：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）5.2.分阶段支付5.2.1.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的20%5.2.2.进度款：每完成项目进度30%后支付相应比例的款项5.2.3.验收合格后支付剩余款项的50%5.2.4.保修期满后支付剩余款项的30%5.3.付款时间节点5.3.1.预付款：合同签订后5个工作日内5.3.2.进度款：每月末前5个工作日内5.3.3.验收合格款：验收合格后10个工作日内5.3.4.保修期满款：保修期满后10个工作日内6.交工验收6.1.验收标准6.1.1.符合设计文件及相关标准要求6.1.2.设备运行正常，无故障6.1.3.系统稳定，无泄漏6.2.验收程序6.2.1.甲方组织验收小组6.2.2.乙方提供验收资料6.2.3.验收小组进行现场检查6.2.4.验收小组出具验收报告6.3.验收报告6.3.1.验收报告内容包括：验收日期、验收结果、验收意见等6.3.2.验收报告需经双方签字确认7.质保期及售后服务7.1.质保期7.1.1.质保期自竣工验收合格之日起计算，为期壹年7.2.售后服务内容7.2.1.提供设备操作培训7.2.2.解决设备故障7.2.3.提供设备维护保养7.3.售后服务期限7.3.1.售后服务期限为质保期内的全部时间8.违约责任8.1.甲方违约责任8.1.1.甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价1‰的违约金。8.1.2.甲方未按时提供施工场地，导致工程延期，每延误一日，应向乙方支付合同总价1‰的违约金。8.1.3.甲方提供的数据中心条件不符合合同约定，导致工程无法正常进行，乙方有权解除合同，并要求甲方承担因此造成的损失。8.2.乙方违约责任8.2.1.乙方未按合同约定完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价1‰的违约金。8.2.2.乙方提供的设备或材料不符合合同约定，导致工程质量不合格，乙方应无条件更换或修复，并承担因此造成的损失。8.2.3.乙方在施工过程中造成甲方财产损失或人员伤亡，乙方应承担全部赔偿责任。8.3.违约处理方式8.3.1.双方应友好协商解决违约问题。8.3.2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1.争议解决方式9.1.1.双方应通过友好协商解决合同争议。9.1.2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2.争议解决机构9.2.1.争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.3.争议解决程序9.3.1.争议提交法院后，按照法院的诉讼程序进行。10.合同解除10.1.合同解除条件10.1.1.双方协商一致解除合同。10.1.2.一方违约导致合同无法履行。10.1.3.发生不可抗力事件，导致合同无法履行。10.2.合同解除程序10.2.1.提出解除合同的一方应书面通知另一方。10.2.2.双方应在接到解除通知后X日内确认解除。10.3.合同解除后果10.3.2.双方应按照合同约定结算已付款项。11.合同生效及终止11.1.合同生效条件11.1.1.双方签字盖章。11.1.2.甲方支付预付款。11.2.合同终止条件11.2.1.工程验收合格。11.2.2.双方协商一致解除合同。11.2.3.发生不可抗力事件，导致合同无法履行。11.3.合同终止程序11.3.1.双方应书面确认合同终止。11.3.2.双方应按照合同约定处理剩余事宜。12.合同附件12.1.设计图纸12.2.技术资料12.3.附件清单13.合同修订13.1.修订程序13.1.1.双方协商一致后，可对合同进行修订。13.1.2.修订内容应书面记录。13.2.修订内容13.2.1.修订内容应涉及合同的主要条款。13.2.2.修订内容应经双方签字盖章。13.3.修订生效13.3.1.修订内容自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1.本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，介入合同履行或提供专业服务的独立第三方机构或个人。1.2.第三方可能包括但不限于：监理公司、检测机构、评估机构、咨询顾问、仲裁机构等。2.第三方介入的引入条件2.1.第三方介入应在甲乙双方协商一致的基础上进行，并签订专门的协议或合同。2.2.第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、解决争议或提供专业服务。3.第三方介入的职责与权利3.1.第三方应按照其介入协议或合同的规定，履行相应的职责。3.2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其职责。3.3.第三方在履行职责过程中，应保持独立、客观、公正的原则。4.第三方介入的费用承担4.1.第三方介入的费用由甲乙双方根据介入协议或合同的规定承担。4.2.若第三方介入的费用在合同中未明确约定，应由甲乙双方另行协商确定。5.第三方责任限额5.1.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2.第三方的责任限额应根据介入协议或合同的规定确定，并在协议或合同中明确。5.3.若介入协议或合同未明确责任限额，第三方的责任限额应由甲乙双方另行协商确定。6.第三方与其他各方的责任划分6.1.第三方与甲方的责任划分：6.1.1.第三方应向甲方提供符合合同约定的服务。6.1.2.第三方对甲方提供的服务质量负责。6.1.3.若第三方服务导致甲方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。6.2.第三方与乙方的责任划分：6.2.1.第三方应向乙方提供符合合同约定的服务。6.2.2.第三方对乙方提供的服务质量负责。6.2.3.若第三方服务导致乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。6.3.第三方与其他第三方的责任划分：6.3.1.若第三方与其他第三方之间存在合作关系，各方的责任划分应在合作协议中明确。6.3.2.各方应按照合作协议履行各自的职责，承担相应的责任。7.第三方介入的流程7.1.甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜。7.2.甲乙双方与第三方签订介入协议或合同。7.3.第三方按照协议或合同的规定履行职责。7.4.甲乙双方对第三方履行职责的情况进行监督和评估。8.第三方介入的终止8.1.第三方介入的终止条件应在介入协议或合同中明确。8.2.第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。9.第三方介入的记录与报告9.1.第三方应定期向甲乙双方提交工作进展报告。10.第三方介入的保密10.1.第三方在介入过程中，应遵守保密协议，不得泄露甲乙双方的