建筑基坑支护劳务分包合同

建筑基坑支护劳务分包合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同范围与内容1.4合同价格与支付1.5合同的有效期第二章劳务分包商义务2.1劳务分包商的资质与能力2.2劳务分包商的施工准备2.3劳务分包商的施工要求2.4劳务分包商的工程质量2.5劳务分包商的安全生产第三章工程进度与验收3.1工程进度计划3.2工程进度调整3.3工程验收标准3.4工程验收程序3.5工程验收结果的处理第四章质量管理4.1质量标准与要求4.2质量管理措施4.3质量检查与整改4.4质量问题的处理4.5质量保证期限第五章安全生产管理5.1安全生产要求5.2安全生产措施5.3安全生产培训5.4安全事故的处理5.5安全生产费用的支付第六章合同价格与支付6.1合同价格的确定6.2支付方式与期限6.3价格调整机制6.4支付凭证与记录6.5违约金与赔偿第七章违约责任7.1违约行为的认定7.2违约责任的形式7.3违约金的计算7.4违约责任的免除7.5违约纠纷的处理第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁机构的选定8.3仲裁程序与裁决8.4诉讼管辖法院8.5诉讼程序与判决第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序9.3合同解除的条件9.4合同解除的程序9.5合同变更与解除后的处理第十章合同的转让与继承10.1合同转让的条件10.2合同转让的程序10.3合同继承的效力10.4合同权利义务的终止10.5合同终止后的处理第十一章保密条款11.1保密信息的范围与内容11.2保密义务与期限11.3保密措施的落实11.4保密违约的责任11.5保密纠纷的处理第十二章不可抗力12.1不可抗力的认定12.2不可抗力的通知12.3不可抗力的后果处理12.4不可抗力导致的合同解除12.5不可抗力导致的违约责任减轻第十三章税法与保险13.1税费的支付与报销13.2保险的购买与理赔13.3保险事故的处理13.4保险合同的变更与解除13.5保险纠纷的解决第十四章其他条款14.1合同的签订与生效14.2合同的保管与复制14.3合同的修改与补充14.4合同解除或终止后的义务履行14.5合同争议的友好解决合同编号_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1发包方名称：1.1.2发包方地址：1.1.3联系人及联系方式：1.1.4分包方名称：1.1.5分包方地址：1.1.6分包方联系人及联系方式：1.2合同签订依据1.2.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、公平公正的原则，签订本合同。1.2.2本合同的签订，依照国家建筑基坑支护的相关标准和规范执行。1.3合同范围与内容1.3.1工程名称：1.3.2工程地点：1.3.3工程内容：基坑支护的劳务分包。1.3.4分包工程规模：1.3.5分包工程期限：1.4合同价格与支付1.4.1本合同总价款为人民币（大写）：1.4.2支付方式：1.4.3支付期限：1.4.4支付条件：1.4.5支付的税费：1.5合同的有效期1.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5.2本合同有效期至工程验收合格，并支付完毕所有款项之日终止。第二章劳务分包商义务2.1劳务分包商的资质与能力2.1.1分包商须具备国家规定的基坑支护施工资质。2.1.2分包商须具备与工程规模相适应的技术力量和管理水平。2.2劳务分包商的施工准备2.2.1分包商应按合同约定的时间、地点和工程内容做好施工前的准备工作。2.2.2分包商应建立健全施工现场的管理制度，确保施工安全、质量、进度等方面的要求。2.3劳务分包商的施工要求2.3.1分包商应严格按照国家建筑基坑支护的相关标准和规范进行施工。2.3.2分包商应保证施工过程中的人员安全和工程安全。2.4劳务分包商的工程质量2.4.1分包商应对分包工程的质量和工程量负责。2.4.2分包商应接受发包方和相关部门的检查、监督和验收。2.5劳务分包商的安全生产2.5.1分包商应严格遵守国家安全生产法律法规和发包方的安全生产要求。2.5.2分包商应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施。第八章争议解决8.1争议的解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构的选定8.2.1若双方同意选择仲裁解决争议，应共同选定一家具有管辖权的仲裁机构。8.3仲裁程序与裁决8.3.1仲裁申请应在争议发生之日起30日内提出。8.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。8.4诉讼管辖法院8.4.1若选择诉讼解决争议，应由合同签订地人民法院管辖。8.5诉讼程序与判决8.5.1诉讼程序应严格按照《中华人民共和国民事诉讼法》进行。8.5.2法院判决是终局的，对双方均具有法律约束力。第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。9.1.2合同变更的条件和内容应符合国家相关法律法规的规定。9.2合同变更的程序9.2.1合同变更协议应明确变更的内容、范围、价格和期限等。9.2.2合同变更协议经双方签字盖章后生效。9.3合同解除的条件9.3.1合同解除应符合《中华人民共和国合同法》的规定。9.3.2合同解除的条件和程序应由双方协商确定。9.4合同解除的程序9.4.1合同解除协议应明确解除的原因、范围、后果和责任等。9.4.2合同解除协议经双方签字盖章后生效。9.5合同变更与解除后的处理9.5.1合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的协议继续履行合同义务。9.5.2合同变更或解除不影响双方在合同中的权利和义务。第十章合同的转让与继承10.1合同转让的条件10.1.1合同转让应符合《中华人民共和国合同法》的规定。10.1.2合同转让应取得对方的同意，并签订书面转让协议。10.2合同转让的程序10.2.1合同转让协议应明确转让的内容、范围、价格和期限等。10.2.2合同转让协议经双方签字盖章后生效。10.3合同继承的效力10.3.1合同转让后的继承人应继续履行合同义务。10.3.2合同转让不影响合同的权利和义务。10.4合同权利义务的终止10.4.1合同权利义务的终止应符合《中华人民共和国合同法》的规定。10.4.2合同权利义务的终止应由双方协商确定。10.5合同终止后的处理10.5.1合同终止后，双方应按照终止后的协议处理未了事项。10.5.2合同终止不影响双方在合同中的权利和义务。第十一章保密条款11.1保密信息的范围与内容11.1.1保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。11.1.2保密信息的具体内容应由双方协商确定。11.2保密义务与期限11.2.1双方对保密信息承担保密义务。11.2.2保密期限由双方协商确定，但不得少于合同终止后5年。11.3保密措施的落实11.3.1双方应采取合理的保密措施，确保保密信息的安全。11.3.2双方应对知悉保密信息的人员进行保密教育。11.4保密违约的责任11.4.1违反保密义务的一方应承担违约责任。11.4.2违约责任的形式包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.5保密纠纷的处理11.5.1保密纠纷应通过友好协商解决。11.5.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二章不可抗力12.1不可抗力的认定多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方变更工程内容或规模的处理1.1甲方如需变更工程内容或规模，应提前书面通知乙方，并经乙方同意。1.2甲方变更工程内容或规模导致合同价款增减的，双方应重新签订补充协议，明确变更后的合同价款。2.甲方延迟支付合同价款的处理2.1甲方延迟支付合同价款，应按延迟支付部分金额的日利率支付滞纳金。2.2甲方延迟支付合同价款超过合同总金额的10%，乙方有权暂停施工。3.甲方提前解除合同的处理3.1甲方提前解除合同，应支付乙方因此产生的损失。3.2甲方提前解除合同的，乙方有权要求支付至合同解除之日的劳务报酬。4.甲方违约责任的处理4.1甲方违反合同约定，应承担违约责任。4.2甲方违约导致乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方延误工程进度的处理1.1乙方如因自身原因延误工程进度，应承担相应的违约责任。1.2乙方延误工程进度导致合同价款增减的，双方应重新签订补充协议，明确变更后的合同价款。2.乙方质量不符合约定的处理2.1乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、维修或更换。2.2乙方施工质量不符合约定导致甲方损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失。3.乙方提前解除合同的处理3.1乙方提前解除合同，应支付甲方因此产生的损失。3.2乙方提前解除合同的，甲方有权要求支付至合同解除之日的劳务报酬。4.乙方违约责任的处理4.1乙方违反合同约定，应承担违约责任。4.2乙方违约导致甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责与义务1.1第三方中介应公正、公平地协调甲乙双方的合同履行。1.2第三方中介应定期对工程进度、质量进行监督和检查。2.第三方中介的违约处理2.1第三方中介违反合同约定，应承担违约责任。2.2第三方中介违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方中介赔偿损失。3.第三方中介的解除或终止合同的处理3.1第三方中介提前解除或终止合同，应征得甲乙双方同意。3.2第三方中介解除或终止合同的，应承担因此产生的损失。4.第三方中介的保密义务4.1第三方中介对甲乙双方的商业秘密和合同内容承担保密义务。4.2第三方中介违反保密义务的，应承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：变更工程内容或规模未通知乙方或未经乙方同意延迟支付合同价款超过合同总金额的10%提前解除合同未支付乙方因此产生的损失违反合同约定导致乙方损失2.乙方违约行为及认定：延误工程进度超过合同约定的期限施工质量不符合约定导致甲方损失提前解除合同未支付甲方因此产生的损失违反合同约定导致甲方损失3.第三方中介违约行为及认定：违反合同约定导致甲乙双方损失提前解除或终止合同未征得甲乙双方同意泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应支付给对方的一种经济赔偿。3.滞纳金：指延迟履行合同义务的一方应支付给对方的违约金。4.返工：指对不符合质量要求的工作进行重新施工。5.维修：指对损坏或不符合要求的部分进行修理。6.更换：指用新的物品替换不符合要求或损坏的物品。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配人力资源，确保工程进度。2.质量问题：解决办法：及时停工修复，重新检验，确保工程质量符合约定。3.支付纠纷：解决办法：按照合同约定的支付方式和期限进行支付，如有争议，可通过协商或法律途径解决