2024年度生态宜居区房地产合作开发合同3篇_第1页
2024年度生态宜居区房地产合作开发合同3篇_第2页
2024年度生态宜居区房地产合作开发合同3篇_第3页
2024年度生态宜居区房地产合作开发合同3篇_第4页
2024年度生态宜居区房地产合作开发合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度生态宜居区房地产合作开发合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1开发商基本信息2.2合作方基本信息3.合作内容3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4合作方式4.合作期限4.1合作起始日期4.2合作终止日期5.合作费用5.1费用构成5.2费用支付方式5.3费用结算方式6.合作项目规划6.1项目总体规划6.2项目分期实施计划7.合作项目管理7.1项目管理机构7.2项目管理制度7.3项目变更管理8.合作项目实施8.1项目开发进度8.2项目施工管理8.3项目质量保证9.合作项目收益9.1收益分配原则9.2收益分配方式9.3收益结算方式10.合作项目风险承担10.1风险识别10.2风险评估10.3风险防范措施11.合同违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除14.其他约定14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同解释14.4合同修改14.5合同解除14.6合同效力14.7合同争议14.8合同解除14.9合同终止14.10合同争议解决14.11合同解除14.12合同终止14.13合同争议解决14.14合同解除14.15合同终止第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.2“房地产合作开发”指双方共同投资、共同建设、共同经营、共同分享收益的房地产开发项目。1.1.3“开发商”指负责项目开发建设的主体。1.1.4“合作方”指与开发商共同合作进行房地产项目的其他投资者。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语,应按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。1.2.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。第二条双方基本信息2.1开发商基本信息2.1.1名称:________2.1.2注册地址:________2.1.3法定代表人:________2.1.4联系电话:________2.2合作方基本信息2.2.1名称:________2.2.2注册地址:________2.2.3法定代表人:________2.2.4联系电话:________第三条合作内容3.1项目名称:________3.2项目地点:________3.3项目规模:________(包括总建筑面积、住宅面积、商业面积等)3.4合作方式:共同投资、共同建设、共同经营、共同分享收益第四条合作期限4.1合作起始日期:____年____月____日4.2合作终止日期:____年____月____日第五条合作费用5.1费用构成5.1.1土地使用权出让金5.1.2建设工程费5.1.3按揭贷款利息5.1.4税费及其他费用5.2费用支付方式:分期支付,具体支付时间及金额由双方另行协商确定。5.3费用结算方式:银行转账或现金支付,具体结算方式由双方另行协商确定。第六条合作项目规划6.1项目总体规划6.1.1项目定位:________6.1.2项目风格:________6.1.3项目配套设施:________6.2项目分期实施计划6.2.1第一期:________6.2.2第二期:________6.2.3第三期:________第七条合作项目管理7.1项目管理机构7.1.1成立项目管理委员会,由开发商和合作方共同组成。7.1.2项目管理委员会委员名单:________7.1.3项目管理委员会职责:________7.2项目管理制度7.2.1制定项目管理制度,包括项目进度、质量、安全、环保等方面的规定。7.2.2项目管理制度由项目管理委员会制定并监督执行。7.3项目变更管理7.3.1项目变更需经项目管理委员会批准。7.3.2项目变更后的相关费用由变更方承担。第八条合作项目实施8.1项目开发进度8.1.1项目开发进度计划由项目管理委员会制定,并报双方认可。8.1.2项目各阶段进度应按时完成,如因特殊原因导致延期,应提前向项目管理委员会报告并说明原因。8.2项目施工管理8.2.1施工单位由开发商负责选定,并经合作方认可。8.2.2施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工。8.2.3项目施工过程中,应定期进行质量检查,确保施工质量。8.3项目质量保证8.3.1项目质量应符合国家规定的质量标准。8.3.2项目竣工后,应进行竣工验收,合格后方可投入使用。第九条合作项目收益9.1收益分配原则9.1.1按照投资比例分配项目收益。9.1.2项目收益分配应公平、合理。9.2收益分配方式9.2.1项目收益分为销售收入和运营收入。9.2.2销售收入按实际销售情况分配。9.2.3运营收入按年度进行分配。9.3收益结算方式9.3.1收益结算周期为每年一次。9.3.2收益结算后,各方应按约定时间支付各自应得的收益。第十条合作项目风险承担10.1风险识别10.1.1双方应共同识别项目可能存在的风险。10.1.2风险识别包括市场风险、政策风险、技术风险等。10.2风险评估10.2.1对识别出的风险进行评估,确定风险等级。10.2.2针对不同等级的风险,制定相应的风险防范措施。10.3风险防范措施10.3.1市场风险:通过市场调研和预测,调整项目策略。10.3.2政策风险:密切关注政策变化,及时调整项目方案。10.3.3技术风险:加强技术研发,提高项目竞争力。第十一条合同违约责任11.1违约情形11.1.1一方未按约定履行合同义务。11.1.2一方未按约定支付费用。11.1.3一方违反项目管理制度。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿应在违约行为发生后的一定期限内支付。11.3.2违约赔偿的具体方式由双方协商确定。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2如协商不成,可提交仲裁机构仲裁。12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构由双方共同选定。12.2.2仲裁机构的具体名称及地址:________12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按照仲裁机构的规则进行。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署本合同。13.1.2双方按约定支付首期费用。13.2合同终止条件13.2.1合作期限届满。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同解除13.3.1双方协商一致解除合同,应书面通知对方。13.4合同终止13.4.1合同终止后,各方应按约定履行合同约定的义务。第十四条其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:项目规划方案、投资协议、施工合同等。14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式发送,并自发送之日起视为送达。14.2.2送达地址:________14.3合同解释14.3.1本合同如有歧义,应按有利于合同目的实现的原则进行解释。14.4合同修改14.4.1合同的任何修改必须以书面形式进行,并由双方签署。14.5合同解除14.5.1合同解除必须符合法律规定和本合同约定。14.6合同效力14.6.1本合同自双方签署之日起生效,具有法律约束力。14.7合同争议14.7.1本合同在履行过程中发生的争议,应按本合同约定的争议解决方式解决。14.8合同解除14.8.1合同解除必须符合法律规定和本合同约定。14.9合同终止14.9.1合同终止后,各方应按约定履行合同约定的义务。14.10合同争议解决14.10.1本合同争议解决方式为仲裁,仲裁机构为________。14.11合同解除14.11.1合同解除必须符合法律规定和本合同约定。14.12合同终止14.12.1合同终止后,各方应按约定履行合同约定的义务。14.13合同争议解决14.13.1本合同争议解决方式为仲裁,仲裁机构为________。14.14合同解除14.14.1合同解除必须符合法律规定和本合同约定。14.15合同终止14.15.1合同终止后,各方应按约定履行合同约定的义务。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与介入目的1.1第三方定义1.1.1第三方指在甲乙双方合作开发过程中,根据本合同约定,提供专业服务或参与项目管理的独立第三方。1.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联企业。1.2介入目的1.2.1第三方介入旨在提高项目效率,确保项目质量,降低风险,以及提供专业咨询和服务。第二条第三方职责与权利2.1第三方职责2.1.1第三方应按照本合同约定和甲乙双方的要求,提供专业服务或参与项目管理。2.1.2第三方应遵守国家相关法律法规,遵循行业标准,确保服务质量。2.2第三方权利2.2.1第三方有权获得甲乙双方提供的相关资料和信息。2.2.2第三方有权在合同约定的范围内,对项目进行必要的调整和建议。第三条第三方与甲乙双方的关系3.1第三方与甲乙双方之间不存在股权关系或其他利益关联。3.2第三方接受甲乙双方的委托,独立履行职责,对甲乙双方负责。3.3第三方在履行职责过程中,应保持独立性,不受甲乙双方或其他第三方的不当影响。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额4.1.1第三方在本合同项下的责任,不得超过其收取的报酬总额。4.1.2第三方因自身原因导致的损失,由其自行承担。4.2责任免除4.2.1因不可抗力导致的损失,第三方不承担责任。4.2.2因甲乙双方提供的信息不完整或不准确导致的损失,第三方不承担责任。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方的选择标准和条件。5.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面服务协议或管理协议,明确双方的权利义务。5.3第三方介入期间,甲乙双方应定期对第三方的工作进行评估,确保其履行职责。第六条第三方介入的变更6.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致,并书面通知第三方。6.2第三方介入的变更不影响本合同其他条款的效力。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止需经甲乙双方协商一致,并书面通知第三方。7.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照本合同约定,对第三方的工作进行验收。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入期间发生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。8.2协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的附加条款9.1第三方介入的附加条款包括但不限于:9.1.1第三方的保密义务;9.1.2第三方的知识产权归属;9.1.3第三方的责任限制;9.1.4第三方的违约责任;9.1.5第三方的解约条件。10.0第三方介入的附加条款与本合同其他条款不一致的,以附加条款为准。第十条第三方介入的费用10.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在服务协议或管理协议中明确。10.2第三方介入的费用支付方式、时间及金额由服务协议或管理协议约定。第十一条第三方介入的其他事项11.1第三方介入的其他事项包括但不限于:11.1.1第三方的资质审查;11.1.2第三方的履约能力评估;11.1.3第三方的退出机制。11.2第三方介入的其他事项由甲乙双方在服务协议或管理协议中约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目规划方案详细要求:包括项目总体定位、用地性质、建筑风格、配套设施等。说明:项目规划方案是项目开发的基础文件,需符合国家相关法律法规和行业标准。2.投资协议详细要求:包括投资金额、投资比例、投资方式、投资回报等。说明:投资协议明确了甲乙双方的投资关系和权益。3.施工合同详细要求:包括施工单位名称、施工范围、施工期限、质量要求等。说明:施工合同明确了施工单位的责任和义务,确保项目按计划实施。4.质量保证书详细要求:包括质量标准、质量检查、质量验收等。说明:质量保证书确保项目质量达到国家规定和行业标准。5.环境保护方案详细要求:包括环保措施、环保设施、环保验收等。说明:环境保护方案确保项目在开发过程中符合国家环保要求。6.安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任、安全生产措施、安全生产检查等。说明:安全生产管理制度确保项目施工过程中的安全生产。7.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决协议明确了争议解决的方式和机构。8.项目变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更审批等。说明:项目变更协议确保项目变更的合法性和合理性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按约定支付费用。违约方未按约定履行合同义务。违约方违反项目管理制度。违约方未按约定进行项目变更。违约方泄露项目商业秘密。2.责任认定标准:违约方未按约定支付费用,应支付违约金,违约金金额按未支付费用的一定比例计算。违约方未按约定履行合同义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约方违反项目管理制度,应承担相应责任,包括但不限于整改、赔偿损失等。违约方未按约定进行项目变更,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约方泄露项目商业秘密,应承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。示例说明:1.甲乙双方约定,甲方应于2024年1月1日前支付项目投资款1000万元。如甲方未按约定支付,应向乙方支付违约金50万元。2.乙方违反项目管理制度,导致项目进度延误,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。全文完。2024年度生态宜居区房地产合作开发合同1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息1.3第三方基本信息(如有)2.合作开发项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目规划3.合作开发内容3.1开发范围3.2开发方式3.3开发进度3.4开发资金4.合作开发责任与义务4.1甲方责任与义务4.2乙方责任与义务4.3第三方责任与义务(如有)5.合作开发项目管理5.1项目管理组织机构5.2项目管理制度5.3项目协调与沟通机制6.土地使用权及规划许可6.1土地使用权取得6.2规划许可取得6.3土地使用权及规划许可转让7.投资回报及分成7.1投资回报方式7.2成分比例7.3投资回报支付8.风险承担及处理8.1风险识别与评估8.2风险承担方式8.3风险处理机制9.合作终止及清算9.1合作终止条件9.2合作终止程序9.3清算程序及方法10.合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.合同附件及补充条款12.1附件一:合作开发项目详细资料12.2附件二:土地使用权及规划许可文件12.3附件三:其他相关文件13.合同变更及解除13.1合同变更程序13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:________1.1.2甲方法定代表人:________1.1.3甲方住所地:________1.1.4甲方联系方式:电话________,电子邮箱________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:________1.2.2乙方法定代表人:________1.2.3乙方住所地:________1.2.4乙方联系方式:电话________,电子邮箱________1.3第三方基本信息(如有)1.3.1第三方名称:________1.3.2第三方法定代表人:________1.3.3第三方住所地:________1.3.4第三方联系方式:电话________,电子邮箱________2.合作开发项目概况2.1项目名称:________2.2项目地点:________2.3项目规模:________(包括建筑面积、占地面积等)2.4项目规划:________(包括建筑风格、配套设施、绿化率等)3.合作开发内容3.1开发范围:________3.2开发方式:________(包括自建、合作开发等)3.3开发进度:________(包括分期开发、整体开发等)3.4开发资金:________(包括投资额、资金来源等)4.合作开发责任与义务4.1甲方责任与义务4.1.1按时提供土地使用权及规划许可4.1.2协助乙方办理相关手续4.1.3对项目进行监督管理4.2乙方责任与义务4.2.1按时完成开发任务4.2.2负责项目施工、监理及验收4.2.3按约定支付投资回报4.3第三方责任与义务(如有)4.3.1参与项目投资4.3.2按约定分享投资回报5.合作开发项目管理5.1项目管理组织机构:________5.2项目管理制度:________5.3项目协调与沟通机制:________6.土地使用权及规划许可6.1土地使用权取得:________6.2规划许可取得:________6.3土地使用权及规划许可转让:________8.投资回报及分成8.1投资回报方式:________(包括现金分红、股权收益等)8.2成分比例:________(明确约定各方的投资回报比例)8.3投资回报支付8.3.1支付时间:________(例如:每年末支付一次)8.3.2支付方式:________(例如:银行转账、支票等)9.风险承担及处理9.1风险识别与评估:________(列举可能面临的风险及评估方法)9.2风险承担方式:________(明确各方的风险承担比例)9.3风险处理机制9.3.1风险预警:________9.3.2风险应对措施:________9.3.3风险损失赔偿:________10.合作终止及清算10.1合作终止条件:________(列举可能导致合作终止的情形)10.2合作终止程序10.2.1提前通知:________(明确终止合作的通知期限)10.2.2终止协议:________10.2.3清算程序:________10.3清算程序及方法10.3.1资产清算:________10.3.2债务清偿:________10.3.3剩余财产分配:________11.合同争议解决11.1争议解决方式:________(包括协商、调解、仲裁、诉讼等)11.2争议解决机构:________(如选择仲裁,应明确仲裁委员会)11.3争议解决费用:________(明确各方承担的费用比例)12.合同生效及期限12.1合同生效条件:________(如需政府批准,应明确批准条件)12.2合同期限:________(明确合同的有效期限)12.3合同续签:________(如需续签,应明确续签条件和程序)13.合同附件及补充条款13.1附件一:合作开发项目详细资料13.2附件二:土地使用权及规划许可文件13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.4本合同由________法律事务所出具法律意见书。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方一致同意,介入合同履行关系的独立第三方。15.1.2第三方可以是中介方、咨询顾问、技术服务提供者等。15.1.3第三方介入的目的是为了协助合同履行,提高合同履行的效率和质量。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体数额应根据第三方提供的服务性质、风险程度等因素确定。15.2.2第三方责任限额应在合同中明确列出,并作为合同的一部分。15.3第三方责任界定15.3.1第三方在合同履行过程中,因其自身原因导致的损失,由第三方自行承担。15.3.2第三方在执行任务过程中,因不可抗力导致的损失,甲方和乙方应根据实际情况分担。15.3.3第三方在执行任务过程中,如违反合同约定,导致甲方或乙方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任。15.4第三方责权利15.4.1第三方权利15.4.1.1第三方有权根据合同约定,要求甲方和乙方提供必要的协助和配合。15.4.1.2第三方有权在合同约定范围内,独立行使职权,对合同履行情况进行监督和指导。15.4.1.3第三方有权获得合同约定的报酬。15.4.2第三方义务15.4.2.1第三方应按照合同约定,履行其职责,确保合同履行顺利进行。15.4.2.2第三方应保守商业秘密,不得泄露甲方和乙方的商业信息。15.4.2.3第三方应按照合同约定,承担相应的责任。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的关系15.5.1.1第三方与甲方之间的关系基于合同约定,第三方应遵守合同条款,履行合同义务。15.5.1.2甲方对第三方的行为有监督权,第三方应接受甲方的监督。15.5.2第三方与乙方的关系15.5.2.1第三方与乙方之间的关系基于合同约定,第三方应遵守合同条款,履行合同义务。15.5.2.2乙方对第三方的行为有监督权,第三方应接受乙方的监督。15.5.3第三方与甲乙双方的关系15.5.3.1第三方是甲乙双方合作的辅助者,其行为应有利于甲乙双方的合作。15.5.3.2第三方在执行任务过程中,应尊重甲乙双方的权益,不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入的申请与批准16.1.1甲乙双方同意第三方介入时,需书面通知对方,并经对方同意后方可进行。16.1.2第三方介入的申请应包括第三方的基本信息、介入目的、预期效果等内容。16.2第三方介入的监督与评估16.2.1甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。16.2.2甲乙双方应定期对第三方的工作进行评估,并提出改进意见。16.3第三方介入的费用承担16.3.1第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定分摊。16.3.2第三方介入的费用应在合同中明确列出,并作为合同的一部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合作开发项目详细资料详细要求:包括项目规划图、建筑设计方案、土地利用规划、周边环境分析、市场调研报告等。说明:此附件旨在为双方提供项目开发的详细信息和依据。2.附件二:土地使用权及规划许可文件详细要求:包括土地使用权证、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证等。说明:此附件证明甲方已取得土地使用权及规划许可,为项目开发提供法律依据。3.附件三:其他相关文件详细要求:包括但不限于环境影响评价报告、施工图设计文件、工程招标文件等。说明:此附件包含项目开发过程中可能涉及的其他重要文件。4.附件四:第三方介入协议详细要求:包括第三方的基本信息、介入目的、职责范围、费用及支付方式等。说明:此附件用于明确第三方在合同中的角色和责任。5.附件五:项目进度计划表详细要求:包括项目各个阶段的起止时间、关键节点、预期完成目标等。说明:此附件用于监控项目进度,确保项目按计划推进。6.附件六:投资回报计算明细详细要求:包括投资回报方式、分成比例、支付时间及方式等。说明:此附件用于明确甲乙双方的投资回报分配方案。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时提供土地使用权及规划许可责任认定标准:甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。示例说明:若甲方未在合同约定的时间内提供土地使用权及规划许可,导致项目延误,甲方应支付乙方违约金及赔偿损失。2.违约行为:乙方未按时完成开发任务责任认定标准:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。示例说明:若乙方未在合同约定的时间内完成开发任务,导致项目延误,乙方应支付甲方违约金及赔偿损失。3.违约行为:第三方未能履行合同约定责任认定标准:第三方应根据合同约定,承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲乙双方因此造成的损失等。示例说明:若第三方在执行任务过程中违反合同约定,导致项目损失,第三方应赔偿甲乙双方损失。4.违约行为:甲乙双方未按约定支付投资回报责任认定标准:甲乙双方应根据合同约定,承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿对方因此造成的损失等。示例说明:若甲乙双方未按约定支付投资回报,导致对方损失,违约方应支付违约金及赔偿损失。全文完。2024年度生态宜居区房地产合作开发合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.双方名称1.2.双方地址1.3.双方法定代表人或授权代表1.4.双方联系方式2.合作开发项目概况2.1.项目名称2.2.项目位置2.3.项目规模2.4.项目规划2.5.项目开发周期3.合作开发内容3.1.土地使用权取得3.2.项目建设3.3.项目销售3.4.项目物业管理4.合作双方的权利义务4.1.双方的权利4.2.双方的义务4.3.违约责任5.项目投资及资金管理5.1.投资方式5.2.资金筹集5.3.资金使用5.4.资金结算6.项目成本及利润分配6.1.成本构成6.2.利润分配方式6.3.成本控制措施7.合作开发项目的转让7.1.转让条件7.2.转让程序7.3.转让费用8.合作开发项目的终止8.1.终止条件8.2.终止程序8.3.终止后的处理9.保密条款9.1.保密范围9.2.保密义务9.3.违约责任10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同的生效、变更和解除11.1.合同生效条件11.2.合同变更程序11.3.合同解除条件12.合同的附件12.1.附件一:项目可行性研究报告12.2.附件二:土地使用权取得相关文件12.3.附件三:项目规划设计方案12.4.附件四:合作双方签订的其他协议13.合同的签署13.1.签署时间13.2.签署地点13.3.签署代表14.合同的其他约定第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.双方名称1.2.双方地址1.3.双方法定代表人或授权代表1.4.双方联系方式1.5.双方营业执照及组织机构代码证复印件2.合作开发项目概况2.1.项目名称:生态宜居区2.2.项目位置:市区路号2.3.项目规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米2.4.项目规划:住宅、商业、教育、医疗等综合功能2.5.项目开发周期:自合同生效之日起年3.合作开发内容3.1.土地使用权取得3.1.1.双方共同出资取得土地使用权3.1.2.土地使用权证复印件作为附件3.2.项目建设3.2.1.双方共同负责项目建设,确保项目质量、安全、进度3.2.2.项目建设相关文件、资料作为附件3.3.项目销售3.3.1.双方共同负责项目销售,确保销售政策的一致性3.3.2.项目销售合同及回款凭证作为附件3.4.项目物业管理3.4.1.双方共同委托物业管理公司进行项目管理3.4.2.物业管理合同及服务内容作为附件4.合作双方的权利义务4.1.双方的权利4.1.1.双方有权参与项目决策,共同制定项目开发方案4.1.2.双方有权监督项目进度、质量、成本4.2.双方的义务4.2.1.双方应按照合同约定出资,确保项目资金需求4.2.2.双方应按照合同约定履行项目建设、销售、物业管理等义务4.3.违约责任4.3.1.任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任4.3.2.违约金按合同约定比例计算,支付给守约方5.项目投资及资金管理5.1.投资方式5.1.1.双方以货币资金形式出资5.1.2.出资比例及出资时间按合同约定执行5.2.资金筹集5.2.1.双方共同负责项目资金筹集,确保项目资金需求5.2.2.资金筹集方案及资金来源作为附件5.3.资金使用5.3.1.资金使用严格按照合同约定执行,确保资金安全5.3.2.资金使用情况定期向双方报告5.4.资金结算5.4.1.双方按照合同约定进行资金结算5.4.2.结算凭证作为附件6.项目成本及利润分配6.1.成本构成6.1.1.土地使用权取得费用6.1.2.建设工程费用6.1.3.销售费用6.1.4.税费及附加费用6.2.利润分配方式6.2.1.按照项目实际收入扣除成本、税费后的净利润进行分配6.2.2.利润分配比例按合同约定执行6.3.成本控制措施6.3.1.双方共同制定成本控制方案6.3.2.定期对项目成本进行审核,确保成本控制有效7.合作开发项目的转让7.1.转让条件7.1.1.经双方协商一致,可进行项目转让7.1.2.转让方应提前一个月通知另一方7.2.转让程序7.2.1.转让方应向受让方提供项目相关资料7.2.2.双方签订转让协议,明确转让事项7.3.转让费用7.3.1.转让费用包括项目转让价格及税费等7.3.2.转让费用按合同约定支付8.合作开发项目的终止8.1.终止条件8.1.1.合同约定的终止条件实现8.1.2.项目无法继续实施,经双方协商一致8.1.3.因不可抗力导致项目无法继续实施8.2.终止程序8.2.1.双方应提前一个月书面通知对方8.2.2.终止后的项目清算,包括但不限于债务清偿、资产处置8.3.终止后的处理8.3.1.终止后的剩余资金按照双方约定的比例分配8.3.2.未售出的项目按市场价格进行清算8.3.3.项目终止后,双方应配合进行相关手续的办理9.保密条款9.1.保密范围9.1.1.合作开发项目的商业秘密、技术秘密等9.1.2.双方在合作过程中知悉的对方商业秘密9.2.保密义务9.2.1.双方应对保密信息采取必要的安全措施9.2.2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息9.3.违约责任9.3.1.违反保密义务,应承担相应的法律责任9.3.2.违约金按合同约定比例计算,支付给受损方10.争议解决10.1.争议解决方式10.1.1.双方应友好协商解决争议10.1.2.协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁10.1.3.仲裁地点、仲裁规则按合同约定执行10.2.争议解决机构10.2.1.仲裁委员会10.2.2.仲裁委员会的选定应经双方协商一致10.3.争议解决程序10.3.1.仲裁程序按仲裁规则执行10.3.2.仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力11.合同的生效、变更和解除11.1.合同生效条件11.1.1.双方签署合同并加盖公章11.1.2.合同报相关部门备案11.2.合同变更程序11.2.1.变更内容应以书面形式提出11.2.2.双方协商一致后,签署变更协议11.3.合同解除条件11.3.1.合同约定的解除条件实现11.3.2.因不可抗力导致合同无法履行11.3.3.双方协商一致解除合同12.合同的附件12.1.附件一:项目可行性研究报告12.2.附件二:土地使用权取得相关文件12.3.附件三:项目规划设计方案12.4.附件四:合作双方签订的其他协议13.合同的签署13.1.签署时间:____年____月____日13.2.签署地点:____市____区____路____号13.3.签署代表:____(甲方代表)____(乙方代表)14.合同的其他约定14.1.本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议14.2.本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力14.3.本合同自双方签署之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.本合同所称第三方,是指除合同双方外的任何个人或组织,包括但不限于中介方、咨询服务机构、监理机构、设计单位、施工企业等。15.2.第三方介入的目的是为了确保合同的有效执行,提高项目质量和效率,降低风险。16.第三方介入的条件和程序16.1.第三方介入需经合同双方同意,并签署相关协议。16.2.第三方介入前,合同双方应共同确定第三方的资质、能力和信誉。16.3.第三方介入后,合同双方应将第三方的责任、权利和义务在合同中明确约定。17.第三方介入的职责和权利17.1.第三方应按照合同约定履行其职责,包括但不限于:17.1.1.提供专业咨询服务;17.1.2.监督项目进度、质量、成本;17.1.3.协助合同双方解决项目实施过程中出现的问题。17.2.1.收取合同约定的服务费用;17.2.2.对合同双方违反合同约定行为提出建议或要求;17.2.3.依法维护自身合法权益。18.第三方介入的责任18.1.第三方应对其提供的服务质量和效果承担责任。18.2.第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同双方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。18.3.第三方介入的责任限额:18.3.1.第三方责任限额由合同双方在第三方介入协议中约定;18.3.2.若第三方责任限额低于实际损失,合同双方可要求第三方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论