2024三通一平智慧城市建设配套工程承包合同3篇_第1页
2024三通一平智慧城市建设配套工程承包合同3篇_第2页
2024三通一平智慧城市建设配套工程承包合同3篇_第3页
2024三通一平智慧城市建设配套工程承包合同3篇_第4页
2024三通一平智慧城市建设配套工程承包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024三通一平智慧城市建设配套工程承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程承包范围3.1工程承包内容3.2工程承包标准3.3工程承包质量要求4.工程进度计划4.1工程总工期4.2各阶段工期4.3工程进度款支付节点5.工程合同价款5.1工程合同总价5.2工程合同计价方式5.3工程合同付款方式5.4工程合同调整方式6.工程质量控制6.1工程质量标准6.2工程质量控制措施6.3工程质量验收标准7.工程安全与环境保护7.1工程安全责任7.2工程安全措施7.3环境保护措施8.工程变更与索赔8.1工程变更范围8.2工程变更程序8.3索赔处理程序9.合同履行与违约责任9.1合同履行条件9.2违约责任9.3违约处理程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效与终止日期13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同附件14.合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:技术规范14.4附件四:合同签订日期及签字盖章第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称a.承包方:建设集团有限公司b.发包方:智慧城市建设有限公司1.2合同双方法定代表人a.承包方法定代表人:b.发包方法定代表人:1.3合同双方地址a.承包方地址:省市区路号b.发包方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式a.承包方联系人:b.发包方联系人:赵六a.承包方联系电话:138xxxx5678b.发包方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称a.2024三通一平智慧城市建设配套工程2.2项目地点a.省市区2.3项目规模a.总建筑面积:100,000平方米b.总投资:50,000万元2.4项目内容a.土地平整b.水通、电通、路通c.智慧城市基础设施配套3.工程承包范围3.1工程承包内容a.土建工程b.水电安装工程c.智慧城市系统建设3.2工程承包标准a.符合国家及地方相关建设标准b.符合合同约定标准3.3工程质量要求a.符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》b.达到合同约定的质量等级4.工程进度计划4.1工程总工期a.总工期:24个月4.2各阶段工期a.土建工程:6个月b.水电安装工程:4个月c.智慧城市系统建设:6个月4.3工程进度款支付节点a.首付款:合同签订后5个工作日内b.进度款支付:每完成一个阶段的工程量后,发包方在收到承包方提交的工程进度款申请及相关证明材料后5个工作日内支付5.工程合同价款5.1工程合同总价a.合同总价:50,000万元5.2工程合同计价方式a.按照工程量清单计价5.3工程合同付款方式a.首付款:合同签订后5个工作日内支付,比例为合同总价的10%b.进度款:按月进度支付,比例为合同总价的85%c.结算款:工程完工并验收合格后支付,比例为合同总价的5%d.保修金:合同总价的5%,保修期满后无息退还5.4工程合同调整方式a.因设计变更、工程量增加等原因引起的合同价款调整,按实际发生变更的工程量和市场价格调整6.工程质量控制6.1工程质量标准a.达到国家质量监督检验检疫总局颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》6.2工程质量控制措施a.建立健全质量管理体系b.严格执行国家及地方相关质量标准c.加强施工过程中的质量控制6.3工程质量验收标准a.工程施工完毕后,由发包方组织相关单位进行验收b.验收合格后,双方签署工程验收报告8.工程变更与索赔8.1工程变更范围a.因设计变更、地质条件变化、国家政策调整等原因引起的工程范围变更8.2工程变更程序a.发包方提出变更申请,承包方提出变更意见b.双方协商一致后,由发包方发出变更通知c.承包方按照变更通知进行施工8.3索赔处理程序a.承包方在合同约定的时间内提出索赔申请b.发包方收到索赔申请后,在合同约定的时间内进行审核c.双方协商解决,协商不成时可提交仲裁或诉讼9.合同履行与违约责任9.1合同履行条件a.双方按照合同约定履行各自的权利和义务9.2违约责任a.违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约处理程序a.违约方在违约发生后,应立即采取措施纠正违约行为b.受害方有权要求违约方承担违约责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件a.双方协商一致b.发生不可抗力事件,导致合同无法履行10.2合同终止条件a.工程竣工验收合格b.合同约定的终止条件实现10.3合同解除与终止的程序a.双方协商一致解除合同,签署解除协议b.发生不可抗力事件,一方提出终止合同,另一方在合同约定的时间内确认11.合同争议解决11.1争议解决方式a.协商解决b.仲裁c.诉讼11.2争议解决机构a.争议发生地仲裁委员会11.3争议解决程序a.双方协商不成,提交仲裁委员会仲裁b.仲裁委员会在收到仲裁申请后,按照仲裁规则进行仲裁12.合同生效与终止12.1合同生效条件a.双方签署合同b.合同经双方法定代表人签字盖章12.2合同终止条件a.工程竣工验收合格b.合同约定的终止条件实现12.3合同生效与终止日期a.合同生效日期:自双方签署之日起b.合同终止日期:工程竣工验收合格后13.其他约定事项13.1保密条款a.双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露13.2不可抗力条款a.因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任b.不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等13.3合同附件a.本合同附件包括但不限于:工程量清单、工程图纸、技术规范等14.合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:技术规范14.4附件四:合同签订日期及签字盖章第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称的第三方,是指在本合同履行过程中,为合同双方提供专业服务、咨询、监理、检测、评估、仲裁等非直接施工和材料供应的自然人、法人或其他组织。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。2.2第三方介入需符合国家相关法律法规和行业规范。2.3第三方介入应具备相应的资质和专业技术能力。3.第三方介入的流程3.1甲乙双方共同选定第三方,并与其签订服务协议。3.2第三方按照服务协议的约定履行职责。3.3第三方的服务成果需经甲乙双方认可。4.第三方责任限额4.1第三方在履行服务协议过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额不得超过合同总价的5%。4.2第三方责任限额不包括因甲乙双方责任导致的损失。4.3第三方责任限额以服务协议约定的金额为准。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系为服务与被服务关系。5.2第三方对甲乙双方承担的责任仅限于其服务范围内,对合同双方的其他责任不承担。5.3第三方不得干预甲乙双方的正常合同履行,不得泄露甲乙双方的商业秘密。6.第三方介入的具体条款6.1中介方6.1.1中介方是指为甲乙双方提供中介服务,促成合同签订的自然人、法人或其他组织。6.1.2中介方的服务费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。6.1.3中介方在合同履行过程中,应保持中立,不得损害甲乙双方的合法权益。6.2监理方6.2.1监理方是指对工程施工过程进行监督、检查、验收的专业机构或个人。6.2.2监理方应具备相应的资质和专业技术能力。6.2.3监理方的职责包括但不限于:审查施工方案、监督施工过程、验收工程质量等。6.2.4监理方的服务费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。6.3评估方6.3.1评估方是指对工程价值、成本等进行评估的专业机构或个人。6.3.2评估方应具备相应的资质和专业技术能力。6.3.3评估方的职责包括但不限于:对工程价值、成本等进行评估,提出评估报告。6.3.4评估方的服务费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。6.4仲裁方6.4.1仲裁方是指在本合同争议解决过程中,负责仲裁的机构或个人。6.4.2仲裁方应具备相应的资质和专业技术能力。6.4.3仲裁方的职责包括但不限于:受理争议、组织仲裁、作出仲裁裁决等。6.4.4仲裁方的服务费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。7.第三方介入的额外条款7.1第三方介入后,甲乙双方应保证合同内容的保密性,不得向第三方泄露。7.2第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的服务,确保第三方能够正常履行职责。7.3第三方介入后,如出现第三方责任问题,甲乙双方应根据合同约定和实际情况,协商解决或提交仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价,并附上必要的工程图纸和说明。附件说明:作为合同的重要组成部分,工程量清单是计算工程价款和进行工程验收的依据。2.工程图纸详细要求:提供完整、准确的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图、大样图等,并附上必要的施工说明。附件说明:工程图纸是施工过程中不可或缺的技术文件,确保施工的准确性和安全性。3.技术规范详细要求:列出工程所需的各项技术规范、标准、工艺要求等,确保工程质量达到合同约定标准。附件说明:技术规范是施工过程中必须遵守的技术依据,对工程质量有重要指导意义。4.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等,确保施工有序进行。附件说明:施工组织设计是施工过程中指导施工的重要文件,对工程进度和安全有直接影响。5.合同签订日期及签字盖章详细要求:双方签署合同,并加盖公章或合同专用章。附件说明:合同签订日期及签字盖章是合同生效的标志,具有法律效力。6.验收报告详细要求:包括工程质量验收结果、验收日期、验收人员等。附件说明:验收报告是工程竣工验收的重要依据,证明工程符合合同要求。7.付款凭证详细要求:包括付款日期、付款金额、收款人等。附件说明:付款凭证是双方履行付款义务的证明,确保合同约定的付款方式得以执行。8.工程变更记录详细要求:记录工程变更的原因、内容、时间、责任人等。附件说明:工程变更记录是工程变更管理的重要依据,有助于后续的索赔和争议解决。9.索赔申请及处理记录详细要求:包括索赔原因、索赔金额、处理结果等。附件说明:索赔申请及处理记录是解决合同争议的重要依据,有助于维护双方合法权益。10.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决结果等。附件说明:争议解决协议是解决合同争议的重要依据,有助于双方在争议发生时达成一致。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1承包方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。1.2承包方施工过程中出现质量问题,影响工程验收。1.3发包方未按合同约定支付工程款。1.4第三方在履行服务协议过程中出现失误,导致合同双方损失。2.责任认定标准2.1工期延误:承包方需按合同约定的时间完成工程,如延误,应承担相应的违约责任。2.2工程质量问题:承包方需保证工程质量,如出现质量问题,应负责修复并承担相应费用。2.3工程款支付:发包方应按合同约定支付工程款,如未支付,应承担违约责任。2.4第三方责任:第三方在履行服务协议过程中出现失误,应根据合同约定承担相应责任。3.违约责任示例3.1承包方延误工期:如延误工期1个月,承包方需支付违约金10万元。3.2承包方工程质量问题:如因承包方原因导致工程验收不合格,承包方需修复并承担修复费用。3.3发包方未支付工程款:如发包方未支付工程款,需按中国人民银行同期贷款利率支付利息。3.4第三方责任:如第三方在履行服务协议过程中出现失误,导致合同双方损失,第三方需承担相应责任。全文完。2024三通一平智慧城市建设配套工程承包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方联系方式1.3合同签订日期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算3.工程承包范围3.1工程施工范围3.2工程施工内容3.3工程施工质量要求4.工程施工进度安排4.1工程施工阶段划分4.2工程施工时间节点4.3工程施工工期5.工程施工合同价格5.1工程施工合同总价5.2工程施工合同单价5.3工程施工合同付款方式6.工程施工合同付款节点6.1工程施工合同付款条件6.2工程施工合同付款时间6.3工程施工合同付款比例7.工程施工合同变更7.1工程施工合同变更范围7.2工程施工合同变更程序7.3工程施工合同变更费用8.工程施工合同违约责任8.1工程施工合同违约情形8.2工程施工合同违约责任8.3工程施工合同违约赔偿9.工程施工合同争议解决9.1工程施工合同争议解决方式9.2工程施工合同争议解决机构9.3工程施工合同争议解决程序10.工程施工合同解除10.1工程施工合同解除条件10.2工程施工合同解除程序10.3工程施工合同解除后果11.工程施工合同终止11.1工程施工合同终止条件11.2工程施工合同终止程序11.3工程施工合同终止后果12.工程施工合同附件12.1工程施工合同图纸12.2工程施工合同技术文件12.3工程施工合同其他相关文件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止日期14.合同其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.1.1承包方名称:建设集团有限公司1.1.2承包方法定代表人:1.1.3发包方名称:智慧城市建设有限公司1.1.4发包方法定代表人:1.2双方联系方式1.3合同签订日期:2024年4月1日2.项目概述2.1项目名称:2024三通一平智慧城市建设配套工程2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:总占地面积10平方公里,包括道路、排水、供电、通信等基础设施建设2.4项目投资估算:总投资5亿元人民币3.工程承包范围3.1工程施工范围:包括道路、排水、供电、通信等基础设施建设3.2工程施工内容:道路铺设、排水管道安装、电力线路架设、通信线路铺设等3.3工程施工质量要求:符合国家及行业相关标准,确保工程质量达到优良等级4.工程施工进度安排4.1工程施工阶段划分:分为施工准备阶段、主体施工阶段、竣工验收阶段4.2工程施工时间节点:施工准备阶段60天,主体施工阶段240天,竣工验收阶段30天4.3工程施工工期:330天5.工程施工合同价格5.1工程施工合同总价:4.8亿元人民币5.2工程施工合同单价:根据工程量清单及市场行情确定5.3工程施工合同付款方式:分阶段支付,每完成一个施工阶段,经双方确认后支付相应款项6.工程施工合同付款节点6.1工程施工合同付款条件:根据工程进度及质量要求,双方协商确定付款条件6.2工程施工合同付款时间:每月5日前支付上个月工程款6.3工程施工合同付款比例:主体施工阶段,每完成20%工程量支付5%的工程款,竣工验收合格后支付5%的工程款,质保金10%待质保期满无质量问题后支付7.工程施工合同变更7.1工程施工合同变更范围:包括工程设计变更、施工内容变更、合同价格变更等7.2工程施工合同变更程序:变更事项提出后,双方协商一致,签订变更协议7.3工程施工合同变更费用:变更费用由变更原因方承担,如因承包方原因造成,承包方承担变更费用8.工程施工合同违约责任8.1工程施工合同违约情形8.1.1承包方未按合同约定完成工程进度8.1.2承包方工程质量不符合合同约定8.1.3承包方擅自改变施工方案,影响工程质量或工期8.1.4承包方未按合同约定进行工程验收8.1.5发包方未按合同约定支付工程款8.2工程施工合同违约责任8.2.1承包方未按合同约定完成工程进度,每延迟一天,按合同价的1%支付违约金8.2.2承包方工程质量不符合合同约定,修复后仍不合格的,按合同价的5%支付违约金8.2.3承包方擅自改变施工方案,影响工程质量或工期的,按合同价的3%支付违约金8.2.4承包方未按合同约定进行工程验收,导致工程无法按时交付的,按合同价的2%支付违约金8.2.5发包方未按合同约定支付工程款,每延迟一天,按应付工程款的1%支付违约金8.3工程施工合同违约赔偿8.3.1承包方违约,发包方有权要求赔偿实际损失,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失8.3.2发包方违约,承包方有权要求赔偿实际损失,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失9.工程施工合同争议解决9.1工程施工合同争议解决方式9.1.1争议发生后,双方应友好协商解决9.1.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁9.1.3也可依法向人民法院起诉9.2工程施工合同争议解决机构9.2.1争议解决机构为市仲裁委员会9.2.2法院为市人民法院9.3工程施工合同争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后30日内向约定的争议解决机构提出书面申请9.3.2争议解决机构应在收到申请后60日内作出裁决9.3.3裁决或判决为终局裁决,双方应予以执行10.工程施工合同解除10.1工程施工合同解除条件10.1.1双方协商一致10.1.2发包方因不可抗力导致项目无法继续实施10.1.3承包方严重违约,经催告后仍不履行10.2工程施工合同解除程序10.2.1双方应签订解除合同协议10.2.2解除合同协议应明确双方的权利义务和责任11.工程施工合同终止11.1工程施工合同终止条件11.1.1合同约定的工期届满,工程已全部完成11.1.2双方协商一致终止合同11.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行11.2工程施工合同终止程序11.2.1双方应签订合同终止协议11.2.2终止协议应明确双方的权利义务和责任12.工程施工合同附件12.1工程施工合同图纸12.1.1工程施工总平面图12.1.2工程施工详图12.2工程施工技术文件12.2.1工程施工方案12.2.2工程施工组织设计12.3工程施工其他相关文件12.3.1工程量清单12.3.2合同变更记录12.3.3工程验收报告13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方法定代表人签字并加盖公章13.1.2双方按约定完成合同登记手续13.2合同生效日期13.2.1合同签订之日起生效13.3合同终止日期13.3.1合同约定的工期届满,工程全部完成13.3.2双方协商一致终止合同13.3.3因不可抗力导致合同无法继续履行14.合同其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同认可或指定,参与合同执行、监督、协调或其他相关活动的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括甲乙双方的关联方或利益相关者。2.第三方介入类型及职责2.1监理方:负责对工程施工过程进行监督,确保工程质量、进度、安全等符合合同约定。2.1.1监理方职责:2.1.1.1对工程施工进行定期检查,提出整改意见;2.1.1.2审核工程进度,确认工程量及付款申请;2.1.1.3参与工程验收,提出验收意见;2.1.1.4协调解决施工过程中出现的争议。2.2设计方:负责提供工程设计方案,对工程设计进行优化,确保设计方案符合合同要求。2.2.1设计方职责:2.2.1.1提供工程设计方案,并对其负责;2.2.1.2对设计方案进行优化,提高设计质量;2.2.1.3参与工程设计变更,确保变更符合合同要求。2.3中介方:负责协助甲乙双方进行合同谈判、签订、履行等事宜。2.3.1中介方职责:2.3.1.1协助甲乙双方进行合同谈判;2.3.1.2参与合同签订;2.3.1.3协调解决合同履行过程中的问题。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订三方协议。3.2三方协议应明确第三方的职责、权利和义务,以及介入费用等事项。4.第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同目的无法实现或造成损失的,应承担相应的责任。4.2.1第三方介入费用不得超过合同价的5%;4.2.2第三方因自身原因导致的损失,赔偿金额不超过其介入费用的两倍;4.2.3第三方责任限额以合同约定为准。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后,其职责和权利由三方协议约定。5.2第三方与甲乙双方的权利义务划分:5.2.1第三方对甲乙双方的权利义务进行协调和监督;5.2.2第三方对甲乙双方的权利义务履行情况进行审查和确认;5.2.3第三方对甲乙双方的权利义务履行情况进行报告和反馈。5.3第三方与其他各方的责任划分:5.3.1第三方对甲乙双方的责任进行监督和协调;5.3.2第三方对甲乙双方的责任履行情况进行审查和确认;5.3.3第三方对甲乙双方的责任履行情况进行报告和反馈。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应经甲乙双方和第三方共同协商一致,并签订书面变更协议。6.2变更协议应明确变更内容、变更原因、变更期限、变更后的权利义务等事项。7.第三方介入后的合同终止7.1第三方介入后,如合同终止,应按照合同约定和三方协议的约定处理相关事宜。7.2第三方介入终止后,甲乙双方应继续履行合同约定的权利义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程施工合同图纸详细要求:包含工程总平面图、各建筑物及构筑物平面图、剖面图、细部节点图等。说明:图纸应清晰、准确,符合国家及行业标准。2.工程量清单详细要求:列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:清单应详细列出所有工程量,确保工程量的准确性。3.工程施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工方法、施工进度计划、质量保证措施等。说明:方案应科学合理,确保施工安全和质量。4.工程施工组织设计详细要求:包括施工组织结构、人员配备、施工机械、施工材料等。说明:设计应充分考虑现场实际情况,确保施工顺利进行。5.工程施工技术文件详细要求:包括施工工艺、施工技术要求、质量标准等。说明:文件应详细描述施工过程中的技术要求,确保工程质量。6.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结论等。说明:报告应真实反映工程验收情况,确保工程质量。7.合同变更记录详细要求:记录合同变更的时间、内容、原因、双方确认情况等。说明:记录应详细记录变更情况,便于双方查阅和追溯。8.工程施工合同附件详细要求:包括合同附件、补充协议、补充条款等。说明:附件应完整列出所有相关文件,确保合同内容的完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方未按合同约定完成工程进度责任认定标准:每延迟一天,按合同价的1%支付违约金。示例:若合同约定工期为330天,实际工期为360天,则承包方需支付违约金(360330)1%合同总价。2.承包方工程质量不符合合同约定责任认定标准:修复后仍不合格的,按合同价的5%支付违约金。示例:若合同约定工程质量达到优良等级,实际验收不合格,则承包方需支付违约金5%合同总价。3.承包方擅自改变施工方案,影响工程质量或工期责任认定标准:按合同价的3%支付违约金。示例:若承包方未经发包方同意,擅自改变施工方案,导致工期延误,则承包方需支付违约金3%合同总价。4.承包方未按合同约定进行工程验收责任认定标准:按合同价的2%支付违约金。示例:若承包方未按合同约定进行工程验收,导致工程无法按时交付,则承包方需支付违约金2%合同总价。5.发包方未按合同约定支付工程款责任认定标准:每延迟一天,按应付工程款的1%支付违约金。示例:若合同约定支付工程款的时间为每月5日,实际支付时间为每月10日,则发包方需支付违约金5%应付工程款。全文完。2024三通一平智慧城市建设配套工程承包合同2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立日期1.3合同生效日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.承包范围3.1施工范围3.2服务内容3.3质量要求4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3返工及延误责任5.工程费用与支付5.1工程费用构成5.2工程费用结算5.3支付方式及期限6.材料设备供应6.1材料设备采购6.2供应商选择6.3材料设备质量7.工程验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3验收报告7.4工程交付8.保修与维护8.1保修期限8.2保修责任8.3维护责任9.法律责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.合同变更与补充11.1变更程序11.2补充协议12.合同履行与监督12.1履行义务12.2监督方式12.3违规处理13.合同解除后的权利义务13.1权利义务转移13.2费用结算13.3争议解决14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释与效力第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息名称:____________________住所:____________________法定代表人:________________名称:____________________住所:____________________法定代表人:________________1.2合同订立日期本合同于____年____月____日在____市____地订立。1.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。2.项目概况2.1项目名称2024三通一平智慧城市建设配套工程2.2项目地点____省____市____县(区)____街道2.3项目规模总面积:____平方米总投资:____万元2.4项目内容包括道路、供水、供电、通讯等基础设施的建设和改造。3.承包范围3.1施工范围包括项目范围内的土建工程、管道工程、电气工程、通讯工程等。3.2服务内容提供施工、监理、调试等全过程服务。3.3质量要求严格按照国家及地方相关标准执行,确保工程质量达到优良等级。4.工程进度与工期4.1工程进度安排分阶段完成,具体进度安排详见附件一。4.2工期要求合同工期为____个月,自合同生效之日起计算。4.3返工及延误责任因乙方原因导致工程返工或延误,乙方应承担全部责任,并支付相应的违约金。5.工程费用与支付5.1工程费用构成包括直接费用、间接费用、利润等。5.2工程费用结算按工程进度分期结算,具体结算方式详见附件二。5.3支付方式及期限甲方应按合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。6.材料设备供应6.1材料设备采购甲方负责材料设备的采购,乙方负责现场管理。6.2供应商选择甲方根据市场调研和价格比较,选择合格的供应商。6.3材料设备质量材料设备必须符合国家及地方相关标准,乙方有权对材料设备进行抽检。7.工程验收与交付7.1验收标准按国家及地方相关标准执行。7.2验收程序工程完工后,乙方应组织验收,甲方参与验收。7.3验收报告验收合格后,乙方应出具验收报告,甲方予以确认。7.4工程交付验收合格后,乙方应将工程交付甲方使用。8.保修与维护8.1保修期限本合同项下的工程,自竣工验收合格之日起计算,保修期限为____年。8.2保修责任在保修期内,因工程质量问题导致的功能缺陷或损坏,乙方应负责免费维修或更换。8.3维护责任乙方应提供工程维护方案,并负责工程日常维护工作。9.法律责任与争议解决9.1违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决方式合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构如协商或诉讼,应选择____市____区人民法院作为争议解决机构。10.合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后仍不履行;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。10.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应立即进行财产清算,并按照合同约定处理剩余工程、材料和设备。11.合同变更与补充11.1变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面提出,经双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的组成部分。11.2补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同履行与监督12.1履行义务双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2监督方式甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,乙方应积极配合。12.3违规处理乙方违反合同约定,甲方有权要求乙方改正,并承担相应责任。13.合同解除后的权利义务13.1权利义务转移合同解除后,原合同项下的权利义务不得转移。13.2费用结算合同解除后,双方应立即进行费用结算,并按照约定支付剩余款项。13.3争议解决合同解除后,双方对解除前发生的争议应按照原合同约定解决。14.其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方互不承担违约责任。14.2合同附件(1)工程进度安排表;(2)工程费用结算表;(3)材料设备清单;(4)其他双方约定的附件。14.3合同解释与效力本合同以中文文本为准,解释权归甲方所有。本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同或提供相关服务而介入的任何个人、企业或其他组织。15.2第三方介入范围(1)工程监理、设计、咨询等服务;(2)材料设备采购、供应;(3)工程质量检测、验收;(4)其他经甲乙双方认可的第三方服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应根据项目需求,共同选择合适的第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书,且符合国家相关法律法规的要求。17.第三方责任与权利17.1第三方责任第三方应按照合作协议和本合同的规定,承担相应的责任,包括但不限于:(1)提供的服务应满足合同约定的质量、进度要求;(2)遵守国家法律法规,不得违反本合同的约定;(3)因第三方原因导致合同无法履行或部分履行,应承担相应的违约责任。17.2第三方权利(1)按照合作协议和本合同的规定,获取相应的报酬;(2)根据合作协议和本合同的规定,行使相应的权利。18.第三方责任限额18.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同而产生的赔偿责任,以一定金额为上限。18.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方提供的服务的性质、风险程度、合同金额等因素,由甲乙双方在合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论