版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市基础设施建设项目施工合同质量控制本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.2业主单位信息1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程质量标准3.工程质量要求3.1质量标准3.2质量检验3.3质量保证措施3.4质量责任4.施工进度计划4.1施工工期4.2进度安排4.3进度调整4.4进度控制5.工程变更与索赔5.1变更程序5.2索赔程序5.3变更费用5.4索赔条件6.工程款支付6.1支付方式6.2支付比例6.3支付时间6.4付款条件7.工程保险7.1保险种类7.2保险责任7.3保险费用7.4保险期限8.工程验收8.1验收程序8.2验收标准8.3验收时间8.4验收责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.合同解除与终止11.1解除条件11.2终止条件11.3解除程序11.4终止程序12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4其他相关文件13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止日期14.其他约定14.1合同解释14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.1.1施工单位名称:__________1.1.2施工单位地址:__________1.1.3施工单位法定代表人:__________1.1.4施工单位联系人:__________1.1.5施工单位联系电话:__________1.2业主单位信息1.2.1业主单位名称:__________1.2.2业主单位地址:__________1.2.3业主单位法定代表人:__________1.2.4业主单位联系人:__________1.2.5业主单位联系电话:__________1.3合同签订日期:____年____月____日2.工程概况2.1工程名称:__________2.2工程地点:__________2.3工程规模:__________2.4工程类型:__________2.5工程质量标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范执行。3.工程质量要求3.1质量标准:本工程质量应达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程质量验收规范的要求。3.2质量检验:施工过程中,施工单位应按照国家有关工程质量检验规定,进行自检、互检和专检。3.3质量保证措施:施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量符合合同要求。3.4质量责任:因施工单位原因造成的工程质量问题,由施工单位负责修复,并承担由此产生的全部费用。4.施工进度计划4.1施工工期:____年____月____日至____年____月____日。4.2进度安排:详见附件《施工进度计划》。4.3进度调整:因不可抗力或业主方原因导致工期延误,双方应协商一致后调整工期。4.4进度控制:施工单位应严格按照施工进度计划执行,确保工程按时完成。5.工程变更与索赔5.1变更程序:任何变更需经双方协商一致后,由业主方下达变更通知,施工单位按变更通知执行。5.2索赔程序:因业主方原因造成施工单位损失,施工单位应在合同约定的时间内向业主方提出索赔申请。5.3变更费用:变更产生的费用按合同约定或双方协商确定。5.4索赔条件:索赔应符合合同约定,并提供相关证据。6.工程款支付6.1支付方式:按月进度支付,每月支付前一个月完成工程量的80%。6.2支付比例:根据施工进度和工程量,按合同约定比例支付。6.3支付时间:每月____日前。6.4付款条件:施工单位提交验收合格的工程量和相关证明材料。7.工程保险7.1保险种类:建筑工程一切险、第三方责任险。7.2保险责任:按照保险合同约定,保险公司负责赔偿因保险事故造成的损失。7.3保险费用:由施工单位承担。7.4保险期限:自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。8.工程验收8.1验收程序8.1.1验收前,施工单位应向业主方提交验收申请报告,内容包括工程完成情况、质量保证措施等。8.1.2业主方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。8.1.3验收过程中,双方应共同检查工程质量、工程量及施工资料。8.2验收标准8.2.1工程质量应符合国家现行工程质量标准和设计文件要求。8.2.2工程量应符合合同约定的工程量清单。8.2.3施工资料应完整、准确、真实。8.3验收时间8.3.1分部分项工程验收:在分部分项工程完成后,施工单位应立即通知业主方进行验收。8.3.2竣工验收:在全部工程完成并符合竣工验收条件后,施工单位应在____个工作日内向业主方提交竣工验收报告。8.4验收责任8.4.1施工单位负责组织工程验收,确保工程符合验收标准。8.4.2业主方负责验收工程质量、工程量和施工资料。9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工单位未按合同约定完成工程或未达到质量标准的;9.1.2业主方未按合同约定支付工程款的;9.1.3双方未按合同约定履行其他义务的。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。9.2.2违约金计算方式:按合同约定比例或双方协商确定。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议;10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1提出争议的一方应在争议发生后____个工作日内向对方发出书面通知;10.2.2双方应自收到书面通知之日起____个工作日内进行协商;10.2.3协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除与终止11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除合同的;11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的;11.1.3一方严重违约,另一方要求解除合同的。11.2终止条件11.2.1工程竣工并验收合格;11.2.2双方履行完合同约定的义务。11.3解除程序11.3.1双方应签订解除合同协议;11.3.2解除合同协议生效后,双方应按照协议约定处理相关事宜。11.4终止程序11.4.1双方应按照合同约定进行工程结算;11.4.2结算完成后,合同终止。12.合同附件12.1设计文件:包括施工图纸、设计说明书、相关规范等;12.2施工图纸:包括总平面图、施工详图等;12.3技术规范:包括国家现行工程质量标准和设计文件要求;12.4其他相关文件:包括合同签订证明、验收报告等。13.合同生效与终止13.1生效条件13.1.1双方签字盖章;13.1.2合同符合法律法规规定。13.2生效日期13.2.1合同签订之日起生效。13.3终止条件13.3.1工程竣工并验收合格;13.3.2双方履行完合同约定的义务。13.4终止日期13.4.1合同终止日期与工程竣工日期一致。14.其他约定14.1合同解释14.1.1合同条款如有歧义,应按合同目的和诚实信用原则进行解释。14.2不可抗力14.2.1因不可抗力导致合同无法继续履行的,双方互不承担责任。14.3合同附件14.3.1合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同份数14.4.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中所称的第三方,包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测方、仲裁机构、法院或其他相关机构。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、合同管理、争议解决等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入的具体工作内容、权限和责任,应在合作协议中明确约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致的错误或遗漏,应承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额16.1.2.1第三方的责任限额应根据其合作协议及法律法规的规定确定。16.1.2.2第三方责任限额最高不超过因其过错导致的直接经济损失。17.第三方与甲乙双方的关系17.1第三方与甲乙双方之间为合作关系,而非雇佣关系。17.2第三方应遵守甲乙双方签订的合同条款,并对其提供的服务质量负责。17.3第三方在提供服务过程中,如需与甲乙双方之外的第三方进行合作,应事先取得甲乙双方的书面同意。18.第三方介入时的额外条款18.1.1第三方介入的具体职责和工作内容;18.1.2第三方介入的期限和方式;18.1.3第三方介入的费用承担和支付方式;18.1.4第三方介入成果的验收标准和程序。19.第三方介入时的权利与义务19.1第三方的权利19.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责;19.1.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和指导;19.1.3第三方有权对工程质量、进度和合同执行情况进行检查和验收。19.2第三方的义务19.2.1第三方应按照合作协议和本合同的要求,认真履行其职责;19.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密;19.2.3第三方应按照约定的期限和质量标准,完成其工作。20.第三方介入时的争议解决20.1第三方介入过程中,如甲乙双方与第三方之间发生争议,应通过协商解决。20.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.第三方介入时的合同变更21.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面变更协议。22.第三方介入时的合同终止22.1.1第三方严重违反合作协议或本合同;22.1.2第三方因自身原因无法继续履行职责;22.1.3双方协商一致终止第三方介入。23.第三方介入时的费用承担23.1第三方介入的费用按合作协议和本合同约定承担。23.2如因第三方原因导致甲乙双方产生额外费用,由第三方承担。24.第三方介入时的保密义务24.1第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和本合同内容。25.第三方介入时的知识产权25.1第三方在介入过程中形成的成果,其知识产权归第三方所有,但甲乙双方有权免费使用。26.第三方介入时的法律适用26.1第三方介入过程中产生的法律纠纷,适用中华人民共和国法律。27.第三方介入时的其他条款27.1本合同中未规定的第三方介入事项,双方应协商解决。27.2本合同附件中未规定的第三方介入事项,双方应参照本合同条款处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:设计文件详细说明设计文件的内容、要求及提交时间。2.附件二:施工图纸详细说明施工图纸的内容、要求及提交时间。3.附件三:技术规范详细说明技术规范的内容、要求及执行标准。4.附件四:合同签订证明详细说明合同签订证明的内容、要求及提交时间。5.附件五:验收报告详细说明验收报告的内容、要求及提交时间。6.附件六:工程变更通知详细说明工程变更通知的内容、要求及提交时间。7.附件七:索赔申请详细说明索赔申请的内容、要求及提交时间。8.附件八:工程款支付凭证详细说明工程款支付凭证的内容、要求及提交时间。9.附件九:工程保险单详细说明工程保险单的内容、要求及提交时间。10.附件十:第三方介入协议详细说明第三方介入协议的内容、要求及提交时间。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程或未达到质量标准的;业主方未按合同约定支付工程款的;双方未按合同约定履行其他义务的。2.违约责任:施工单位未按合同约定完成工程或未达到质量标准的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿业主方损失、支付违约金等;业主方未按合同约定支付工程款的,应承担违约责任,包括但不限于支付逾期付款利息、支付违约金等;双方未按合同约定履行其他义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任认定标准:违约方在违约行为发生后,应立即通知对方,并在接到通知后____个工作日内,向对方提出违约责任认定申请;违约责任认定由双方协商确定,如协商不成,可提交合同签订地人民法院审理;违约责任认定标准以本合同约定为准。4.违约责任示例说明:施工单位未按合同约定完成工程或未达到质量标准的,业主方有权要求施工单位进行整改,整改期间,施工单位应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿业主方损失等;业主方未按合同约定支付工程款的,施工单位有权要求业主方支付逾期付款利息,并有权向业主方提出违约责任认定申请,要求业主方支付违约金、赔偿损失等;双方未按合同约定履行其他义务的,违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三部分:其他补充性说明和解释(结束)全文完。2024年度城市基础设施建设项目施工合同质量控制1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限2.项目背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目投资3.工程内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工质量要求3.4施工进度要求3.5施工安全要求4.合同双方责任与义务4.1施工方责任与义务4.2监理方责任与义务4.3设计方责任与义务4.4材料供应商责任与义务5.工程费用与支付5.1工程费用构成5.2工程费用结算方式5.3工程进度款支付5.4逾期付款违约责任6.施工进度管理6.1施工进度计划6.2施工进度调整6.3施工进度检查与验收7.施工质量控制7.1质量控制体系7.2质量检验与验收7.3质量责任与处理8.材料与设备管理8.1材料采购与供应8.2设备租赁与使用8.3材料与设备验收9.安全生产管理9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理与报告10.环境保护与文明施工10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3文明施工要求11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同份数与效力第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:2024年度城市基础设施建设项目施工合同1.2合同双方:1.2.1施工方:甲方1.2.2监理方:乙方1.2.3设计方:丙方1.2.4材料供应商:丁方1.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同生效日期:合同签订之日起1.5合同期限:自合同生效之日起至2024年12月31日2.项目背景2.1项目名称:城市基础设施建设项目2.2项目地点:市区2.3项目规模:总投资亿元,建设面积万平方米2.4项目性质:城市基础设施建设项目2.5项目投资:由甲方全额投资3.工程内容3.1施工范围:包括道路、桥梁、排水、照明、绿化等基础设施工程3.2施工内容:具体施工内容详见附件《施工内容清单》3.3施工质量要求:严格按照国家及地方相关标准执行,确保工程质量达到优良等级3.4施工进度要求:根据项目进度计划,确保按时完成施工任务3.5施工安全要求:严格执行安全生产法规,确保施工现场安全无事故4.合同双方责任与义务4.1施工方责任与义务:4.1.1按照合同约定,完成施工任务,确保工程质量、进度、安全4.1.2配备合格的施工人员、机械设备和材料4.1.3遵守国家及地方相关法律法规,接受甲方、监理方和设计方的监督管理4.2监理方责任与义务:4.2.1对施工现场进行监督检查,确保施工质量、进度、安全符合合同要求4.2.2对施工过程中的问题提出整改意见,督促施工方及时整改4.3设计方责任与义务:4.3.1提供符合合同要求的施工图纸和技术文件4.3.2对施工过程中的设计变更提出意见,并负责设计变更的审批4.4材料供应商责任与义务:4.4.1提供符合合同要求的材料,并保证材料质量4.4.2按时供应材料,确保施工进度不受影响5.工程费用与支付5.1工程费用构成:包括直接费用、间接费用、利润等5.2工程费用结算方式:按月结算,甲方根据施工进度支付进度款5.3工程进度款支付:5.3.1每月支付工程进度款的50%5.3.2工程完工验收合格后支付剩余工程进度款的50%5.4逾期付款违约责任:逾期付款的,甲方应向施工方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算6.施工进度管理6.1施工进度计划:详见附件《施工进度计划》6.2施工进度调整:因客观原因导致施工进度延误,施工方应提前向甲方、监理方和设计方提出书面申请,经批准后方可进行调整6.3施工进度检查与验收:甲方、监理方和设计方定期对施工进度进行检查,确保施工进度符合合同要求8.材料与设备管理8.1材料采购与供应8.1.1施工方负责材料采购,应选择符合质量标准、价格合理的供应商8.1.2采购材料应具备出厂合格证明、质量检验报告等相关文件8.1.3供应材料应按时送达施工现场,不得延误工程进度8.2设备租赁与使用8.2.1施工方根据施工需要租赁设备,确保设备性能满足施工要求8.2.2设备租赁合同应明确租赁期限、租金、维护责任等条款8.2.3施工方应妥善使用租赁设备,避免设备损坏8.3材料与设备验收8.3.1施工方应在材料、设备到达现场后及时进行验收8.3.2验收不合格的材料、设备应立即退回供应商,并书面通知甲方、监理方和设计方9.安全生产管理9.1安全生产责任9.1.1施工方对施工现场的安全生产负总责9.1.2施工方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任9.2安全生产措施9.2.1施工现场应设置安全警示标志,配备必要的安全防护设施9.2.2定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识9.3事故处理与报告9.3.1发生安全生产事故,施工方应立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大9.3.2及时向甲方、监理方和设计方报告事故情况,配合相关部门进行调查处理10.环境保护与文明施工10.1环境保护责任10.1.1施工方应遵守国家及地方环境保护法规,采取有效措施减少施工对环境的影响10.2环境保护措施10.2.1施工现场应设置环境保护设施,如污水处理站、噪声控制设备等10.2.2加强施工现场的环境管理,防止污染和破坏10.3文明施工要求10.3.1施工现场应保持整洁有序,不得随意堆放材料、垃圾10.3.2施工人员应遵守文明施工规范,不得影响周边居民的生活11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行11.1.2双方协商一致,且不影响工程质量和进度11.2合同解除条件11.2.1一方严重违约,另一方有权解除合同11.2.2因国家政策调整,合同无法继续履行11.3合同变更与解除程序11.3.1变更或解除合同,双方应书面通知对方,并经双方签字盖章确认12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.1.1一方违约,应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等12.2争议解决方式12.2.1双方协商解决12.2.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.3争议解决程序12.3.1提出仲裁申请12.3.2仲裁委员会受理并组成仲裁庭12.3.3仲裁庭审理并作出裁决13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同13.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同13.2合同终止条件13.2.1工程全部完工并验收合格13.2.2合同约定的其他终止条件13.3合同解除与终止程序13.3.1书面通知对方解除或终止合同13.3.2双方进行工程结算和资料移交14.其他约定14.1合同附件14.1.1《施工内容清单》14.1.2《施工进度计划》14.1.3《安全生产责任书》14.2合同未尽事宜14.2.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行14.3合同份数与效力14.3.1本合同一式四份,甲、乙、丙、丁各执一份,具有同等法律效力附加条款:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询或协助的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理机构、检测机构、评估机构、法律顾问、财务顾问等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方的介入应经合同双方书面同意。15.2.2第三方的介入应符合国家相关法律法规和行业标准。15.2.3第三方的介入应有利于合同目的的实现,且不损害合同双方的合法权益。15.3第三方的责任与义务15.3.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守职业道德,保守商业秘密。15.3.3第三方应承担因自身原因导致的服务质量不合格、数据错误等责任。15.4第三方的责任限额15.4.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,但不得超过其收取的服务费用。15.4.2若第三方责任导致合同双方遭受损失,超出责任限额的部分,由合同双方按比例承担。15.5第三方与其他方的划分说明15.5.1第三方与合同双方之间是服务与被服务的关系,第三方对合同双方不承担直接责任。15.5.2第三方与监理方、设计方、材料供应商等其他第三方之间是相互独立的关系,各自承担相应的责任。15.5.3第三方在履行职责过程中,若与其他第三方发生争议,由其自行解决,不影响合同双方的履行。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。16.1.2甲方应与第三方签订书面服务合同,明确服务内容、费用、责任等事项。16.1.3甲方应监督第三方履行职责,确保其服务质量。16.2乙方责任16.2.1乙方应配合甲方与第三方签订服务合同,并确保第三方按照合同约定履行职责。16.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其工作符合合同要求。16.2.3乙方应向甲方报告第三方的工作进展情况,并及时处理第三方在工作中出现的问题。17.第三方介入后的合同变更17.1合同变更17.1.1第三方的介入导致合同内容需要变更的,合同双方应协商一致,并书面修改合同。17.1.2合同变更应包括但不限于服务内容、费用、责任等事项的调整。17.2合同解除17.2.1若第三方在履行职责过程中严重违约,合同双方有权解除与第三方的服务合同,并按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工内容清单1.1详细列出项目名称、施工范围、施工内容、质量要求、进度要求等。1.2由设计方编制,经甲方、乙方、丙方审核后作为合同附件。2.施工进度计划2.1列出项目各个阶段的开始和结束时间,以及关键节点的里程碑。2.2由施工方编制,经甲方、监理方、丙方审核后作为合同附件。3.安全生产责任书3.1明确施工方、监理方、设计方在安全生产方面的责任和义务。3.2由施工方编制,经甲方、监理方、设计方审核后作为合同附件。4.环境保护方案4.1列出施工现场环境保护措施,包括污水处理、噪声控制、垃圾处理等。4.2由施工方编制,经甲方、监理方、设计方审核后作为合同附件。5.材料设备清单5.1列出项目所需材料、设备的名称、规格、数量、供应商等信息。5.2由施工方编制,经甲方、监理方、丙方审核后作为合同附件。6.质量检验报告6.1列出材料、设备、施工过程中的质量检验结果。6.2由监理方负责编制,经施工方、甲方、丙方审核后作为合同附件。7.工程变更记录7.1记录项目实施过程中的变更事项,包括变更原因、变更内容、变更时间等。7.2由监理方负责编制,经施工方、甲方、丙方审核后作为合同附件。8.工程进度款支付凭证8.1记录工程进度款支付的时间、金额、支付方式等。8.2由甲方负责编制,经施工方、监理方、丙方审核后作为合同附件。9.工程验收报告9.1记录工程完工后的验收时间、验收结果等。9.2由监理方负责编制,经施工方、甲方、丙方审核后作为合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1施工方未按合同约定完成施工任务。1.2监理方未按合同约定履行监理职责。1.3设计方未按合同约定提供设计服务。1.4材料供应商提供的材料不符合合同要求。1.5甲方未按合同约定支付进度款。1.6第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准2.1违约行为的认定依据合同约定和实际情况。2.2违约责任的承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止合同等。3.示例说明3.1施工方未按合同约定完成施工任务,导致工程进度延误,甲方有权要求施工方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。3.2监理方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量不合格,甲方有权要求监理方承担相应的责任。3.3设计方未按合同约定提供设计服务,导致施工困难,施工方有权要求设计方进行设计变更,并承担相应的费用。全文完。2024年度城市基础设施建设项目施工合同质量控制2本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围2.施工单位资质要求2.1资质等级2.2资质证书2.3业绩证明3.施工单位义务3.1施工现场管理3.2质量保证措施3.3施工进度控制3.4工程造价控制4.施工单位权利4.1工程款支付4.2施工资料提交4.3工程变更管理5.质量控制要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量纠纷处理6.施工进度要求6.1进度计划6.2进度调整6.3进度延误处理7.工程造价管理7.1工程量清单7.2工程结算7.3工程变更计价8.施工安全与环保8.1施工安全要求8.2环保措施8.3安全事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.违约责任11.1违约责任认定11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同生效与解除的程序13.合同附件13.1附件一:工程质量标准13.2附件二:施工进度计划13.3附件三:工程量清单14.合同签署与生效14.1签署日期14.2签署地点14.3合同生效日期第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目背景1.1.1项目名称:2024年度城市基础设施建设项目1.1.2项目业主:市城市建设局1.1.3项目地点:市区1.1.4项目投资:人民币亿元1.2项目目标1.2.1提升城市基础设施水平1.2.2满足城市居民生活需求1.2.3确保项目质量和安全1.3项目范围1.3.1建设内容:道路、桥梁、供水、排水、供电等基础设施1.3.2工程量:公里道路,座桥梁,公里供水管道,公里排水管道,公里供电线路1.3.3工期要求:自合同签订之日起,个月内完成全部施工任务第二条施工单位资质要求2.1资质等级2.1.1施工单位须具备国家建设行政主管部门颁发的特级或一级建筑施工企业资质2.1.2资质证书须在有效期内2.2资质证书2.2.1施工单位须提供完整的资质证书复印件2.2.2证书内容须与实际资质相符2.3业绩证明2.3.1施工单位须提供近五年内的同类项目业绩证明2.3.2业绩证明须包含项目名称、时间、规模、质量等级等信息第三条施工单位义务3.1施工现场管理3.1.1施工单位须建立健全施工现场管理制度3.1.2确保施工现场安全、文明、整洁3.2质量保证措施3.2.1严格执行国家、行业和地方有关工程质量标准3.2.2建立质量管理体系,确保工程质量符合合同要求3.3施工进度控制3.3.1按照合同约定的工期要求,制定详细的施工进度计划3.3.2及时调整施工进度,确保项目按期完成3.4工程造价控制3.4.1严格按照工程量清单和合同约定进行工程造价控制3.4.2对工程变更进行合理计价,确保工程造价的准确性第四条施工单位权利4.1工程款支付4.1.1依照合同约定,按月向施工单位支付工程款4.1.2付款比例根据工程进度和已完成工程量确定4.2施工资料提交4.2.1施工单位须按照合同约定,及时提交施工资料4.2.2施工资料须完整、真实、准确4.3工程变更管理4.3.1业主方提出的工程变更,经双方协商一致后,由施工单位进行实施4.3.2工程变更涉及工程造价的,按合同约定进行调整第五条质量控制要求5.1质量标准5.1.1施工单位须严格按照国家、行业和地方有关工程质量标准进行施工5.1.2工程质量须达到合同约定的质量等级5.2质量检验5.2.1施工单位须按照合同约定,定期进行质量检验5.2.2对不合格工程,施工单位须及时整改,直至合格5.3质量纠纷处理5.3.1发生质量纠纷时,双方应协商解决5.3.2协商不成,可提交有管辖权的人民法院或仲裁机构进行裁决第六条施工进度要求6.1进度计划6.1.1施工单位须制定详细的施工进度计划,包括各阶段施工内容、时间安排等6.1.2进度计划须经业主方审核批准6.2进度调整6.2.1因不可抗力等原因导致施工进度延误时,施工单位应及时向业主方报告6.2.2经双方协商一致,可调整施工进度计划6.3进度延误处理6.3.1因施工单位原因导致施工进度延误,按合同约定承担相应责任6.3.2因业主方原因导致施工进度延误,业主方应承担相应责任第八条工程造价管理7.1工程量清单7.1.1工程量清单须详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价及合价7.1.2工程量清单须按照国家、行业和地方有关规定编制7.2工程结算7.2.1工程结算须在工程竣工验收合格后进行7.2.2工程结算须以实际完成的工程量为准,按合同约定的单价计算7.3工程变更计价7.3.1工程变更计价须在变更发生后的三个工作日内提出7.3.2工程变更计价须由双方共同确认,并作为工程结算的依据第九条施工安全与环保8.1施工安全要求8.1.1施工单位须严格执行国家有关施工安全的规定8.1.2施工现场须设置必要的安全警示标志和防护设施8.2环保措施8.2.1施工单位须采取有效措施,减少施工过程中的污染8.2.2施工单位须遵守国家有关环境保护的法律、法规8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故,施工单位须立即采取措施,防止事故扩大8.3.2施工单位须在事故发生后二十四小时内向业主方报告,并配合事故调查第十条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2协商不成的,可提交有管辖权的人民法院或仲裁机构裁决9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构须为中华人民共和国境内的法院或仲裁机构9.3争议解决程序9.3.1双方应按照争议解决机构的规定提交争议解决申请9.3.2争议解决机构应依法进行审理,并作出裁决第十一条合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行10.1.2双方协商一致解除合同10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格10.2.2合同约定的其他终止条件10.3合同解除与终止的程序10.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止10.3.2合同解除或终止后,双方应进行工程结算和清理工作第十二条违约责任11.1违约责任认定11.1.1违约方应承担违约责任11.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.2违约责任承担11.2.1违约方应按照合同约定承担违约责任11.2.2违约责任承担方式包括但不限于经济赔偿、恢复原状等11.3违约责任赔偿11.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失11.3.2违约方应赔偿因违约给对方造成的间接损失第十三条合同生效与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同12.1.2合同经双方签字盖章后生效12.2合同解除条件12.2.1因不可抗力导致合同无法履行12.2.2双方协商一致解除合同12.3合同生效与解除的程序12.3.1双方应书面通知对方合同生效或解除12.3.2合同生效或解除后,双方应进行工程结算和清理工作第十四条合同签署与生效13.1签署日期13.1.1合同签署日期为双方签字盖章之日13.2签署地点13.2.1合同签署地点为市区大厦13.3合同生效日期13.3.1合同自签署之日起生效第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方指本合同之外的,为合同履行提供专业服务、监督或协助的个人或机构。15.1.2第三方不包括合同双方当事人及其关联公司。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同执行效率和质量。15.2.2确保合同条款的准确理解和执行。15.2.3作为争议解决的第三方,协助解决合同执行中的分歧。第十六条第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在合同执行过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额由合同双方在合同中约定,并应在第三方介入协议中明确。16.2第三方责任限额界定16.2.1第三方责任限额应依据第三方的专业能力、服务性质和合同约定进行合理确定。16.2.2第三方责任限额应在合同中明确,并在第三方介入协议中予以确认。第十七条第三方介入协议17.1第三方介入协议内容17.1.1第三方介入协议应包括第三方的基本信息、服务内容、服务期限、费用及支付方式。17.1.2第三方介入协议应明确第三方的权利和义务,以及违约责任。17.1.3第三方介入协议应明确第三方在合同执行过程中的监督和协助职责。17.2第三方介入协议签订17.2.1第三方介入协议由合同双方与第三方共同签订。17.2.2第三方介入协议签订前,合同双方应共同审核第三方的资质和信誉。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系18.1.1第三方是合同双方的辅助者,其服务内容不应影响合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年土地开发地形图测绘合同3篇
- 业务销售合同范例
- 2024年度办公室装修工程验收及保修合同3篇
- 高利息贷款合同模板
- 鸡饲料采购合同范例
- 2024年度物流节能减排合同3篇
- 风机销售维修合同范例
- 试用合同范例填写
- 2024商铺租赁及租赁保证金退还合同3篇
- 私人楼房维修合同范例
- 餐饮消防安全培训课件
- 特选2023年河南省高考对口升学医科类中医专业课试题卷
- 毕业设计(论文)-青皮核桃去皮机结构设计
- 《多项式》教学设计
- 调试记录【可编辑范本】
- 根本死亡原因判定课件
- 中国古钱币课件
- 北京市广渠门中学2022年七年级数学第一学期期末质量检测试题含解析
- 中职《金属加工与实训-基础常识与技能训练》 第4章 金属热加工基础(上) 云天课件
- 班级管理案例范文(精选6篇)
- DB11T 695-2017 建筑工程资料管理规程
评论
0/150
提交评论