2024年度城市地下综合管廊工程设计与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市地下综合管廊工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条工程概述与目标2.1工程名称：2024年度城市地下综合管廊工程2.2工程地点：具体施工地点2.3工程内容：综合管廊的设计与施工2.4工程目标：完成综合管廊的设计和施工，满足相关规范和要求第三条合同范围与工作内容3.1甲方的工作范围3.1.1提供工程所需的资料和信息3.1.2审批乙方和丙方提交的设计和施工方案3.2乙方的工作范围3.2.1负责综合管廊的设计工作3.2.2负责施工的组织和管理3.3丙方的工作范围3.3.1提供技术支持和咨询服务3.3.2协助解决设计与施工中的技术问题第四条合同期限与进度安排4.1合同生效日期：本合同签订之日起4.2设计期限：自合同生效之日起至2024年某月某日4.3施工期限：自设计方案批准之日起至2024年某月某日4.4进度安排：按照约定的时间节点提交设计文件和完成施工任务第五条设计与施工质量要求5.1设计质量要求5.1.1符合国家相关规范和标准5.1.2满足甲方提出的功能和使用要求5.1.3保证工程的安全性和可靠性5.2施工质量要求5.2.1按照设计和施工方案进行施工5.2.2符合国家相关规范和标准5.2.3保证工程的安全性和可靠性第六条合同价款与支付方式6.1合同总价：人民币元整6.2支付方式：按照约定的时间节点支付相应款项6.3支付条件：满足合同约定的工程进度和质量要求第七条违约责任与赔偿7.1甲方违约7.1.1未按约定提供资料和信息，导致工程无法正常进行7.1.2未按约定时间审批设计方案和施工方案7.2乙方违约7.2.1未按约定时间提交设计文件7.2.2未按约定质量完成设计工作7.3丙方违约7.3.1未按约定提供技术支持和咨询服务7.3.2未按约定解决设计与施工中的技术问题第八条争议解决方式8.1双方发生的争议，应通过友好协商解决8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第九条合同的变更与解除9.1合同的变更9.1.1经双方协商一致，可以变更合同的内容9.1.2变更后的合同经双方签字盖章后生效9.2合同的解除9.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同9.2.2解除合同后，双方应按照约定处理善后事宜第十条保密条款10.1双方应对合同内容和商务谈判过程中的信息保密10.2未经对方同意，不得向第三方泄露合同内容第十一条合同的生效、履行与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2双方应按照合同约定履行各自的权利和义务11.3合同终止后，双方应按照约定处理善后事宜第十二条其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法行为12.2双方应尊重社会公德，维护社会公共利益12.3双方应遵守合同精神和诚信原则，履行合同义务第十三条附件13.1设计方案13.2施工方案13.3相关规范和标准文件第十四条签字盖章14.1甲方签字：14.2乙方签字：14.3丙方签字：14.4签字日期：2024年某月某日第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：中华人民共和国市城市基础设施投资集团有限公司1.1甲方地址：市区路号1.2乙方名称：市建筑设计研究院1.2乙方地址：市区路号1.3丙方名称：市建筑工程有限公司1.3丙方地址：市区路号第二条工程概述与目标2.1工程名称：2024年度城市地下综合管廊工程2.2工程地点：市区街道2.3工程内容：综合管廊的设计与施工，包括但不限于管廊本体结构、附属设施、排水系统、通风系统、照明系统等2.4工程目标：按照甲方要求，完成综合管廊的设计和施工，确保工程质量、安全、进度达到预期目标第三条合同范围与工作内容3.1甲方的工作范围3.1.1提供工程所需的资料和信息，包括但不限于地质勘察报告、水文报告、地下管线现状图等3.1.2审批乙方和丙方提交的设计和施工方案，包括但不限于设计图纸、施工组织设计、施工计划等3.2乙方的工作范围3.2.1负责综合管廊的设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计、设计变更等3.2.2负责施工的组织和管理，包括但不限于施工队伍的选定、施工材料的采购、施工现场的管理等3.3丙方的工作范围3.3.1提供技术支持和咨询服务，包括但不限于施工过程中的技术难题解决、新技术应用等3.3.2协助解决设计与施工中的技术问题，包括但不限于现场施工指导、质量控制等第四条合同期限与进度安排4.1合同生效日期：本合同签订之日起4.2设计期限：自合同生效之日起至2024年某月某日4.3施工期限：自设计方案批准之日起至2024年某月某日4.4进度安排：按照约定的时间节点提交设计文件和完成施工任务，具体时间节点由甲乙丙三方协商确定第五条设计与施工质量要求5.1设计质量要求5.1.1符合国家及地方相关规范和标准，包括但不限于《城市综合管廊设计规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等5.1.2满足甲方提出的功能和使用要求，包括但不限于管廊的容纳能力、通行能力、安全性等5.1.3保证工程的安全性和可靠性，包括但不限于结构安全、防火安全、电气安全等5.2施工质量要求5.2.1按照设计和施工方案进行施工，确保工程质量符合设计要求5.2.2符合国家及地方相关规范和标准，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》等5.2.3保证工程的安全性和可靠性，包括但不限于施工过程中的安全防护、质量控制等第六条合同价款与支付方式6.1合同总价：人民币元整（大写：元整）6.2支付方式：按照约定的时间节点支付相应款项，具体支付方式由甲乙丙三方协商确定6.3支付条件：满足合同约定的工程进度和质量要求，具体支付条件由甲乙丙三方协商确定第七条违约责任与赔偿7.1甲方违约7.1.1未按约定提供资料和信息，导致工程无法正常进行，甲方应承担由此产生的违约责任7.1.2未按约定时间审批设计方案和施工方案，甲方应承担由此产生的违约责任7.2乙方违约7.2.1未按约定时间提交设计文件，乙方应承担由此产生的违约责任7.2.2未按约定质量完成设计工作，乙方应承担由此产生的违约责任7.3丙方违约7.3.1未按约定提供技术支持和咨询服务，丙方应承担由此产生的违约责任7.3.2未按约定解决设计与施工中的技术问题，丙方应承担由此产生的违约责任第八条争议解决方式8.1双方发生的争议，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼过程中，双方应继续履行本合同，除非法院另有判决。第九条合同的变更与解除9.1合同的变更9.1.1经双方协商一致，可以变更合同的内容。变更后的合同经双方签字盖章后生效。9.1.2变更后的合同应为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。9.2合同的解除9.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。9.2.2解除合同后，双方应按照约定处理善后事宜。第十条保密条款10.1双方应对合同内容和商务谈判过程中的信息保密。未经对方同意，不得向第三方泄露合同内容。10.2保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后终止。第十一条合同的生效、履行与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。11.3合同终止后，双方应按照约定处理善后事宜。第十二条其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法行为。12.2双方应尊重社会公德，维护社会公共利益。12.3双方应遵守合同精神和诚信原则，履行合同义务。第十三条附件13.1设计方案13.2施工方案13.3相关规范和标准文件第十四条签字盖章14.1甲方签字：14.2乙方签字：14.3丙方签字：14.4签字日期：2024年某月某日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方是指除甲方、乙方、丙方之外的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、融资方等。1.3第三方介入可根据合同履行需要，由甲方、乙方或丙方邀请或指定。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲乙丙三方协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入的条件包括但不限于专业能力、信誉度、法律法规要求等。2.3第三方介入的程序包括但不限于三方协商、签订协议、明确职责等。第三条第三方的权利与义务3.1第三方有权根据合同约定及法律规定，获得相应的报酬和服务保障。3.2第三方有义务按照合同约定和法律法规要求，完成介入工作，并保证质量。3.3第三方应遵守合同精神和诚信原则，履行合同义务，并维护甲方、乙方、丙方的合法权益。第四条第三方责任限额4.1第三方应对其介入工作范围内的行为负责，并承担相应法律责任。4.2第三方责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、责任免除等。4.3第三方责任限额的约定应明确、具体，并在书面协议中予以注明。第五条第三方与甲方、乙方、丙方的关系5.1第三方与甲方、乙方、丙方应保持独立关系，不影响各方之间的合同履行。5.2第三方在履行合同过程中，不得侵犯甲方、乙方、丙方的商业秘密和技术秘密。5.3第三方与甲方、乙方、丙方之间的沟通、协调由三方共同负责。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更需经甲乙丙三方协商一致，并签订书面协议。6.2第三方介入的终止条件包括但不限于合同履行完毕、第三方违约、不可抗力等。6.3第三方介入的终止程序包括但不限于三方协商、签订协议、解除合同等。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约包括但不限于未按约定完成工作、未保证质量、未遵守法律法规等。7.2违约处理包括但不限于违约责任的认定、违约赔偿的计算、违约赔偿的支付等。7.3违约处理应按照合同约定和法律法规要求进行，必要时可依法采取强制措施。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入产生的争议应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼过程中，第三方应继续履行本合同，除非法院另有判决。第九条合同的变更与解除9.1合同的变更与解除应遵循本合同第七条、第八条的约定。第十条保密条款10.1第三方应对合同内容和商务谈判过程中的信息保密。未经甲方、乙方、丙方同意，不得向第三方泄露合同内容。10.2保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后终止。第十一条合同的生效、履行与终止11.1本合同自甲方、乙方、丙方签字盖章之日起生效。11.2甲方、乙方、丙方应按照合同约定履行各自的权利和义务。11.3合同终止后，甲方、乙方、丙方应按照约定处理善后事宜。第十二条其他约定12.1甲方、乙方、丙方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法行为。12.2甲方、乙方、丙方应尊重社会公德，维护社会公共利益。12.3甲方、乙方、丙方应遵守合同精神和诚信原则，履行合同义务。本部分修正了关于第三方介入的条款，明确了第三方的概念、责权利以及与其他各方的划分。第三方介入的修正条款旨在确保合同履行过程中的顺利进行，并界定第三方的责任限额。各方应严格遵守本合同及第三方介入的修正条款，共同维护合同的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案：包括综合管廊的整体设计、结构设计、电气设计、通风设计、排水设计等。2.施工方案：包括施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施、施工质量控制等。3.相关规范和标准文件：包括但不限于《城市综合管廊设计规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等。4.地质勘察报告：包括地质条件、地下水位、土层分布等。5.水文报告：包括地下水流量、水质、水位变化等。6.地下管线现状图：包括已存在的地下管线位置、走向、规格等。7.合同履行过程中的会议纪要：包括工程进度协调会、设计评审会、施工调度会等。8.工程变更通知单：包括设计变更、施工变更、进度变更等。9.工程验收报告：包括工程质量验收、安全验收、环保验收等。10.支付证明：包括工程进度款的支付证明、设计费用的支付证明等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：1.1未按约定提供资料和信息，导致工程无法正常进行，甲方应承担由此产生的违约责任。1.2未按约定时间审批设计方案和施工方案，甲方应承担由此产生的违约责任。1.3未按约定支付工程款项，甲方应承担由此产生的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定：2.1未按约定时间提交设计文件，乙方应承担由此产生的违约责任。2.2未按约定质量完成设计工作，乙方应承担由此产生的违约责任。2.3未按约定配合甲方、丙方进行施工，乙方应承担由此产生的违约责任。3.丙方违约行为及责任认定：3.1未按约定提供技术支持和咨询服务，丙方应承担由此产生的违约责任。3.2未按约定解决设计与施工中的技术问题，丙方应承担由此产生的违约责任。3.3未按约定配合甲方、乙方进行工程管理，丙方应承担由此产生的违约责任。4.第三方违约行为及责任认定：4.1未按约定完成工作，第三方应承担由此产生的违约责任。4.2未保证工作质量，第三方应承担由此产生的违约责任。4.3未遵守法律法规，第三方应承担由此产生的违约责任。全文完。2024年度城市地下综合管廊工程设计与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计与施工范围第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3支付时间表第三条设计与施工要求3.1设计要求3.2施工要求3.3质量标准第四条合同期限4.1设计期限4.2施工期限第五条合同变更与调整5.1变更条件5.2调整程序第六条违约责任6.1发包方违约6.2承包方违约第七条争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点与机构第八条保险责任8.1承包方保险8.2发包方保险第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条设计与施工文件的交付11.1设计文件交付11.2施工文件交付第十二条项目管理与协调12.1项目管理组织12.2协调机制第十三条环境保护与安全生产13.1环境保护要求13.2安全生产要求第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计与施工范围本合同的设计与施工范围包括但不限于：管廊工程的基础设计、主体结构设计、电气设计、暖通设计、给排水设计、消防设计、绿化设计以及施工、设备安装、调试、验收等全部工作。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额本合同的设计与施工总金额为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），详见附件一《合同金额明细表》。2.2支付方式本合同的支付方式采用分期支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的30%；（2）设计阶段完成后，甲方支付乙方设计费用的50%；（3）施工阶段完成后，甲方支付乙方施工费用的50%；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%。2.3支付时间表甲方按照本合同约定的支付方式，具体支付时间如下：（1）合同签订后七个工作日内支付人民币万元整；（2）设计阶段完成后支付设计费用人民币万元整；（3）施工阶段完成后支付施工费用人民币万元整；（4）工程验收合格后支付剩余人民币万元整。第三条设计与施工要求3.1设计要求乙方应按照甲方提供的技术要求和标准，完成设计工作，并提交完整的设计文件。设计文件应包括：设计说明书、施工图纸、施工说明、材料清单、设备清单等。3.2施工要求乙方应按照设计文件和甲方提供的技术要求，进行施工，并保证施工质量和进度。3.3质量标准乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，并保证工程质量符合《城市综合管廊工程技术规范》（GB508382015）的要求。第四条合同期限4.1设计期限乙方应自合同签订之日起计算，完成设计工作，设计期限为壹佰捌拾个日历天。4.2施工期限乙方应自设计文件批准之日起计算，完成施工工作，施工期限为壹佰捌拾个日历天。第五条合同变更与调整5.1变更条件合同履行过程中，如因甲方需求变更、政策调整等原因导致合同内容发生变更，双方可协商签订补充协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。5.2调整程序合同变更内容应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议签订后，乙方应按照变更后的合同内容执行。第六条违约责任6.1发包方违约甲方未按照约定时间支付合同款项，应按照迟延支付金额的千分之壹向乙方支付违约金。6.2承包方违约乙方未按照约定时间完成设计或施工工作，应按照迟延完成部分的合同金额的千分之壹向甲方支付违约金。如乙方严重违约导致工程无法继续进行，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的10%。第八条保险责任8.1承包方保险乙方应按照甲方要求，为工程购买建筑工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险等保险，并将保险单副本提交甲方备案。8.2发包方保险甲方应按照乙方要求，为乙方人员购买人身意外伤害保险，并将保险单副本提交乙方备案。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议签订后，乙方应按照变更后的合同内容执行。10.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违约，另一方解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同。第十一条设计与施工文件的交付11.1设计文件交付乙方应按照合同约定时间，向甲方交付设计文件，包括设计说明书、施工图纸、施工说明、材料清单、设备清单等。11.2施工文件交付乙方应按照合同约定时间，向甲方交付施工文件，包括施工方案、施工进度计划、施工组织设计、安全文明施工措施等。第十二条项目管理与协调12.1项目管理组织双方应共同成立项目管理组，负责项目日常管理、协调工作。项目管理组成员名单详见附件二《项目管理组成员名单》。12.2协调机制双方应通过定期会议、现场协调、书面沟通等方式，及时解决项目实施过程中的问题，确保项目顺利进行。第十三条环境保护与安全生产13.1环境保护要求乙方应按照国家和地方环保法规的要求，做好施工现场的环境保护工作，防止污染和生态破坏。13.2安全生产要求乙方应按照国家和地方安全生产法规的要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保人员安全、工程安全。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并采取必要措施减少损失。不可抗力事件结束后，双方应协商继续履行合同。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。14.4合同附件本合同附件包括：《合同金额明细表》、《项目管理组成员名单》等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指非甲乙方合同当事人，但参与合同履行过程的自然人、法人或其他组织。第三方可以包括中介方、监理方、审计方、检测方等。1.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不限于：中介方协助甲乙方进行项目招投标、监理方对工程质量、进度进行监督、审计方对合同履行进行审计、检测方对工程质量进行检测等。第二条第三方责任2.1第三方责任限定第三方介入并不意味着第三方成为合同当事人，第三方不承担合同履行义务，也不享有合同权利。第三方仅承担其在介入过程中产生的特定义务和责任。2.2第三方责任限额甲乙方根据本合同有第三方介入时，需明确第三方的责任限额。第三方责任限额包括但不限于：第三方承担的义务范围、第三方赔偿责任的上限等。第三条第三方选择与委托3.1第三方选择3.2第三方委托甲乙方应与第三方签订委托协议，明确第三方的义务和责任。委托协议应包括但不限于：第三方的工作内容、工作期限、工作成果要求、报酬等。第四条第三方协调与管理4.1第三方协调甲乙方应与第三方进行有效沟通，确保第三方了解甲乙方的需求和期望，确保第三方按照甲乙方的要求履行义务。4.2第三方管理甲乙方应监督第三方的工作过程，确保第三方按照合同约定履行义务。甲乙方有权对第三方的工作进行评价，并提出改进意见。第五条第三方工作成果交付5.1第三方工作成果第三方应按照合同约定，完成工作并交付工作成果。工作成果应包括但不限于：报告、图纸、审计结果等。5.2工作成果审查甲乙方应对第三方的工作成果进行审查，确保工作成果符合合同要求。如工作成果不符合合同要求，甲乙方有权要求第三方进行修改或重新提交。第六条第三方费用支付6.1第三方费用甲乙方应按照委托协议的约定，支付第三方的费用。第三方费用的支付方式、支付时间等应在委托协议中明确。6.2费用支付审查甲乙方应对第三方费用的支付进行审查，确保费用支付的合理性和合规性。第七条第三方责任承担7.1第三方责任第三方因履行委托协议产生的法律责任，由第三方自行承担。第三方不得以任何理由主张免除或减轻其法律责任。7.2第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方之间的合同权利义务，不因第三方的介入而改变。第八条第三方违约处理8.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。8.2违约处理程序甲乙方与第三方协商解决违约问题。如协商不成，甲乙方有权解除委托协议，并追究第三方的违约责任。第九条第三方解除合同9.1第三方解除合同条件如第三方因不可抗力等原因无法履行委托协议，第三方有权解除合同。9.2解除合同程序第三方应提前通知甲乙方，并采取必要措施减少损失。合同解除后，甲乙方与第三方应按照合同约定处理后续事项。第十条第三方保密义务10.1保密内容第三方应对其在合同履行过程中获得的甲乙方商业秘密、技术秘密等保密信息，承担保密义务。10.2保密期限保密期限自合同履行完毕之日起计算，至合同解除或终止之日起贰年内有效。第十一条第三方权益保护11.1第三方权益第三方根据合同约定享有的权益，不受甲乙方其他合同关系的影响。11.2权益保护措施甲乙方应采取必要措施，保障第三方的合法权益。如第三方权益受到损害，甲乙方应承担相应的法律责任。第十二条第三方介入合同的变更与终止12.1变更条件本合同履行过程中，如因甲方需求变更、政策调整等原因导致第三方介入合同内容发生变更，双方可协商签订补充协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。12.2终止条件合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违约，另一方解除合同；（3）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《合同金额明细表》详细列出合同的设计与施工总金额，包括各项费用的明细。附件二：《项目管理组成员名单》列出项目管理组的成员名单，包括姓名、职务、联系方式等信息。附件三：《设计文件交付清单》详细列出设计文件的内容，包括设计说明书、施工图纸等。附件四：《施工文件交付清单》详细列出施工文件的内容，包括施工方案、施工进度计划等。附件五：《第三方介入协议》详细列出第三方介入的协议内容，包括第三方的义务和责任、工作内容、工作期限等。附件六：《第三方工作成果交付清单》详细列出第三方工作成果的内容，包括报告、图纸等。附件七：《第三方费用支付清单》详细列出第三方费用的支付方式、支付时间等。附件八：《合同变更协议》当合同内容发生变更时，双方签署的变更协议。附件九：《违约行为及责任认定清单》详细列出合作中所有涉及到的违约行为以及违约的责任认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为示例：甲方未按照约定时间支付合同款项。责任认定：甲方应按照迟延支付金额的千分之壹向乙方支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为示例：乙方未按照约定时间完成设计或施工工作。责任认定：乙方应按照迟延完成部分的合同金额的千分之壹向甲方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为示例：第三方未按照合同约定履行义务。责任认定：甲乙方有权要求第三方承担违约责任，如协商不成，甲乙方有权解除委托协议，并追究第三方的违约责任。全文完。2024年度城市地下综合管廊工程设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计与施工范围第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3支付时间表第三条设计与施工期限3.1设计期限3.2施工期限3.3延期条款第四条设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量标准第五条合同的履行与监督5.1发包方的权利与义务5.2承包方的权利与义务5.3监督与检查第六条变更与调整6.1变更条件6.2变更程序6.3变更费用第七条合同的解除与终止7.1解除条件7.2终止条件7.3解除与终止的后果第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼与仲裁第十条合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权使用12.3侵权责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的补充14.3合同的解释第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指甲方，即城市建设管理局。1.2承包方：指乙方，即X工程公司。1.3设计与施工范围：本合同项下的城市地下综合管廊工程，包括设计、施工、设备供应、材料供应、调试、验收等全过程。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额：本合同的总金额为人民币亿元（大写：人民币玖拾亿元整），包括设计费、施工费、设备材料费等。2.2支付方式：甲方分期支付乙方合同款项，具体支付方式按照双方另行签订的支付协议执行。2.3支付时间表：甲方应按照合同约定时间和金额支付乙方。第三条设计与施工期限3.1设计期限：乙方应在合同签订后X个月内完成工程设计。3.2施工期限：乙方应在设计完成后X个月内完成工程施工。3.3延期条款：如因不可抗力等原因导致乙方无法按期完成工程，乙方应提前X个工作日向甲方申请延期，甲方批准后方可延期。第四条设计与施工要求4.1设计要求：乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行设计，确保设计质量。4.2施工要求：乙方应按照设计文件和施工标准进行施工，保证工程质量。4.3质量标准：本工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。第五条合同的履行与监督5.1发包方的权利与义务：甲方有权对乙方的工作进行监督，要求乙方按照合同约定履行义务。5.2承包方的权利与义务：乙方应按照合同约定完成工作，并接受甲方的监督。5.3监督与检查：甲方有权对乙方的工作进行检查，乙方应予以配合。第六条变更与调整6.1变更条件：合同执行过程中，如因客观原因需要变更或调整合同内容，双方可协商一致进行变更。6.2变更程序：变更内容需双方签署变更协议，并报相关主管部门批准。6.3变更费用：变更产生的费用按照双方协商确定的方式承担。第七条合同的解除与终止7.1解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，双方可协商解除合同。7.2终止条件：合同履行完毕，双方签署终止协议，合同终止。7.3解除与终止的后果：合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。第八部分：违约责任8.1发包方的违约责任：甲方如未按约定时间支付合同款项，应支付乙方违约金。8.2承包方的违约责任：乙方如未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金。8.3违约赔偿：违约方应承担因违约产生的直接经济损失和甲方因此而产生的其他损失。第九部分：争议解决 a）调解； b）仲裁； c）诉讼。9.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为X仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为甲方所在地人民法院。9.3诉讼与仲裁：双方同意，仲裁或诉讼的结果是终局的，对双方均有约束力。第十部分：合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改程序：合同执行过程中，如双方需对合同内容进行修改，应签署书面修改协议。10.3合同解除条件：合同解除应经双方协商一致，并签署书面解除协议。第十一部分：保密条款11.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同解除或终止之日起X年。11.3违约保密条款：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此产生的损失。第十二部分：知识产权保护12.1知识产权归属：乙方完成的工程设计、施工技术等成果的知识产权归甲方所有。12.2知识产权使用：未经甲方同意，乙方不得使用甲方提供的技术资料、设计文件等。12.3侵权责任：乙方如侵犯甲方知识产权，应承担第八条违约责任8.1发包方的违约责任：甲方如未按约定时间支付合同款项，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。8.2承包方的违约责任：乙方如未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。8.3违约赔偿：违约方应承担因违约产生的直接经济损失和甲方因此而产生的其他损失。第九条争议解决 a）调解； b）仲裁； c）诉讼。9.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为X仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为甲方所在地人民法院。9.3诉讼与仲裁：双方同意，仲裁或诉讼的结果是终局的，对双方均有约束力。第十条合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改程序：合同执行过程中，如双方需对合同内容进行修改，应签署书面修改协议。10.3合同解除条件：合同解除应经双方协商一致，并签署书面解除协议。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同解除或终止之日起X年。11.3违约保密条款：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此产生的损失。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属：乙方完成的工程设计、施工技术等成果的知识产权归甲方所有。12.2知识产权使用：未经甲方同意，乙方不得使用甲方提供的技术资料、设计文件等。12.3侵权责任：乙方如侵犯甲方知识产权，应承担相应的法律责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如地震、洪水等。13.2不可抗力后果：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.3不可抗力处理：双方应立即协商，采取措施减轻损失，并尽快恢复履行合同。第十四条其他条款14.1合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的补充：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的解释：本合同未尽事宜，由双方协商解释。如解释不一致，以书面解释为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，参与本合同项目执行过程的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件：本合同执行过程中，如甲方或乙方认为有必要引入第三方参与项目，可向对方提出书面申请。2.2第三方介入程序：双方协商一致后，甲方或乙方应向第三方发出书面邀请，第三方接受邀请后，成为合同当事人之一。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利：第三方根据合同约定，有权获得合同款项、参与项目执行、要求甲方或乙方提供必要的协助和支持。3.2第三方义务：第三方应按照合同约定履行相应职责，确保项目顺利进行，并承担因自身原因导致的损失。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额：第三方应对其参与项目过程中产生的违约、侵权等行为承担相应责任，但责任限额不得超过合同约定的金额。4.2第三方责任限制：第三方不对甲方或乙方因合同履行不当导致的损失承担责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方应视为甲方合同当事人，接受甲方的监督和管理。5.2第三方与乙方关系：第三方应视为乙方合同当事人，接受乙方的指导和要求。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：第三方如未按合同约定履行义务，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约赔偿：第三方应赔偿因其违约导致的直接经济损失和甲方或乙方因此而产生的其他损失。第七条第三方争议解决 a）调解； b）仲裁； c）诉讼。7.2第三方争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为X仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为甲方所在地人民法院。第八条第三方解除与终止8.1第三方解除条件：合同执行完毕，第三方完成合同约定的工作，合同自然解除。8.2第三方终止条件：合同解除或终止后，第三方应按照甲方或乙方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。第九条第三方保密条款9.1保密内容：第三方在合同执行过程中获取的甲方或乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自合同生效之日起至合同解除或终止之日起X年。9.3违约保密条款：违反保密条款的第三方应承担违约责任，赔偿甲方或乙方因此产生的损失。第十条第三方知识产权保护10.1知识产权归属：第三方完成的工程设计、施工技术等成果的知识产权归甲方所有。10