建筑工程防水施工合同范本

建筑工程防水施工合同范本合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________二、施工内容2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，进行建筑工程防水施工。2.2施工方应保证施工质量，确保工程达到设计要求和相关规范标准。2.3施工方应按照合同约定的工期完成施工任务。三、合同价格3.1双方确认，施工方按照约定的施工内容和质量要求，完成工程后，业主应付给施工方合同总价款为：__________元（大写：____________________元整）。3.2合同总价款包括：工程材料费、工程人工费、工程机械使用费、管理费、利润等。3.3合同总价款支付方式：（1）业主自施工方开具发票之日起支付合同总价款的50%；（2）工程验收合格后，业主支付合同总价款的40%；（3）质保期满无质量问题后，业主支付剩余的10%。四、工期4.1双方确认，施工方应在本合同签订之日起____个工作日内，向业主提交详细的施工计划和进度安排。4.2施工方应按照约定的工期完成施工任务。如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。五、质量保证5.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。5.2施工方应在其施工范围内承担质保责任，质保期限为____年。5.3质保期内，如工程出现质量问题，施工方应在接到业主通知后的____个工作日内到达现场进行处理。六、安全生产6.1施工方应严格执行国家关于安全生产的法律、法规和规定，确保工程施工过程中的安全生产。6.2施工方应按照业主提供的施工现场情况进行安全评估，并制定相应的安全生产措施。6.3施工方应为其员工办理工伤保险，并承担施工过程中发生的安全事故的相关费用。七、违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。7.2施工方如未按照约定完成施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建筑工程防水施工图纸2.施工方案和技术要求3.施工计划和进度安排4.安全生产措施5.工伤保险证明文件6.工程质量验收标准7.施工合同补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工任务，或工程质量不符合约定标准的，视为违约。2.施工方未按照约定工期完成施工任务的，视为违约。3.施工方未按照约定支付合同总价款的，视为违约。4.施工方未按照约定提供施工图纸、施工方案和技术要求的，视为违约。5.业主未按照约定支付合同总价款的，视为违约。6.业主未按照约定提供施工现场的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担工程建设的单位或个人。2.乙方：指承担工程建设的施工单位。3.施工质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求的状态。4.质保期限：指施工方在其施工范围内承担质保责任的时间期限。5.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金额。6.安全生产：指在工程施工过程中，采取一系列措施保障人员安全和设备完好。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：按照约定工期进行违约金计算，督促施工方加快施工进度。2.工程质量问题：解决办法：及时通知施工方进行处理，严重问题可要求施工方返工。3.合同价款支付纠纷：解决办法：查看合同条款，按照约定支付合同总价款。4.施工安全事故：解决办法：立即启动应急预案，保障人员安全，及时报告业主并通报相关部门。5.施工方未履行安全生产义务：解决办法：要求施工方立即整改，并按照安全生产规定进行施工。五、所有应用场景：