2024年式建筑工程砌砖劳务分包协议3篇_第1页
2024年式建筑工程砌砖劳务分包协议3篇_第2页
2024年式建筑工程砌砖劳务分包协议3篇_第3页
2024年式建筑工程砌砖劳务分包协议3篇_第4页
2024年式建筑工程砌砖劳务分包协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年式建筑工程砌砖劳务分包协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程质量要求4.工程进度4.1工程开工时间4.2工程完工时间4.3工程进度节点5.工程价格5.1分包工程总价5.2付款方式及时间5.3价格调整机制6.材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料供应责任7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.保修责任8.1保修范围8.2保修期限8.3保修费用承担9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同终止条件11.4合同终止时间12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:材料清单12.3附件三:合同双方签字盖章页13.其他约定事项13.1法律法规遵守13.2合同履行地13.3合同变更与解除13.4通知与送达14.合同签订与生效日期14.1合同签订日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方联系方式:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]第二条工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程详细地址]2.3工程规模[工程规模描述,如:建筑面积、占地面积等]2.4工程类型[工程类型,如:住宅、商业、工业等]第三条分包内容3.1分包工程范围[具体分包工程内容,如:砌砖工程、抹灰工程等]3.2分包工程量[具体工程量,如:平方米、立方米等]3.3分包工程质量要求[质量标准,如:符合国家相关质量标准、行业标准等]第四条工程进度4.1工程开工时间[具体开工日期]4.2工程完工时间[具体完工日期]4.3工程进度节点[列出具体进度节点及时间]第五条工程价格5.1分包工程总价[分包工程总价金额]5.2付款方式及时间[付款方式,如:按工程进度付款、按月付款等][付款时间节点及金额]5.3价格调整机制[价格调整依据及调整方式]第六条材料供应6.1材料供应方式[材料供应责任方,如:甲方提供、乙方自行采购等]6.2材料质量要求[材料质量标准,如:符合国家标准、行业标准等]6.3材料供应责任[材料供应责任方责任及违约责任]第七条工程验收7.1验收标准[验收标准,如:符合设计文件、施工图纸等]7.2验收程序[验收程序,如:自检、互检、专检等]7.3验收时间[具体验收时间,如:每月、每季度等]第八条保修责任8.1保修范围[具体保修范围,如:砌体结构、抹灰层等]8.2保修期限[保修期限,如:自工程竣工验收合格之日起一年]8.3保修费用承担[保修费用承担方式,如:保修期内免费维修,保修期满后由乙方自行承担维修费用]第九条违约责任9.1违约情形[具体违约情形,如:逾期完成工程、工程质量不符合要求等]9.2违约责任承担[违约责任承担方式,如:赔偿损失、支付违约金等]9.3违约赔偿[赔偿金额计算方法及赔偿时间]第十条争议解决10.1争议解决方式[争议解决方式,如:协商、调解、仲裁、诉讼等]10.2争议解决机构[争议解决机构名称及地址]10.3争议解决程序[争议解决具体程序,如:争议提交、调解期限、仲裁或诉讼程序等]第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件[合同生效所需条件,如:双方签字盖章、合同内容完整等]11.2合同生效时间[合同生效具体时间]11.3合同终止条件[合同终止情形,如:工程完成、双方协商一致、法定情形等]11.4合同终止时间[合同终止具体时间]第十二条合同附件12.1附件一:工程量清单[工程量清单详细内容]12.2附件二:材料清单[材料清单详细内容]12.3附件三:合同双方签字盖章页[双方签字盖章页]第十三条其他约定事项13.1法律法规遵守[双方承诺遵守的法律法规]13.2合同履行地[合同履行具体地点]13.3合同变更与解除[合同变更及解除的具体条件和程序]13.4通知与送达[通知与送达的具体方式和地址]第十四条合同签订与生效日期14.1合同签订日期[合同签订的具体日期]14.2合同生效日期[合同生效的具体日期]第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同指定的,或根据合同约定,提供中介、咨询、监理、检验、评估等服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同双方及其员工、顾问、关联方或任何可能对合同执行产生利益冲突的实体。第二条第三方介入的目的与范围2.1第三方介入的目的是为确保合同的顺利履行,提高工程质量,保障双方合法权益。2.2.1监督工程质量、进度;2.2.2提供技术咨询;2.2.3协调解决合同履行中的争议;2.2.4审核工程量及材料清单;2.2.5其他甲乙双方约定的服务。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行合同过程中,因自身过错导致合同一方或双方遭受损失的,应当承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,不得超过合同总价的[具体百分比]。3.3第三方责任限额的具体计算方法如下:[具体计算公式或方法]第四条第三方权利与义务4.1.1要求甲乙双方提供必要的资料和信息;4.1.2对工程进行现场监督和检查;4.1.3依法提出意见和建议;4.1.4依据合同约定收取服务费用。4.2.1按照合同约定提供专业、公正的服务;4.2.2保守合同双方的商业秘密;4.2.3在合同约定的范围内行使权利,不得滥用;4.2.4按时提交服务报告和资料。第五条第三方更换与退出5.1如第三方在履行合同过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权要求更换第三方。5.2第三方退出合同的条件包括:5.2.1合同约定的服务期限届满;5.2.2双方协商一致;5.2.3出现合同约定的退出情形;5.2.4法律法规规定的其他情形。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:6.1.1第三方对甲方提供的服务仅限于合同约定的范围内;6.1.2甲方对第三方的行为承担连带责任;6.1.3甲方有权监督第三方的服务质量和进度。6.2第三方与乙方的划分:6.2.1第三方对乙方提供的服务仅限于合同约定的范围内;6.2.2乙方对第三方的行为承担连带责任;6.2.3乙方有权监督第三方的服务质量和进度。6.3第三方与合同双方的关系:6.3.1第三方与合同双方均为独立法人或自然人;6.3.2第三方与合同双方之间不存在任何隶属关系;6.3.3第三方对合同双方的任何一方均不承担任何形式的连带责任。第七条第三方服务费用7.1第三方服务费用按照合同约定支付,支付方式、时间和金额由甲乙双方协商确定。7.2.1技术咨询费;7.2.2监理费;7.2.3检验费;7.2.4评估费;7.2.5其他约定的服务费用。第八条第三方合同变更与解除8.1如合同双方需要变更或解除第三方合同,应提前[具体时间]通知第三方,并协商一致。8.2第三方合同变更或解除后,甲乙双方应按照变更或解除后的合同继续履行各自的义务。8.3第三方合同变更或解除不影响本合同的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包含所有分包工程的详细工程量、工程描述、计量单位、工程单价等信息。附件说明:作为合同附件,工程量清单是计算工程总价、进行进度付款和验收的依据。2.附件二:材料清单详细要求:列出所有用于分包工程的材料名称、规格、型号、数量、品牌、供应商等信息。3.附件三:合同双方签字盖章页详细要求:合同双方签字盖章确认的合同副本。附件说明:签字盖章页是合同正式生效的标志,也是双方履行合同的法律凭证。4.附件四:工程进度计划详细要求:详细列出工程的各个施工阶段、开始时间、结束时间、关键节点等信息。附件说明:工程进度计划是双方监督工程进度和确保按时完工的依据。5.附件五:质量保证书详细要求:由乙方提供的质量保证文件,包括质量标准、检验方法、保修承诺等信息。6.附件六:付款计划详细要求:详细列出工程各个阶段的付款金额、付款时间、付款条件等信息。附件说明:付款计划是双方进行财务结算和资金管理的依据。7.附件七:争议解决协议详细要求:双方就争议解决方式、程序、地点等达成的协议。附件说明:争议解决协议是解决合同履行过程中出现的争议的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未能按照合同约定的工程进度完成工程。责任认定标准:乙方应赔偿甲方因此造成的直接经济损失,并支付合同总价一定比例的违约金。示例说明:若乙方未能在合同约定的期限内完成工程,甲方有权要求乙方支付合同总价10%的违约金。2.违约行为:乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:乙方应立即更换不合格材料,并承担因此产生的费用。示例说明:若乙方提供的砖块不符合质量标准,乙方应立即更换并承担更换费用。3.违约行为:甲方未按照合同约定支付工程款项。责任认定标准:甲方应按照合同约定的时间支付工程款项,否则应向乙方支付逾期付款的利息。示例说明:若甲方未在约定付款日期支付款项,应向乙方支付日万分之五的利息。4.违约行为:第三方在履行合同过程中出现重大失误,导致工程延误或质量不合格。责任认定标准:第三方应承担相应责任,并赔偿因此造成的损失。示例说明:若第三方在监理过程中未能及时发现质量问题,导致工程延误,第三方应承担延误责任。全文完。2024年式建筑工程砌砖劳务分包协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称及地址1.2双方法定代表人及联系方式1.3合同签订日期及地点2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及工期2.3工程质量标准2.4工程进度计划3.劳务分包内容3.1砌砖劳务分包范围3.2材料供应及管理3.3施工机械及设备3.4安全生产及文明施工4.费用及支付4.1分包费用构成4.2分包费用支付方式4.3分包费用支付时间4.4分包费用调整5.交工及验收5.1交工条件5.2验收标准5.3验收程序5.4保修责任6.违约责任6.1违约情形及处理6.2违约金计算及支付6.3争议解决7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.解除合同8.1解除合同条件8.2解除合同程序8.3解除合同责任9.其他约定9.1不可抗力9.2合同变更9.3合同生效9.4合同附件10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止责任13.合同解除后的处理13.1费用结算13.2权利义务转移13.3争议解决14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称及地址甲方:建筑工程有限公司地址:省市区路号法定代表人:联系电话:138xxxx5555乙方:砌砖劳务有限公司地址:省市区路号法定代表人:联系电话:139xxxx66661.2双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:联系电话:138xxxx5555乙方法定代表人:联系电话:139xxxx66661.3合同签订日期及地点签订日期:2024年3月1日签订地点:省市区路号2.工程概况2.1工程名称及地点工程名称:住宅小区建设项目工程地点:省市区路号2.2工程规模及工期工程规模:建筑面积万平方米工期:自2024年3月15日起,至2025年3月14日止,共计12个月。2.3工程质量标准本工程砌砖部分质量标准按照国家相关规范及甲方要求执行。2.4工程进度计划详见附件一:《住宅小区建设项目砌砖工程进度计划表》。3.劳务分包内容3.1砌砖劳务分包范围包括但不限于:砌筑墙体、柱、梁、板等结构构件的砌筑工作。3.2材料供应及管理乙方负责提供砌砖所需的材料,甲方负责监督材料质量。3.3施工机械及设备乙方负责提供施工所需的机械设备,并保证其安全、有效运行。3.4安全生产及文明施工乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。同时,乙方应遵守文明施工规定,确保施工现场整洁有序。4.费用及支付4.1分包费用构成分包费用包括但不限于:人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。4.2分包费用支付方式分包费用按月支付,甲方在收到乙方提交的结算资料后10个工作日内支付。4.3分包费用支付时间每月支付一次,具体支付时间为每月15日前。4.4分包费用调整如遇市场价格波动,分包费用可进行相应调整。5.交工及验收5.1交工条件砌砖工程完成,经甲方验收合格,且乙方已提交相关资料。5.2验收标准验收标准按照国家相关规范及甲方要求执行。5.3验收程序验收程序详见附件二:《住宅小区建设项目砌砖工程验收程序》。5.4保修责任乙方对砌砖工程承担保修责任,保修期为自验收合格之日起1年。6.违约责任6.1违约情形及处理详见附件三:《住宅小区建设项目砌砖工程违约情形及处理办法》。6.2违约金计算及支付违约金按实际损失的一定比例计算,具体比例详见附件三。6.3争议解决争议解决方式为协商;协商不成,提交市仲裁委员会仲裁。8.保密条款8.1保密内容本合同内容及其涉及的商业秘密、技术秘密、工程图纸等信息均属保密范围。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。8.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露保密信息的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。9.其他约定9.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并采取一切可能措施减轻损失。9.2合同变更合同任何条款的变更,必须经双方书面同意,并签订补充协议。9.3合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.4合同附件本合同附件包括但不限于工程进度计划、验收程序、违约情形及处理办法等。10.合同解除10.1解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致。10.2解除程序一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明解除理由。10.3解除责任合同解除后,双方应按合同约定结算费用,并处理善后事宜。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商;协商不成,提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构市仲裁委员会。11.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,或双方协商解决。12.合同终止12.1终止条件合同履行完毕或因双方协商一致或法定原因导致合同终止。12.2终止程序合同终止前,双方应结清所有费用,并处理善后事宜。12.3终止责任合同终止后,双方互不承担责任。13.合同解除后的处理13.1费用结算合同解除后,双方应按照实际完成的工作量和合同约定结算费用。13.2权利义务转移如合同解除前乙方已开始施工,其已完成的工作量和权利义务可按双方协商结果转移给第三方。13.3争议解决合同解除后如有争议,按本合同第11条争议解决方式处理。14.合同附件清单14.1附件一:住宅小区建设项目砌砖工程进度计划表14.2附件二:住宅小区建设项目砌砖工程验收程序14.3附件三:住宅小区建设项目砌砖工程违约情形及处理办法第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估机构、咨询顾问等,其介入目的在于协助合同双方完成合同约定的任务,保证合同履行的公正性和专业性。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:(1)协助双方进行合同谈判和签订;(2)监督合同执行过程中的质量、进度和安全;(3)提供专业咨询和建议;(4)评估合同履行的结果。16.甲乙双方引入第三方的程序16.1引入程序甲乙双方引入第三方,应提前书面通知对方,并经对方同意后,方可引入。16.2通知内容通知应包括第三方的名称、职责、权限、费用等详细信息。17.第三方的责任与义务17.1第三方的责任第三方应对其提供的专业意见和服务的准确性、完整性承担责任。17.2第三方的义务(1)遵守国家法律法规和行业规范;(2)保守商业秘密,不得泄露合同双方的商业信息;(3)按照合同约定履行职责,不得超越权限;(4)对合同执行过程中的问题及时反馈给甲乙双方。18.第三方的责任限额18.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方因其违约行为给甲乙双方造成的损失,第三方需承担的最高赔偿金额。18.2责任限额设定第三方责任限额由甲乙双方在引入第三方时协商确定,并在合同中明确。19.第三方与其他各方的权利义务划分19.1甲乙双方的权利义务甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,不得无故违反。19.2第三方与甲乙双方的权利义务第三方在合同执行过程中,应积极配合甲乙双方的工作,不得损害甲乙双方的合法权益。19.3第三方与其他第三方的关系第三方之间应相互尊重,不得相互干扰,各自履行合同约定的职责。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序甲乙双方同意引入第三方时,应签订补充协议,对第三方介入的内容和方式作出明确约定。20.2变更生效补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效,作为本合同的组成部分。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。21.2争议解决机构市仲裁委员会。21.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,或双方协商解决。22.第三方介入的合同终止22.1终止条件(1)第三方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)经甲乙双方协商一致。22.2终止程序终止合同前,甲乙双方应提前书面通知第三方,并说明终止理由。22.3终止责任合同终止后,第三方应按照合同约定结清费用,并处理善后事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:住宅小区建设项目砌砖工程进度计划表要求:详细列出工程各个阶段的开始和结束时间,以及各阶段的主要工作内容和质量标准。说明:该附件作为合同附件,用于明确工程进度安排,便于双方监督和协调。2.附件二:住宅小区建设项目砌砖工程验收程序要求:详细描述验收的组织、实施、记录和结论,包括验收标准、验收人员及验收方法。说明:该附件作为合同附件,用于规范验收流程,确保工程质量。3.附件三:住宅小区建设项目砌砖工程违约情形及处理办法要求:列举可能出现的违约情形,并明确相应的处理办法和责任承担。说明:该附件作为合同附件,用于指导违约行为的处理,保护双方权益。4.附件四:第三方服务协议要求:详细描述第三方的职责、权限、费用及违约责任。说明:该附件作为合同附件,用于明确第三方介入的具体内容,确保第三方服务符合合同要求。5.附件五:安全生产责任书要求:明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。说明:该附件作为合同附件,用于加强安全生产管理,保障施工安全。6.附件六:劳务人员名单及资质证明要求:提供劳务人员名单、身份证复印件、健康证明及相关资质证明。说明:该附件作为合同附件,用于确保劳务人员符合项目要求,保障工程质量。7.附件七:材料供应清单及质量证明要求:列出所需材料的种类、规格、数量及质量证明文件。说明:该附件作为合同附件,用于确保材料质量,保障工程进度。8.附件八:设备清单及性能参数要求:列出所需设备的种类、型号、数量及性能参数。说明:该附件作为合同附件,用于确保设备性能,满足施工需求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程进度责任认定标准:根据合同约定,乙方未按时完成工程进度,每延迟一日,应向甲方支付一定比例的违约金。示例:乙方未按时完成工程进度,延迟10天,应支付甲方违约金10000元。2.违约行为:乙方提供的材料不合格责任认定标准:根据合同约定,乙方提供的材料不合格,甲方有权要求乙方更换,乙方应承担更换材料的费用。示例:乙方提供的砖块不符合质量标准,甲方要求更换,乙方应承担更换砖块的费用及相应损失。3.违约行为:乙方施工过程中发生安全事故责任认定标准:根据合同约定,乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任。示例:乙方施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,乙方应承担医疗费用及赔偿金。4.违约行为:第三方提供的服务不符合要求责任认定标准:根据合同约定,第三方提供的服务不符合要求,甲方有权要求第三方承担相应的责任。示例:第三方提供的监理服务不符合要求,甲方有权要求第三方进行整改,如整改不达标,甲方有权解除合同。全文完。2024年式建筑工程砌砖劳务分包协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2总包单位信息1.3合同签订人信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目结构3.分包工作内容3.1砌砖工程范围3.2工程量清单3.3工程质量标准3.4工程进度要求4.合同工期4.1工期约定4.2逾期竣工责任5.工程款支付方式5.1预付款5.2进度款支付5.3结算款支付5.4保修金6.材料供应6.1材料采购责任6.2材料质量要求6.3材料运输和保管7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收争议处理8.保险责任8.1分包单位责任险8.2总包单位责任险8.3第三者责任险9.环境保护与安全生产9.1环境保护要求9.2安全生产责任9.3应急预案10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1分包单位违约责任11.2总包单位违约责任11.3违约金计算方式12.合同解除与终止12.1解除条件12.2解除程序12.3终止条件12.4终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同变更与补充14.4合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:砌砖劳务分包公司1.2分包单位地址:省市区路号1.3分包单位联系人:1.3分包单位联系电话:1381.4总包单位名称:建筑工程有限公司1.5总包单位地址:省市区路号1.6总包单位联系人:1.7总包单位联系电话:13956781.8合同签订人:(分包单位)、(总包单位)2.项目概况2.1项目名称:住宅小区砌砖工程2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:总建筑面积约万平方米,砌砖工程约万平方米2.4项目结构:多层住宅楼,框架结构3.分包工作内容3.1砌砖工程范围:包括所有住宅楼外墙及内墙砌砖,卫生间、厨房及公共区域的砌砖3.2工程量清单:详见附件一《住宅小区砌砖工程量清单》3.3工程质量标准:符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业验收规范的要求3.4工程进度要求:按照工程进度计划执行,具体进度安排详见附件二《住宅小区砌砖工程进度计划》4.合同工期4.1工期约定:自合同生效之日起,总工期为6个月4.2逾期竣工责任:如因分包单位原因导致工程延期,每逾期一天,应向总包单位支付逾期竣工违约金元5.工程款支付方式5.1预付款:合同签订后3个工作日内,分包单位应向总包单位提交预付款申请,总包单位应在收到申请后3个工作日内支付预付款,预付款金额为合同总额的%5.2进度款支付:按照工程进度计划,总包单位每月向分包单位支付进度款,进度款金额为当月完成工程量的%5.3结算款支付:工程竣工验收合格后,总包单位应在收到分包单位提交的结算报告后30个工作日内支付结算款5.4保修金:保修金为合同总额的%,保修期满后无质量问题,无息退还保修金6.材料供应6.1材料采购责任:由分包单位负责材料采购,总包单位提供材料规格、质量要求及供货时间6.2材料质量要求:所有材料必须符合国家现行建筑工程材料质量标准及相关规定6.3材料运输和保管:分包单位负责材料的运输和保管,确保材料在运输和保管过程中的安全7.工程验收7.1验收标准:按照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业验收规范的要求进行验收7.2验收程序:工程完成后,分包单位应向总包单位提交验收申请,总包单位应在收到申请后3个工作日内组织验收7.3验收争议处理:如验收过程中出现争议,双方应协商解决,协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼8.保险责任8.1分包单位责任险:分包单位应购买建筑工程一切险和第三者责任险,保险金额应不低于合同总价8.2总包单位责任险:总包单位应购买建筑工程一切险和第三者责任险,保险金额应不低于合同总价8.3第三者责任险:总包单位应购买第三者责任险,保险金额应不低于合同总价,以保障因施工活动对第三方造成的损害9.环境保护与安全生产9.1环境保护要求:分包单位在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取措施减少施工对环境的影响9.2安全生产责任:分包单位应建立健全安全生产责任制,严格执行安全生产规章制度,确保施工安全9.3应急预案:分包单位应制定施工安全事故应急预案,并在发生事故时立即启动应急预案,采取有效措施进行处置10.保密条款10.1保密内容:本合同内容、项目技术资料、商业秘密等均为保密信息10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后年10.3违约责任:任何一方泄露保密信息,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失11.违约责任11.1分包单位违约责任:分包单位如未按合同约定完成工程,或工程质量不符合约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2总包单位违约责任:总包单位如未按合同约定支付工程款,或未按约定提供材料,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约金计算方式:违约金按合同总价的一定比例计算,具体比例由双方协商确定12.合同解除与终止12.1解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或一方严重违约,另一方有权解除合同12.2解除程序:解除合同应书面通知对方,并经双方确认12.3终止条件:合同约定的工程完工,或双方协商一致终止合同12.4终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,结清所有款项后,合同终止13.争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议13.2争议解决机构:协商不成,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼13.3争议解决费用:因解决争议产生的费用由败诉方承担14.其他约定14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同附件:本合同附件包括但不限于《住宅小区砌砖工程量清单》、《住宅小区砌砖工程进度计划》等14.3合同变更与补充:任何对本合同的变更或补充均应以书面形式进行,并由双方签字盖章14.4合同附件清单:详见附件清单第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方定义:本合同所称第三方,指非合同双方,但在合同履行过程中提供专业服务、技术咨询、监理、检测、评估等服务的单位或个人。15.2.1工程监理:第三方担任监理单位,对工程质量、进度、安全等进行监督管理。15.2.2技术咨询:第三方提供专业技术咨询服务,协助合同双方解决施工过程中遇到的技术难题。15.2.3检测与评估:第三方对工程质量、材料等进行检测和评估,确保工程质量符合要求。15.3第三方选择与授权:合同双方应共同协商确定第三方,并授权第三方在合同范围内行使相应职责。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额:第三方在履行合同过程中,如因自身原因造成合同双方损失,应承担相应的赔偿责任。第三方责任限额由合同双方在签订合同时约定,具体如下:16.1.1第三方责任限额为合同总价的%。16.1.2第三方责任限额最高不超过万元人民币。16.2第三方责任赔偿:第三方责任赔偿应在合同约定的责任限额内进行,超过责任限额的部分由合同双方自行承担。17.第三方介入费用的承担17.1第三方介入费用:合同双方应承担第三方介入产生的费用,包括但不限于咨询费、监理费、检测费等。17.2费用支付方式:第三方介入费用按合同约定支付,具体支付方式和时间由合同双方协商确定。18.第三方介入合同的签订18.1第三方介入合同:合同双方应与第三方签订独立的合同,明确双方的权利和义务。18.2第三方介入合同的生效:第三方介入合同自双方签字盖章之日起生效。19.第三方介入合同的变更与解除19.1第三方介入合同的变更:如需变更第三方介入合同,合同双方应协商一致,并书面通知第三方。19.2.1第三方无法履行合同约定的职责;19.2.2第三方违反合同约定,造成合同双方损失;19.2.3出现不可抗力因素,导致第三方无法履行合同;19.3第三方介入合同的解除程序:合同双方应书面通知第三方解除合同,并协商确定解除后的后续事宜。20.第三方介入合同的争议解决20.1第三方介入合同的争议解决:合同双方与第三方在履行合同过程中产生的争议,应协商解决。20.2争议解决机构:协商不成,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。21.第三方介入合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论