2024年标准化围墙建设施工合作合同一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准化围墙建设施工合作合同一本合同目录一览一、合作范围与内容1.1合作项目的范围1.2合作内容的具体要求二、施工方的义务与责任2.1施工方的基本义务2.2施工方对工程质量的责任2.3施工方的施工安全责任三、业主方的义务与责任3.1业主方的基本义务3.2业主方的配合责任3.3业主方的工程变更责任四、工程进度与质量要求4.1工程进度的规定4.2工程质量的标准五、合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付方式的约定5.3支付时间的约定六、工期延误的处理6.1工期延误的责任归属6.2工期延误的违约金计算七、工程变更的处理7.1工程变更的程序7.2工程变更的费用承担八、合同的解除与终止8.1合同解除的条件8.2合同终止的条件九、违约责任9.1双方的违约责任9.2违约金的计算方式十、争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的时效十一、合同的生效与终止11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件十二、保密条款12.1保密信息的定义12.2保密信息的保护期限十三、不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的处理方式十四、其他条款14.1双方的其他权利和义务14.2合同的修改与补充第一部分：合同如下：一、合作范围与内容1.1合作项目的范围本合同所述的标准化围墙建设施工合作项目，包括但不限于围墙的设计、材料采购、施工、验收等全过程。1.2合作内容的具体要求双方按照合同约定，共同完成围墙的建设工作。具体要求如下：（1）施工方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。（2）施工方应按照约定的工期完成施工任务。（3）施工方应保证施工过程中的安全，防止安全事故的发生。二、施工方的义务与责任2.1施工方的基本义务施工方应按照合同约定，完成围墙的建设工作，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。2.2施工方对工程质量的责任施工方应对施工过程中的工程质量进行严格把控，确保工程质量符合国家相关标准和双方约定的要求。如因施工方原因导致工程质量问题，施工方应承担相应的维修、整改等责任。2.3施工方的施工安全责任施工方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，加强施工现场安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。如因施工方原因导致安全事故的发生，施工方应承担相应的赔偿责任。三、业主方的义务与责任3.1业主方的基本义务业主方应按照合同约定，按时支付合同款项，提供施工所需的相关资料和场地，并配合施工方的施工工作。3.2业主方的配合责任业主方应协调解决施工过程中的外部关系，包括但不限于土地、规划、环保等方面的问题，确保施工顺利进行。3.3业主方的工程变更责任如业主方提出工程变更，应按照合同约定的程序进行。因工程变更导致的额外费用和工期延误，由双方协商解决。四、工程进度与质量要求4.1工程进度的规定双方按照合同约定的工期完成施工任务。如施工方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。4.2工程质量的标准施工方应保证工程质量符合国家相关标准和双方约定的要求。如工程质量不符合标准，施工方应承担相应的维修、整改等责任。五、合同价格与支付5.1合同价格的确定合同价格根据双方协商确定的工程量和单价计算得出。合同价款为X元，包括但不限于工程费、材料费、人工费、管理费等。5.2支付方式的约定双方约定采用分期支付的方式。具体支付方式如下：（1）工程进度达到%时，支付合同价款的%。（2）工程验收合格后，支付合同价款的%。（3）剩余的合同价款在工程保修期满后支付。5.3支付时间的约定双方约定在上述支付方式约定的时间节点内支付合同价款。如一方未按时支付，应按照合同约定承担违约责任。六、工期延误的处理6.1工期延误的责任归属如施工方原因导致工期延误，施工方应承担违约责任。如业主方原因导致工期延误，双方协商解决。6.2工期延误的违约金计算如施工方原因导致工期延误，施工方应按照合同约定支付违约金。违约金计算方式为：每日违约金金额为合同价款的%。合同中未涉及的其他事项，双方应友好协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同期满自行终止。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同的修改和补充，应由双方共同协商达成一致，并以书面形式签订。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同的解除与终止8.1合同解除的条件（1）对方严重违反合同条款，经催告后在合理期限内仍未履行；（2）对方破产、清算或依法被宣告破产；（3）一方因不可抗力导致无法履行合同义务；（4）法律、法规、政策变化导致合同无法履行。8.2合同终止的条件合同终止条件如下：（1）合同约定的工程验收合格，并完成所有付款；（2）双方协商一致终止合同；（3）合同解除；（4）法律、法规、政策规定合同终止的其他情形。九、违约责任9.1双方的违约责任双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失、支付逾期利息等。9.2违约金的计算方式违约金的计算方式按照合同约定的违约金比例进行。如合同中未约定违约金比例，双方应协商确定。十、争议解决10.1争议解决的方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决的时效双方应在争议发生之日起3个月内解决。如超过3个月，双方均有权向法院提起诉讼。十一、合同的生效与终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同的终止条件合同终止条件按照第八条的规定执行。十二、保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。12.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止后5年。十三、不可抗力13.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的处理方式如因不可抗力导致一方无法履行合同义务，该方应立即通知对方，并提供相关证明。双方协商确定不可抗力对合同履行影响的方式。十四、其他条款14.1双方的其他权利和义务双方在合同履行过程中应遵守国家法律法规，履行合同义务，维护双方合法权益。14.2合同的修改与补充本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同的修改和补充，应由双方共同协商达成一致，并以书面形式签订。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：围墙设计图纸附件二：施工规范与要求附件三：材料采购清单附件四：工程量清单附件五：施工进度计划附件六：安全生产管理制度附件七：环境保护措施方案附件八：工程验收标准附件九：违约金计算公式附件十：保密协议附件一的详细要求和说明：围墙设计图纸应包括围墙的平面图、立面图、剖面图等，详细标注围墙的尺寸、材料、构造等要素。图纸应符合国家相关设计标准和双方约定的要求。附件二的详细要求和说明：施工规范与要求应包括施工过程中应遵守的国家标准和行业规范，以及双方约定的施工要求。施工方应严格按照规范和要求进行施工，确保工程质量。附件三的详细要求和说明：材料采购清单应详细列明所需材料的名称、规格、数量、质量标准等。材料应符合国家相关标准和双方约定的要求。附件四的详细要求和说明：工程量清单应详细列明工程各部位的工程量，包括围墙的长度、高度、厚度等。工程量清单应作为合同价款计算的依据。附件五的详细要求和说明：施工进度计划应详细规划施工过程中的各阶段工作时间，包括施工准备、材料采购、施工、验收等。进度计划应符合合同约定的工期要求。附件六的详细要求和说明：安全生产管理制度应包括施工过程中的安全防护措施、安全培训、安全事故处理等内容。施工方应严格按照制度进行安全管理，确保施工安全。附件七的详细要求和说明：环境保护措施方案应包括施工过程中的环境保护措施，如噪音、粉尘、废水等污染防治措施。施工方应严格按照方案进行环境保护，减少对环境的影响。附件八的详细要求和说明：工程验收标准应包括工程质量、安全、进度等方面的要求。工程验收应符合双方约定的验收标准和程序。附件九的详细要求和说明：违约金计算公式应明确违约金的计算方式，如按照合同价款的百分比计算。违约金计算公式应作为违约责任认定的依据。附件十的详细要求和说明：保密协议应明确保密信息的定义、保护期限、双方的权利和义务等内容。双方应严格按照保密协议约定处理保密信息。说明二：违约行为及责任认定：1.施工方未按照设计图纸和施工规范进行施工，导致工程质量问题。2.施工方未按照约定的工期完成施工任务。3.施工方未保证施工过程中的安全，发生安全事故。4.业主方未按时支付合同款项。5.业主方未提供施工所需的相关资料和场地。6.业主方未协调解决施工过程中的外部关系，导致工期延误。7.双方未履行合同约定的其他义务。违约的责任认定标准：1.施工方违约，应承担违约金、赔偿损失、支付逾期利息等责任。2.业主方违约，应承担违约金、赔偿损失等责任。3.双方协商一致解除合同，按合同约定承担相应责任。4.因不可抗力导致违约，双方协商确定违约责任。示例说明：如施工方未按照设计图纸和施工规范进行施工，导致工程质量问题，施工方应承担修复工程、支付违约金等责任。具体违约金金额按照附件九中的违约金计算公式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.标准化围墙建设施工合作合同：指双方为完成围墙建设任务，明确双方权利义务的书面协议。2.施工方：指承担围墙建设施工任务的当事人。3.业主方：指委托施工方进行围墙建设施工的当事人。4.工程质量：指工程满足使用目