2024围墙施工合同简易模板

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，负责施工、安装、验收、保修期内的维修等与围墙相关的全部工作。1.4工程规模：__________1.5工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、工期2.1工程开工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担产生的一切费用及甲方损失。三、质量标准3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和甲方的要求进行施工。3.2工程验收合格后，乙方应负责保修期内的一切维修工作。四、付款及结算4.1工程进度按阶段付款，具体付款比例和时间双方另行约定。4.2工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，质量保证金在保修期满后无息退还。五、违约责任5.1乙方如未按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%乘以延期天数。5.2甲方如未按照约定时间支付工程进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的0.5%乘以逾期天数。六、争议解决6.1对于合同的解释或执行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。七、其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同的签订主体：确保甲方和乙方的身份合法，具有签订合同的资格和能力。2.工程质量标准：明确乙方的施工质量应符合的国家标准和行业规范。3.工期延误：约定乙方如未能按约定工期完成工程，应承担的违约责任。4.付款及结算：明确工程进度付款的比例、时间和质量保证金的退还条件。5.违约金和滞纳金：约定甲方未按时支付工程进度款和乙方未按时完成工程的违约金计算方式。6.争议解决：确定争议解决的途径，选择仲裁或诉讼，并明确仲裁委员会的名称。7.合同的生效和补充协议：确认合同的生效条件和双方签订补充协议的法律效力。解决办法：1.依法成立合同：确保甲乙双方按照法律规定，具备合同签订的主体资格。2.明确质量标准：在合同中详细列明施工质量应符合的国家标准和行业规范。3.工期延误赔偿：设立明确的工期延误赔偿标准，以书面形式在合同中约定。4.付款及结算安排：制定详细的付款计划和结算流程，包括进度付款的比例、时间节点以及质量保证金的退还条件。5.违约金和滞纳金计算：依法设定违约金和滞纳金的计算方式，确保计算合理且符合法律规定。6.争议解决机制：在合同中明确选择仲裁或诉讼作为争议解决方式，并指定具体的仲裁委员会。7.合同的生效和补充协议：在合同中规定生效条件和双方签订补充协议的法律效力，确保合同的完整性和执行力。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担购买、接收或使用货物、服务的一方。2.乙方：指合同中承担提供货物、服务的一方。3.工程：指合同中规定乙方应完成的建筑围墙的施工项目。4.工期：指合同中规定的工程开始和完成的时间段。5.质量保证金：为确保工程质量，合同中规定乙方在工程验收合格后，应支付的一定比例的款项，作为保证工程在保修期内质量合格的费用。6.违约金：当一方未履行合同约定的义务时，根据合同约定向另一方支付的金钱赔偿。7.滞纳金：当一方未按合同约定的时间支付款项时，根据合同约定向另一方支付的额外费用。8.争议解决：解决合同履行过程中双方发生的争议的方法和程序。9.仲裁：一种非诉讼的争议解决方式，由双方约定或法律规定，将争议提交给仲裁机构进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。10.诉讼：争议一方或双方通过法院提起的争议解决方式，法院按照法定程序审理案件，并作出判决或裁定。应用场合：1.适用于各类建设项目中围墙的施工合同，包括但不限于住宅区、商业区、工业区等。2.适用于甲方为建设项目需要临时或永久性围墙的施工合同。3.适用于乙方具备围墙施工资质，并愿意承担围墙施工工程的情况。补充条款：1.施工范围和具体位置：明确围墙施工的具体范围和位置，包括起点、终点、长度、高度等。2.材料要求：详细列明围墙施工所采用的材料种类、规格、质量标准等。3.施工安全：约定乙方应遵守的施工安全规范和措施，以及安全事故的应对和责任分配。4.环境保护：明确乙方在施工过程中应遵守的环境保护要求，包括噪音、粉尘、废弃物处理等。5.工程变更：约定如遇工程变更，双方应如何协商调整合同价款和工期。6.不可抗力：定义不可抗力的情况，并约定不可抗力事件发生时的应对措施和责任分配。7.工程保险：明确乙方应办理的工程保险类型和保额，以及保险费用由谁承担。8.知识产权：约定乙方在施工过程中应保护甲方的知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权等。9.保密条款：约定双方在合同履行过程中对商业秘密和机密信息的保密义务。10.法律适用和争议解决：明确合同适用的法律法规，以及争议解决的途径和地点。