2024上海市建设工程勘察合同

合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（勘察方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行建设工程，为明确双方的权利义务，经友好协商，甲方聘请乙方进行相关建设工程的勘察工作。现甲乙双方达成如下协议：一、勘察范围及内容：1.1乙方根据甲方的要求，对__________（工程名称）进行全面的勘察工作，包括但不限于：（1）工程地质勘察；（2）地形地貌勘察；（3）水文地质勘察；（4）工程测量；（5）其他与工程相关的勘察工作。1.2乙方应按照甲方的要求，提交完整、真实、准确的勘察成果文件。二、勘察期限：2.1乙方应在__________（勘察开始日期）开始进行勘察工作，并在__________（勘察完成日期）前完成勘察任务，并提交勘察成果文件。2.2乙方如因特殊情况不能按期完成勘察任务的，应提前向甲方申请延期，并征得甲方书面同意。三、勘察费用：3.1乙方勘察费用为人民币__________元（大写：_________________________元整）。3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付勘察费用。四、甲方的权利和义务：4.1甲方应向乙方提供所需的勘察资料和现场条件，确保乙方能够顺利进行勘察工作。4.2甲方应按照约定的付款进度，及时向乙方支付勘察费用。4.3甲方应尊重乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将勘察成果文件用于以外的目的。五、乙方的权利和义务：5.1乙方应按照甲方的要求，完成勘察工作，并提交真实、准确、完整的勘察成果文件。5.2乙方应保证勘察成果文件的质量，确保其符合国家及行业的相关标准和要求。5.3乙方应尊重甲方的知识产权，未经甲方同意，不得将勘察成果文件用于以外的目的。六、违约责任：6.1乙方如未按照约定的勘察期限完成勘察任务的，应按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=勘察费用的万分之五乘以违约天数。6.2甲方如未按照约定的付款进度支付勘察费用的，应按照迟延付款的天数向乙方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金计算方式为：逾期付款违约金=勘察费用的万分之五乘以迟延付款的天数。七、争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定：8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至勘察完成之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________注意事项及解决办法：1.确保合同信息的准确性：在签订合同前，双方应仔细核对合同中的各项信息，包括合同编号、双方名称、地址、联系人及电话等，确保信息的准确无误。如发现错误或遗漏，应及时更正。解决办法：双方可以通过协商，更正合同中的错误信息，并在更正处加盖公章或签字确认。2.明确勘察范围及内容：双方应详细描述勘察范围及内容，确保各项勘察工作得以准确实施。解决办法：如在勘察过程中出现争议，双方可返回合同约定的勘察范围及内容进行核实，并根据实际情况进行调整。3.勘察期限的遵守：双方应严格遵守约定的勘察期限，确保勘察工作按时完成。解决办法：如乙方因特殊情况不能按期完成勘察任务，应提前向甲方申请延期，并征得甲方书面同意。4.勘察费用的支付：甲方应按照约定的付款进度，及时向乙方支付勘察费用。解决办法：双方可以设立专门账户，用于勘察费用的支付和收取，确保款项的透明和及时到账。5.知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，未经同意，不得将勘察成果文件用于以外的目的。解决办法：如发现对方侵犯自己的知识产权，可先尝试通过协商解决，如协商不成，可依法追究对方的法律责任。6.违约责任的承担：双方应明确违约责任，一旦违约，应按照约定承担相应的违约责任。解决办法：如一方违约，另一方可以依据合同约定，要求违约方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。7.争议解决：双方应明确争议解决方式，确保在发生争议时，能够顺利解决。解决办法：如发生争议，双方应尝试友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。法律名词及名词解释：1.勘察：指对工程项目的地质、地形、地貌、水文等方面进行调查、测试和分析的工作。2.勘察成果文件：指勘察过程中所形成的，包括勘察报告、图纸、数据等在内的各项成果。3.知识产权：指权利人对其所创作的智力成果依法享有的专有权利，包括专利权、著作权、商标权等。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.逾期付款违约金：指甲方未按照约定的付款进度支付勘察费用时，按照迟延付款的天数向乙方支付的赔偿金。6.争议解决：指在合同履行过程中，双方因履行合同产生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于上海市范围内的各类建设工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等工程。2.当甲方需要乙方提供建设工程的勘察服务，以确保工程设计的合理性和施工的安全性时。3.本合同可作为甲方和乙方之间明确权利义务、规范勘察行为的法律文件。补充条款：1.勘察工作开始前，乙方应向甲方提交详细的勘察计划，包括勘察方法、程序、时间表等。2.乙方在勘察过程中应遵守国家及地方的安全规定，确保勘察人员的人身安全。3.勘察成果文件应符合国家及行业的标准和规范，乙方应对勘察数据的准确性负责。4.如勘察工作中出现紧急情况，乙方应立即通知甲方，并采取相应措施保障工程安全。5.乙方应保证勘察成果的机密性，未经甲方同意，不得向第三方披露勘察成果。6.甲方应按照约定及时支付勘察费用，延迟支付的违约金应在支付费用时一并支付。7.如因不可抗力导致勘察工作无法进行，双方应协商确定后续工作的安排。8.本合同的任何修改、补充均需双方书面同意，方为有效。附件列表：1.乙方提供的勘察服务范围详细说明