2024地下室基坑支护工程施工合同

合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：第一条工程内容1.1工程名称：2024地下室基坑支护工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。第二条工程期限2.1工程开工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3乙方若因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。第三条工程款项3.1双方确认，工程款项为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方分期支付工程款项，具体支付方式和时间如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总额的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总额的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总额的20%；（4）剩余的10%作为质保金，工程质保期结束后支付。3.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款项。第四条工程质量及验收4.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，甲方支付剩余工程款项。4.3质保期内，乙方负责工程的维修和保养，质保期为__________年。第五条违约责任5.1乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款项的1%。5.2甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。7.2双方应相互配合，确保工程顺利进行。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.工程进度和质量的监控：甲方应定期对工程进度和质量进行监督和检查。乙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况。如甲方对工程进度或质量有异议，应及时通知乙方，双方协商解决。2.付款和结算：甲方应按照合同约定的时间付款。乙方应提供正规发票，确保甲方能正常报销。如甲方逾期付款，乙方有权拒绝继续施工，并按合同约定追讨违约金。3.工程变更：如工程内容或规模有变更，双方应协商一致，并书面确认变更内容。变更部分的工程款项双方协商确定。4.违约责任：如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数追讨违约金。如甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并按合同约定追讨违约金。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议。如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.地下室基坑支护工程：指为防止地下室基坑在施工过程中发生坍塌、变形等事故，对基坑进行加固、支护的一系列工程措施。2.质保金：指在工程竣工并经验收合格后，甲方按约定保留的一部分工程款项，用于质保期内工程的维修和保养。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向另一方支付的违约补偿。4.合同履行：指合同双方按照合同约定的权利和义务进行合同执行的过程。5.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合：1.适用于甲方（业主或开发商）与乙方（施工方）之间就地下室基坑支护工程的施工合同。2.适用于各类建筑项目中的地下室基坑支护工程施工。3.适用于双方在工程实施过程中，需要明确工程内容、工程期限、工程款项、工程质量及验收等事项的情况。补充条款：1.环境保护：双方应遵守国家环保法规，确保工程施工过程中的环境保护。如乙方在施工过程中造成环境污染，应承担相应的法律责任。2.安全施工：乙方应按照国家标准进行安全施工，确保施工现场的安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。3.知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权。如乙方在施工过程中使用甲方的技术秘密或商业秘密，乙方应签订保密协议，确保相关信息不被泄露。4.不可抗力：如因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行，双方应协商解决。附件列表：