钻孔工程竣工结算合同

钻孔工程竣工结算合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为钻孔工程项目的发包方，拥有该项目的主导权和最终决策权；2.承包商具备该项目所需的钻孔工程专业资质和技术能力，愿意承担该项目的施工任务；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成一致，签订本竣工结算合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________钻孔工程项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同金额2.1本项目的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额包括：钻孔工程费、材料费、人工费、设备使用费、交通费、管理费、税金等一切与本项目有关的费用。2.3合同金额的支付方式、支付时间及支付比例按照双方约定的付款条款执行。第三条工程质量3.1承包商应按照业主提供的施工图纸、技术要求及相关规范进行施工，确保工程质量。3.2工程质量标准：__________3.3工程验收：双方共同组织验收，验收合格后，业主支付合同约定的尾款。第四条工期4.1承包商应按照双方约定的工期完成本项目，工期自开工之日起至竣工验收合格之日止。4.2工期延误：承包商原因导致工期延误的，应按照合同约定承担相应的违约责任。第五条合同的履行5.1业主应按照合同约定及时支付合同价款，保障承包商的合法权益。5.2承包商应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3双方应积极履行合同约定的义务，共同推进工程进展。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金计算方式：__________第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.钻孔工程项目施工图纸2.钻孔工程项目技术要求及相关规范3.承包商资质证明文件4.合同付款条款及支付凭证5.工程验收报告6.违约金计算公式及相关依据二、违约行为及认定：1.工期延误：承包商未按照合同约定的工期完成施工任务。2.工程质量不符合约定：承包商施工的工程质量未达到合同约定的质量标准。3.未按约定支付价款：业主未按照合同约定的时间和金额支付价款。4.未履行合同义务：双方未按照合同约定履行各自的权利和义务。三、法律名词及解释：1.甲方：钻孔工程项目的发包方，拥有该项目的主导权和最终决策权。2.乙方：具备钻孔工程专业资质和技术能力，愿意承担该项目的施工任务。3.合同金额：指本项目的合同总金额，包括钻孔工程费、材料费、人工费、设备使用费、交通费、管理费、税金等一切与本项目有关的费用。4.违约金：一方违约时，向守约方支付的违约赔偿金。5.工期：指承包商完成本项目的时间，自开工之日起至竣工验收合格之日止。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇到不可抗力等因素导致工期延误，双方可协商调整工期；如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，业主有权要求承包商及时整改，直至达到合同约定的质量标准。3.付款问题：如业主未按约定支付价款，承包商有权暂停施工，直至收到全部应付款项；如承包商未按约定完成施工任务，业主有权拒绝支付尾款。4.合同履行问题：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.钻孔工程项