2024年度CFG桩基工程施工期保函合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度CFG桩基工程施工期保函合同本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同1.2双方1.3工程1.4CFG桩基工程1.5施工期保函第二条保函金额与有效期2.1保函金额2.2保函有效期第三条保函的开具与交付3.1保函的开具3.2保函的交付第四条工程质量与进度保障4.1工程质量保障4.2工程进度保障第五条保函的兑付条件5.1兑付条件5.2兑付流程第六条保函的退还6.1退还条件6.2退还流程第七条保函的变更7.1变更条件7.2变更流程第八条保函的撤销8.1撤销条件8.2撤销流程第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1附加条款14.2双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同1.2双方甲方：指具有独立法人资格的工程业主或其合法授权的代表。乙方：指具有独立法人资格的施工单位，具备从事CFG桩基工程施工的资质和能力。1.3工程工程指甲方委托乙方施工的CFG桩基工程，具体工程范围、规模、地点等详见合同附件。1.4CFG桩基工程CFG桩基工程是指采用CFG桩技术进行基础处理的工程，包括桩基设计、施工、质量控制等环节。1.5施工期保函施工期保函是指乙方向甲方开具的，承诺在施工期间按照合同约定完成工程，并保证工程质量、进度等要求的担保函件。第二条保函金额与有效期2.1保函金额保函金额为人民币万元整，具体金额根据工程实际进度和合同约定进行调整。2.2保函有效期保函有效期自保函开具之日起至工程验收合格之日止。第三条保函的开具与交付3.1保函的开具乙方应在合同签订后X个工作日内向甲方开具施工期保函，保函格式详见附件。3.2保函的交付乙方应在保函开具后X个工作日内将保函交付甲方。第四条工程质量与进度保障4.1工程质量保障乙方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，保证工程质量，确保工程达到设计标准和质量要求。4.2工程进度保障乙方应按照合同约定的工期要求，合理安排施工计划，确保工程按时完成。第五条保函的兑付条件5.1兑付条件甲方在工程验收合格后，向乙方提出保函兑付申请，并提供相关证明材料。5.2兑付流程乙方在收到甲方兑付申请后，X个工作日内进行审核，审核无误后办理保函兑付手续。第六条保函的退还6.1退还条件工程提前验收合格，甲方书面通知乙方办理保函退还手续。6.2退还流程乙方在收到甲方退还申请后，X个工作日内办理保函退还手续。第七条保函的变更7.1变更条件合同执行过程中，因工程变更、延长等原因导致保函金额、有效期等需要调整时，双方可协商变更。7.2变更流程变更事项经双方协商一致后，签订补充协议，并按照协议办理保函变更手续。第八条违约责任8.1违约情形乙方未按照合同约定履行义务，导致工程质量、进度等方面出现问题，视为违约。8.2违约责任乙方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失、延迟付款利息、工程整改费用等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构如选择诉讼解决，甲方所在地有管辖权的人民法院为争议解决机构。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的保函有效期截止之日止。10.2合同变更条件合同执行过程中，如需变更，应由双方协商一致，并签订书面补充协议。10.3合同终止条件合同有效期内，如遇特殊情况，双方可协商终止合同，并办理相关手续。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等敏感信息。11.2保密期限双方应对保密内容承担保密义务，直至信息披露方书面同意解除保密义务。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第十三条附件本合同附件包括：保函格式、工程量清单、施工方案、验收标准等。第十四条其他条款14.1附加条款本合同未尽事宜，可由双方另行签订附加条款予以补充。14.2双方约定的其他事项双方可根据实际情况，在合同执行过程中协商确定其他事项，并签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与责任1.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或实体，包括但不限于中介方、监理方、验收方等。1.2第三方责任第三方介入本合同项下的工程，应严格遵守国家相关法律法规、行业标准和合同约定，并对自身的言行承担法律责任。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入工程前，应与甲方和乙方协商一致，并签订书面协议，明确介入事项、权限和责任等。2.2第三方介入条件（1）具有相关资质和能力；（2）不影响工程的正常进行；（3）不违反国家相关法律法规和行业标准。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利第三方有权按照协议约定，对工程进行监督、检查和评估，并提出意见和建议。3.2第三方义务第三方应认真履行协议约定的职责，确保工程质量、进度和安全，并保守甲方和乙方的商业秘密。第四条第三方责任限额4.1责任限额第三方对工程质量、进度和安全等方面的责任，以其介入工程所获得的报酬为限。4.2责任限制第三方对甲方和乙方造成的损失，承担的责任不超过其报酬总额的倍。第五条第三方退出机制5.1第三方退出条件第三方因故需要退出工程时，应提前X个工作日通知甲方和乙方，并办理相关手续。5.2第三方退出程序第三方退出工程后，应将其在工程中的权利和义务转移给甲方和乙方，并承担相应责任。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方第三方在工程中的权利和义务，不影响甲方对乙方的合同权利和义务。6.2第三方与乙方第三方在工程中的权利和义务，不影响乙方对甲方的合同权利和义务。6.3第三方与工程第三方对工程的介入，不影响甲方和乙方对工程的权利和义务。第七条第三方违约处理7.1违约情形第三方未按照协议约定履行义务，导致工程质量、进度等方面出现问题。7.2违约处理第三方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方因此造成的损失、延迟付款利息、工程整改费用等。第八条争议解决8.1争议解决方式第三方与甲方、乙方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构如选择诉讼解决，甲方所在地有管辖权的人民法院为争议解决机构。第九条附件本附加条款的附件包括：第三方介入协议范本、第三方职责说明等。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本附加条款自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。10.2合同变更条件合同执行过程中，如需变更，应由双方协商一致，并签订书面补充协议。10.3合同终止条件合同有效期内，如遇特殊情况，双方可协商终止合同，并办理相关手续。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等敏感信息。11.2保密期限双方应对保密内容承担保密义务，直至信息披露方书面同意解除保密义务。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本附加条款适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第十三条附件本附加条款的附件包括：第三方介入协议范本、第三方职责说明等。第十四条其他条款14.1附加条款本附加条款未尽事宜，可由双方另行签订附加条款予以补充。14.2双方约定的其他事项双方可根据实际情况，在合同执行过程中协商确定其他事项，并签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：保函格式附件2：工程量清单附件3：施工方案附件4：验收标准附件5：第三方介入协议范本附件6：第三方职责说明附件1：保函格式本附件提供了保函的标准格式，包括保函的开具单位、受益人、保函金额、保函有效期、保函条款等内容。乙方应根据此格式开具保函，并确保保函内容准确无误。附件2：工程量清单本附件详细列出了工程的所有项目及其对应的数量和单位工程价格。乙方应根据此清单进行施工，并确保工程量的准确性和合规性。附件3：施工方案本附件详细描述了施工的具体步骤、方法、技术要求等。乙方应按照此方案进行施工，并确保施工质量和进度符合要求。附件4：验收标准本附件列出了工程验收的具体标准和要求，包括工程质量、进度、安全等方面的指标。工程验收时，乙方应按照此标准进行自检和接受甲方验收。附件5：第三方介入协议范本本附件提供了第三方介入工程的协议范本，包括双方的权利、义务、责任等内容。第三方介入时，乙方应与第三方签订此类协议，并明确双方的权利和义务。附件6：第三方职责说明本附件详细说明了第三方的职责和义务，包括工程监督、检查、评估等方面的内容。第三方应按照此说明履行其职责，并确保工程质量和进度。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定履行施工义务，导致工程质量、进度等方面出现问题。2.乙方未按照保函约定履行义务，导致保函被甲方提出兑付申请。3.第三方未按照协议约定履行职责，导致工程质量、进度等方面出现问题。违约责任认定标准：1.乙方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失、延迟付款利息、工程整改费用等。2.第三方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方因此造成的损失、延迟付款利息、工程整改费用等。示例说明：如果乙方未按照合同约定完成工程，导致工程质量不符合验收标准，甲方有权依据合同条款要求乙方进行整改，并承担相应的整改费用。如果第三方未按照协议约定进行工程监督，导致工程质量问题，第三方应承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指具有独立法人资格的工程业主或其合法授权的代表。2.乙方：指具有独立法人资格的施工单位，具备从事CFG桩基工程施工的资质和能力。3.第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或实体，包括但不限于中介方、监理方、验收方等。4.保函：指乙方向甲方开具的，承诺在施工期间按照合同约定完成工程，并保证工程质量、进度等要求的担保函件。5.施工期保函：指乙方向甲方开具的，承诺在施工期间按照合同约定完成工程，并保证工程质量、进度等要求的担保函件。6.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行质量、进度、安全等方面的检查和评估，以确定工程是否符合合同约定和验收标准。7.违约：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。8.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、履行合同等。本合同中的甲方是指具有独立法人资格的工程业主或其合法授权的代表，乙方是指具有独立法人资格的施工单位，具备从事CFG桩基工程施工的资质和能力。第三方是指除甲方和乙方之外，