2024年专业防水工程劳务分包合同范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专业防水工程劳务分包合同范本版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3专业防水工程1.4劳务分包1.5工程质量1.6工程安全2.合同范围及内容2.1工程概述2.2劳务分包范围2.3承包方责任2.4发包方责任3.合同价格及支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款3.5竣工付款3.6质量保证金4.工期及进度4.1工期计划4.2开工通知4.3工期延误4.4提前完工5.工程质量与标准5.1质量要求5.2质量控制5.3质量检验5.4质量争议解决6.工程安全与环保6.1安全要求6.2安全培训6.3安全事故处理6.4环保要求7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除8.违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效10.2合同终止10.3合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果12.合同的转让12.1权利转让12.2义务转让13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3附件14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3专业防水工程1.4劳务分包1.5工程质量工程质量是指工程符合国家及行业标准、规范的要求，能够满足甲方使用目的的特性，包括但不限于防水效果、耐久性、安全性等。1.6工程安全工程安全是指在工程施工过程中，保障工人的人身安全和工程的安全，防止事故的发生，包括但不限于施工现场的安全管理、安全培训、安全事故的处理等。第二条合同范围及内容2.1工程概述甲方委托乙方进行专业防水工程的施工，工程范围包括但不限于：防水材料的采购、施工、验收、保修等。2.2劳务分包范围乙方将工程中的部分劳务分包给分包方，分包范围包括但不限于：防水材料的施工、验收等。2.3承包方责任乙方应按照甲方的要求，选用符合国家标准的防水材料，按照施工图纸和技术要求进行施工，保证工程质量。2.4发包方责任甲方应按照本合同约定，向乙方支付劳务报酬，提供施工场地，协调相关政府部门，确保工程顺利进行。第三条合同价格及支付3.1合同价格3.2价格调整合同价格如需调整，应由双方协商一致，并以书面形式确认。3.3支付方式甲方支付劳务报酬的方式如下：（1）施工过程中，按工程进度的70%支付；（2）工程验收合格后，支付剩余的30%作为质量保证金。3.4进度付款甲方应按照乙方提交的进度报告和工程实际完成情况，按时支付相应的劳务报酬。3.5竣工付款工程验收合格后，甲方应在验收报告签署之日起10日内支付剩余的30%的劳务报酬。3.6质量保证金质量保证金为合同价格的5%，用于保证工程质量。工程验收合格后，甲方应在质量保证期内，按照乙方提交的工程维修和保修报告，支付相应的费用。第四条工期及进度4.1工期计划本工程的合同工期为【】天，自乙方入场施工之日起计算。4.2开工通知甲方应在本合同约定的开工日期前7天，向乙方发出开工通知。4.3工期延误因甲方原因导致工程延误的，甲方应按照延误天数向乙方支付违约金，违约金的标准为合同价格的千分之五。4.4提前完工因乙方原因导致工程提前完成的，甲方不支付提前完工奖励，乙方也不得要求甲方支付额外的费用。第五条工程质量与标准5.1质量要求乙方应按照国家标准、规范和甲方的要求进行施工，保证工程质量。5.2质量控制乙方应建立健全质量控制体系，对施工过程进行质量控制，确保工程质量。5.3质量检验工程验收时，乙方应按照甲方的要求，提供相关质量检验报告。5.4质量争议解决对于工程质量的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第六条工程安全与环保6.1安全要求乙方应按照国家和行业的安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。6.2安全培训乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。6.3安全事故处理发生安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按照有关规定及时处理。6.4环保要求乙方应遵守国家和地方的环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中的环境污染。第八条合同变更与解除8.1合同变更任何一方要求变更合同内容，应以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。8.2合同解除双方同意解除本合同的，应签订书面解除协议，并按照本合同约定的结算方式进行结算。第九条违约责任9.1承包方违约乙方违反本合同的约定，导致工程质量、进度、安全等方面不符合约定的，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。9.2发包方违约甲方违反本合同的约定，导致工程无法正常进行或者工程质量不符合约定的，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。第十条争议解决10.1协商解决双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。10.2调解解决双方同意将争议提交给工程所在地的建设行政主管部门或者行业协会进行调解，调解不成的，可向法院提起诉讼。10.3仲裁解决双方同意将争议提交给仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.4诉讼解决任何一方不同意仲裁的，或者仲裁裁决后，一方不履行的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质量保证金退还之日终止。11.2合同终止本合同提前终止的条件如下：（1）双方协商一致提前终止；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规规定的其他终止条件。11.3合同解除本合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他解除条件。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同终止或解除之日起计算，为期【】年。12.3泄露后果一方泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条合同的转让13.1权利转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利转让给第三方。13.2义务转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的义务转让给第三方。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担违约责任。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3附件本合同的附件包括：（1）工程图纸和技术要求；（2）施工方案和施工组织设计；（3）材料合格证及检验报告；（4）其他与合同履行相关的文件。14.4合同签署本合同一式【】份，甲乙双方各执【】份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸和技术要求详细描述了工程的施工图纸、设计方案、施工技术要求等内容，是乙方进行施工的依据。乙方应仔细阅读并理解附件一中的内容，按照要求进行施工。附件二：施工方案和施工组织设计详细描述了乙方施工的组织架构、人员配置、施工步骤、质量控制措施等内容，是乙方进行施工的指南。乙方应按照附件二的要求进行施工，确保工程顺利进行。附件三：材料合格证及检验报告提供了乙方施工所需材料的合格证明及检验报告，证明了材料的质量符合国家标准。乙方应使用附件三中列明的材料，确保工程质量。附件四：其他与合同履行相关的文件说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的时间完成工程，构成工期延误。2.乙方施工质量不符合约定，构成工程质量问题。3.乙方未按照约定支付劳务报酬，构成支付违约。4.乙方未按照约定提供施工场地、协调相关政府部门，构成履行违约。违约责任认定标准：1.工期延误：按照延误天数乘以合同价格的千分之五向甲方支付违约金。2.工程质量问题：按照不合格部位的工程造价的百分之一向甲方支付违约金，并承担修复费用。3.支付违约：按照未支付金额的每日千分之五向甲方支付滞纳金。4.履行违约：按照违约行为造成的损失金额向甲方支付违约金。示例说明：如果乙方未按照约定的时间完成工程，导致工期延误，乙方应按照延误天数乘以合同价格的千分之五向甲方支付违约金。例如，如果工期延误了10天，那么乙方应支付违约金为10天×合同价格×0.005。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。本合同中，不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失的，双方均不承担违约责任。2.商业秘