大型住宅区施工合同模板

大型住宅区施工合同模板合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：一、工程概述1.1工程名称：大型住宅区施工工程1.2工程地点：（具体地址）1.3工程规模：（具体规模）1.4工程内容：（具体施工内容）1.5工程预算：（预算金额）二、合同价格与支付2.1双方确认，乙方向甲方提供的施工服务总价为（总价），大写为（大写总价）。（详细付款计划）2.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。三、工期与进度3.1双方确认，本工程的工期为（工期天数），自开工之日起计算。3.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求，确保工程按期完成。3.3乙方应定期向甲方报告工程进度，如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前书面通知甲方，并采取措施减少工期延误。四、施工质量与标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量符合约定标准。4.3工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期限，并负责维修、更换存在质量问题的部分。五、违约责任5.1乙方如未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：（计算方式）。5.2甲方如未按照约定时间支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：（计算方式）。5.3双方因违反合同约定而给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。7.2双方应保守合同秘密，未经对方同意不得向第三方披露。7.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.工程预算明细4.付款凭证5.工程验收报告6.质量保修书7.法律法规文件8.行业标准规范9.双方营业执照复印件10.授权委托书（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付价款，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准，属于违约行为。4.甲方擅自变更、解除合同，属于违约行为。5.双方泄露合同秘密，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指大型住宅区的开发商。2.乙方：指具备相关资质和经验的大型住宅区施工单位。3.合同价款：指乙方向甲方提供的施工服务总价。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：指未按约定时间支付价款的一方应向另一方支付的赔偿金。6.工程验收：指对完成的工程进行检查，确认是否符合约定标准。7.质量保修：指乙方对施工过程中出现的问题进行维修、更换的承诺。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应及时书面通知甲方，并采取措施减少工期延误。2.支付问题：双方应严格按照付款计划履行支付义务。3.质量问题：乙方应立即整改，确保工程质量符合约定标准。4.合同变更：双方应协商一致，书面签订变更协议。5.泄露合同秘密：双方应加强合同保密意识，遵守合同约定。五、所有应用场景：1.大型住宅区施工工程。2.双方为具备相关资质和经验的企业或个人。3.工程规模较大，需