版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME全新电力系统工程设计与施工合同(2024版)本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程目标2.设计与施工范围2.1设计范围2.2施工范围3.合同主体3.1甲方名称3.2乙方名称4.合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款进度4.4价格调整5.设计与施工期限5.1设计期限5.2施工期限6.质量标准6.1设计质量标准6.2施工质量标准7.技术与资料要求7.1技术文件7.2施工图纸7.3变更与修改8.安全生产与环保8.1安全生产责任8.2环保要求9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3诉讼时效11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款13.合同的附件13.1附件清单14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4合同语言14.5签字盖章第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:全新电力系统工程1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:千瓦1.4工程性质:工业用电1.5工程目标:按照甲方要求,设计并施工一座全新电力系统,确保电力系统稳定、安全、高效运行。第二条设计与施工范围2.1设计范围:(1)电力系统整体设计(2)电气设备选型及配置(3)电力线路布局及敷设(4)自动化控制系统设计(5)安全生产及防护措施设计2.2施工范围:(1)电气设备安装(2)电力线路敷设(3)自动化控制系统安装(4)安全生产及防护设施安装(5)系统调试及验收第三条合同主体3.1甲方名称:X公司3.2乙方名称:X电力工程公司第四条合同价款4.1合同总价:人民币万元整(大写:)4.2付款方式:合同签订后,甲方支付乙方合同总价30%的预付款;工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价30%的进度款;工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价剩余的40%。4.3付款进度:按照工程实际进度和质量要求,甲方按期支付乙方相应的合同价款。4.4价格调整:合同执行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等因素导致工程费用发生较大变化,双方可协商调整合同价款。第五条设计与施工期限5.1设计期限:自合同签订之日起,乙方应在个工作日内完成工程设计,并提交甲方审批。5.2施工期限:自设计审批通过之日起,乙方应在个工作日内完成施工,并提交甲方验收。第六条质量标准6.1设计质量标准:(1)符合国家及行业相关规范和标准(2)满足甲方生产需求和安全生产要求(3)设计文件齐全、清晰、准确6.2施工质量标准:(1)符合国家及行业相关规范和标准(2)设备安装牢固、线路布局合理、安全防护措施到位(3)系统运行稳定、安全、高效第七条技术与资料要求7.1技术文件:乙方应向甲方提供完整的电力系统设计文件,包括设计说明书、电气设备清单、电力线路图、自动化控制系统图等。7.2施工图纸:乙方应向甲方提供详细的施工图纸,包括设备安装图、线路布局图、安全防护设施图等。7.3变更与修改:合同执行过程中,如遇特殊情况需要对设计进行变更或修改,乙方应提前向甲方提交变更方案,经甲方审批同意后方可实施。第八条安全生产与环保8.1安全生产责任:乙方应严格按照国家及行业安全生产规定,加强施工现场安全管理,确保施工过程中人员安全和设备完好。如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。8.2环保要求:乙方应遵守国家及地方环保法规,加强施工现场环境保护,确保施工过程中不对环境造成污染。如因乙方原因造成环境污染,乙方应承担全部责任。第九条违约责任9.1甲方违约责任:如甲方未按合同约定支付价款、提供场地、资料等,甲方应承担相应违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。9.2乙方违约责任:如乙方未按合同约定完成设计、施工任务,或施工质量不符合约定标准,乙方应承担相应违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方在合同执行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点:合同签订地10.3诉讼时效:双方在合同争议发生后,应在一年内提起诉讼,超过一年的,视为放弃诉讼权利。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更:合同执行过程中,如双方同意对合同内容进行变更,应签订书面变更协议,经双方盖章确认后生效。11.3合同解除:合同执行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。合同解除后,双方应按照合同约定办理相关手续。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术资料、合同内容等。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。12.3违约保密条款:如一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。第十三条合同的附件13.1附件清单:(1)电力系统设计方案(2)施工图纸及相关技术资料(3)安全生产及环保措施方案(4)合同价款明细表(5)其他双方认为需要附件的文件第十四条其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决:如双方在合同执行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.4合同语言:本合同采用中文书写,一式两份,双方各执一份。14.5签字盖章:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义:除甲方和乙方之外的,与本合同执行过程相关联的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、设备制造商等。1.2第三方范围:与本合同执行过程相关联的其他主体,根据合同执行需要,可能涉及到的第三方。第二条第三方介入方式与程序2.1第三方介入方式:第三方根据合同执行需要,以提供服务、供应材料或设备等方式介入本合同执行过程。2.2第三方介入程序:甲方、乙方与第三方签订相应的补充协议或合同,明确双方的权利义务,并报甲方审批。第三条第三方责任3.1第三方责任限定:第三方应按照合同约定和法律法规要求,承担相应的责任,并对因其原因导致的损失承担赔偿责任。3.2第三方责任限额:如第三方为自然人,其责任限额为其个人财产;如第三方为法人,其责任限额为其注册资本。第四条第三方权益保护4.1第三方权益保护:甲方、乙方应尊重第三方的合法权益,不得擅自侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。4.2第三方权益维护:如第三方权益受到侵犯,第三方有权向甲方、乙方提出书面抗议,并要求停止侵权行为。第五条第三方违约处理5.1第三方违约处理:如第三方未按合同约定履行义务,甲方、乙方均有权要求第三方承担违约责任,并要求赔偿因此造成的损失。5.2第三方违约金:如第三方违约,应向甲方、乙方支付违约金,违约金的计算方式按照双方约定或法律规定执行。第六条第三方合同管理6.1第三方合同管理:甲方、乙方应与第三方签订书面合同,明确双方的权利义务,并报甲方审批。6.2第三方合同备案:甲方、乙方应将第三方合同副本备案,以便于监督第三方的合同履行情况。第七条第三方沟通协调7.2第三方沟通渠道:甲方、乙方应设立第三方沟通渠道,以便于及时解决合同执行过程中出现的问题。第八条第三方退出机制8.1第三方退出机制:如第三方因故需退出合同执行,应提前书面通知甲方、乙方,并办理相关手续。8.2第三方退出后果:第三方退出后,应按照合同约定承担相应的责任,并赔偿因此造成的损失。第九条第三方引起的争议解决9.1第三方引起的争议解决:如合同执行过程中出现因第三方原因导致的争议,甲方、乙方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2第三方引起的争议解决地点:合同签订地9.3第三方引起的诉讼时效:双方在争议发生后,应在一年内提起诉讼,超过一年的,视为放弃诉讼权利。第十条第三方引起的违约责任10.1第三方引起的违约责任:如第三方未按合同约定履行义务,导致甲方、乙方违约,甲方、乙方应承担相应违约责任,并向第三方追偿。10.2第三方引起的违约金:如第三方违约导致甲方、乙方违约,第三方应向甲方、乙方支付违约金,违约金的计算方式按照双方约定或法律规定执行。第十一条第三方引起的损失赔偿11.1第三方引起的损失赔偿:如第三方未按合同约定履行义务,导致甲方、乙方损失,第三方应承担赔偿责任。11.2第三方引起的赔偿限额:第三方引起的赔偿限额按照合同约定或法律规定执行。第十二条甲方、乙方的义务12.1甲方、乙方应按照合同约定履行义务,确保合同顺利执行。12.2甲方、乙方应尊重第三方的合法权益,不得擅自侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。第十三条合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更:合同执行过程中,如双方同意对合同内容进行变更,应签订书面变更协议,经双方盖章确认后生效。13.3合同解除:合同执行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。合同解除后,双方应按照合同约定办理相关手续。第十四条合同的附件14.1第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:电力系统设计方案附件内容:包括电力系统的设计说明书、电气设备清单、电力线路图、自动化控制系统图等。附件要求:设计方案应符合国家及行业相关规范和标准,满足甲方生产需求和安全生产要求。附件2:施工图纸及相关技术资料附件内容:包括施工图纸、施工工艺流程、施工材料要求等。附件要求:施工图纸应详细、清晰,标明设备安装位置、线路布局、安全防护措施等。附件3:安全生产及环保措施方案附件内容:包括安全生产措施、环保措施、应急预案等。附件要求:方案应符合国家及地方安全生产和环保法规,确保施工过程中人员安全和环境保护。附件4:合同价款明细表附件内容:详细列出合同总价、付款方式、付款进度等价款明细。附件要求:明细表应准确反映合同价款的支付和退还情况。附件5:材料供应商名单及材料规格附件内容:列出材料供应商名单、材料规格、材料质量标准等。附件6:设备制造商名单及设备规格附件内容:列出设备制造商名单、设备规格、设备质量标准等。附件7:第三方合同副本附件内容:包括第三方与甲方、乙方签订的合同副本。附件要求:第三方合同应明确双方的权利义务,并报甲方审批。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按合同约定支付价款、提供场地、资料等。2.乙方未按合同约定完成设计、施工任务,或施工质量不符合约定标准。3.第三方未按合同约定履行义务,导致甲方、乙方违约。违约责任认定标准:1.甲方违约责任:按照合同约定或法律规定,向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。示例说明:甲方未按约定时间支付预付款,应向乙方支付违约金,并赔偿因延迟付款导致的乙方损失。2.乙方违约责任:按照合同约定或法律规定,向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明:乙方未按约定时间完成设计任务,应向甲方支付违约金,并赔偿因设计延误导致的甲方损失。3.第三方违约责任:按照合同约定或法律规定,向甲方、乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。示例说明:第三方提供的材料不符合质量标准,导致施工进度延误,第三方应向甲方、乙方支付违约金,并赔偿因质量问题导致的损失。全文完。全新电力系统工程设计与施工合同(2024版)1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3合同所称的全新电力系统工程,是指……第二条工程内容与范围2.1工程设计内容2.2工程施工内容2.3工程验收内容第三条合同价格3.1工程设计费用3.2工程施工费用3.3价格调整机制第四条合同履行期限4.1工程设计期限4.2工程施工期限4.3工程验收期限第五条乙方的义务与责任5.1工程设计质量5.2工程施工质量5.3工程安全责任第六条甲方的义务与责任6.1提供设计资料与现场条件6.2支付合同价款6.3工程变更与协调第七条工程验收与保修7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3保修期限与范围第八条合同价款的支付方式与时间8.1支付方式8.2支付时间8.3支付条件第九条违约责任9.1乙方违约情形9.2甲方违约情形9.3违约责任处理方式第十条不可抗力10.1不可抗力的认定10.2不可抗力后果的处理第十一条争议解决方式11.1双方协商解决11.2提交仲裁机构仲裁11.3向人民法院提起诉讼第十二条保密条款12.1保密信息的范围与内容12.2保密期限12.3违约披露的后果第十三条合同的变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3变更与解除的程序第十四条附则14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3合同的解释权归属第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方全称为:×××电力系统有限公司,住所地为:××省××市××区××路××号。1.2乙方名称及住所乙方全称为:×××电力系统工程有限公第八条合同价款的支付方式与时间8.1支付方式甲方应通过银行转账的方式向乙方支付合同价款。8.2支付时间甲方应按照下列时间表向乙方支付合同价款:(1)合同签署后七个工作日内,支付合同总价的30%;(2)工程设计阶段完成并通过甲方审批后,支付合同总价的30%;(3)工程施工阶段完成并通过甲方验收后,支付合同总价的20%;(4)工程保修期开始后,无质量问题发生,支付合同总价的10%。8.3支付条件甲方支付合同价款的条件是乙方按合同约定完成工程设计、施工及验收工作,并符合合同约定的质量标准。第九条违约责任9.1乙方违约情形乙方若未能按合同约定时间完成设计、施工或验收工作,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的1%。9.2甲方违约情形甲方若未能按合同约定时间支付合同价款,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。9.3违约责任处理方式违约金处理方式如下:(1)违约金计算不足最低限额的,按最低限额计算;(2)违约金计算超过最高限额的,按最高限额计算;(3)违约金计算结果与实际损失不符的,按实际损失计算。第十条不可抗力10.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力后果的处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应立即协商,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。第十一条争议解决方式11.1双方协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。11.2提交仲裁机构仲裁如协商不成,任何一方均可向约定的仲裁机构提交仲裁申请。11.3向人民法院提起诉讼如仲裁不成,双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十二条保密条款12.1保密信息的范围与内容保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算,至合同解除或终止后五年。12.3违约披露的后果泄露保密信息的一方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十三条合同的变更与解除13.1合同变更条件合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。13.2合同解除条件合同解除条件如下:(1)双方协商一致;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)一方严重违约,另一方无法实现合同目的。13.3变更与解除的程序合同变更或解除应通过书面形式进行,并由双方签字盖章确认。第十四条附则14.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止条件合同终止条件如下:(1)合同约定的工程验收合格;(2)合同约定的保修期结束;(3)双方另有约定的其他终止条件。14.3合同的解释权归属本合同的解释权归双方共同所有。第二部分:第三方介入后的修正为明确第三方介入后的合同条款,甲乙双方特此约定如下附加说明条款:第一条第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方外,与本合同履行有关的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、验收方、融资方等。第二条第三方介入的条件第三方介入的条件如下:2.1甲乙双方同意第三方介入,并签订书面协议;2.2合同履行过程中出现不可抗力或特殊情形,需要第三方协助解决;2.3法律、法规或行业规范规定必须有第三方参与的情形。第三条第三方权利与义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业服务或协助解决问题;3.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范,不得损害甲乙双方的合法权益;3.3第三方应对其提供的服务或信息承担责任,并对其导致的损失承担赔偿责任。第四条第三方责任限额4.1第三方应对其违约行为或过失行为导致的损失承担赔偿责任,赔偿金额不得超过合同总价款的10%;4.2第三方涉及的法律责任,包括但不限于侵权责任、违约责任等,由第三方自行承担;4.3第三方介入的费用,包括但不限于第三方的人员工资、差旅费、材料费等,由甲乙双方协商承担。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方应保持独立的关系,第三方不对甲乙双方之间的合同履行承担责任;5.2甲乙双方与第三方之间的沟通、协调、决策等,不影响甲乙双方之间的合同履行;5.3第三方不得干预甲乙双方的管理和决策,不得影响甲乙双方的独立性。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更或解除,应经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议;6.2第三方介入的变更或解除,不影响甲乙双方之间合同的履行;6.3第三方介入的变更或解除,不得影响甲乙双方的合法权益。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违反本合同或甲乙双方的要求,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任;7.2第三方违约导致甲乙双方损失的,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失;7.3第三方违约处理不影响甲乙双方之间的合同履行。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方应遵守甲乙双方的保密规定,保护甲乙双方的保密信息;8.2第三方泄露甲乙双方的保密信息,应承担违约责任,并赔偿甲乙双方的损失。第九条法律适用与争议解决9.1本合同及第三方介入的修正条款,适用中华人民共和国法律法规;9.2本合同及第三方介入的修正条款的解释、履行、变更、解除和违约处理等,适用中华人民共和国法律;9.3本合同及第三方介入的修正条款的争议解决,按照本合同第十四条的约定执行。第十条其他条款10.1本合同及第三方介入的修正条款,构成甲乙双方及第三方之间关于合同履行、第三方介入的完整协议;10.2本合同及第三方介入的修正条款的修改、补充,必须以书面形式进行,并由甲乙双方及第三方签字盖章确认。第十一条合同的生效与终止11.1本合同及第三方介入的修正条款,自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效;11.2本合同及第三方介入的修正条款的终止,按照本合同第十四条的约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同主体资质证明附件二:工程设计方案附件三:工程施工方案附件四:工程验收标准和方法附件五:合同价款支付明细表附件六:违约金计算公式附件七:保密协议附件八:第三方介入协议附件九:变更协议附件十:解除协议附件一:合同主体资质证明本附件应包含甲方和乙方的企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等有效证件的复印件。附件二:工程设计方案本附件应详细描述工程的设计内容,包括设计图纸、设计说明书、设计计算书等。附件三:工程施工方案本附件应详细描述工程施工的流程、方法、时间表等,包括施工图纸、施工说明书、施工计算书等。附件四:工程验收标准和方法本附件应明确工程验收的标准和方法,包括验收流程、验收时间表、验收人员名单等。附件五:合同价款支付明细表本附件应详细列出合同价款的支付明细,包括支付的时间、金额、条件等。附件六:违约金计算公式本附件应详细描述违约金的计算公式,包括计算违约金的基准、比例、计算方法等。附件七:保密协议本附件应详细描述保密信息的范围、保密期限、违约披露的后果等。附件八:第三方介入协议本附件应详细描述第三方介入的条件、权利与义务、责任限额等。附件九:变更协议本附件应详细描述合同变更的条件、程序、变更内容等。附件十:解除协议本附件应详细描述合同解除的条件、程序、解除后的处理等。说明二:违约行为及责任认定:2.1甲方未能按合同约定时间支付合同价款;2.2乙方未能按合同约定时间完成设计、施工或验收工作;2.3乙方设计、施工质量不符合合同约定的质量标准;2.4甲方提供的现场条件不符合合同约定;2.5甲方未能提供乙方所需的的设计资料或提供的资料不真实、不完整;2.6乙方未能遵守安全规定,导致安全事故的发生;2.7第三方未能按合同约定提供服务或协助解决问题;2.8第三方泄露甲乙双方的保密信息;2.9不可抗力导致合同无法履行或部分履行。违约责任认定标准:3.1甲方违约金计算:按照附件六中的违约金计算公式进行计算。3.2乙方违约金计算:按照附件六中的违约金计算公式进行计算。3.3第三方违约责任:第三方应对其违约行为或过失行为导致的损失承担赔偿责任,赔偿金额不得超过合同总价款的10%。3.4违约行为导致的损失计算:根据实际情况,包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。示例说明:如甲方未能按合同约定时间支付合同价款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算按照附件六中的公式进行。具体计算方式为:合同总价款×1%×违约天数。如甲方违约行为导致乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿实际损失。如乙方未能按合同约定时间完成设计工作,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算按照附件六中的公式进行。具体计算方式为:合同总价款×1%×违约天数。如乙方违约行为导致甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿实际损失。如第三方未能按合同约定提供服务或协助解决问题,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任,违约金计算按照附件六中的公式进行。具体计算方式为:合同总价款×10%×违约天数。如第三方违约行为导致甲乙双方损失的,甲乙双方有权要求第三方赔偿实际损失。全文完。全新电力系统工程设计与施工合同(2024版)2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1设计方名称2.2施工方名称2.3甲方(业主)名称3.设计与施工内容3.1设计内容3.2施工内容4.合同价格4.1设计费用4.2施工费用4.3价格调整机制5.合同履行期限5.1设计期限5.2施工期限6.质量标准与要求6.1设计质量标准6.2施工质量标准7.合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件8.违约责任8.1设计方违约责任8.2施工方违约责任8.3甲方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁机构10.合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的监督与检查12.1监督机构12.2检查程序13.合同的附件13.1设计方案13.2施工图纸13.3相关技术文件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同解释权第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:全新电力系统工程1.2工程地点:省市区路号1.3工程规模:千瓦1.4工程性质:输配电系统工程第二条合同主体2.1设计方名称:电力设计院2.2施工方名称:电力建设有限公司2.3甲方(业主)名称:电力公司第三条设计与施工内容3.1设计内容:3.1.1电力系统总体规划3.1.2输配电线路设计3.1.3变电站设计3.1.4电力设备选型及配置3.1.5施工图纸及技术规范编制3.2施工内容:3.2.1输配电线路施工3.2.2变电站建筑施工3.2.3电力设备安装3.2.4系统调试与验收3.2.5工程移交及售后服务第四条合同价格4.1设计费用:人民币万元整4.2施工费用:人民币万元整4.3价格调整机制:如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。第五条合同履行期限5.1设计期限:自合同签订之日起个工作日内完成设计方案及施工图纸5.2施工期限:自设计方案及施工图纸批准之日起个工作日内完成施工及验收第六条质量标准与要求6.1设计质量标准:符合国家及行业相关规范、标准,满足甲方需求6.2施工质量标准:符合设计图纸及技术规范,达到国家及行业合格标准第七条合同的变更与解除7.1变更条件:7.1.1甲方需求变更7.1.2法律法规、政策变动7.1.3不可抗力因素7.2解除条件:7.2.1双方协商一致7.2.2合同履行期间,一方严重违约,导致合同无法履行7.2.3不可抗力因素导致合同无法履行第八条违约责任8.1设计方违约责任:8.1.1设计方未按约定时间完成设计任务,应向甲方支付违约金,违约金为合同设计费用的1%至5%。8.1.2设计方设计质量不符合约定,应承担重新设计、修复或赔偿甲方损失的责任。8.2施工方违约责任:8.2.1施工方未按约定时间完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金为合同施工费用的1%至5%。8.2.2施工方施工质量不符合约定,应承担返工、修复或赔偿甲方损失的责任。8.3甲方违约责任:8.3.1甲方未按约定时间支付设计费、施工费,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金为应付款项的1%至5%。8.3.2甲方提供的资料、场地等条件不符合约定,导致乙方无法正常开展工作,甲方应承担相应责任。第九条争议解决9.1.1提交甲方所在地仲裁委员会仲裁;9.1.2向甲方所在地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点:省市9.3仲裁机构:仲裁委员会第十条合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改程序:合同履行过程中,如需修改或补充,应由双方协商一致,并签订书面修改协议。10.3合同终止条件:10.3.1合同约定的设计、施工任务全部完成;10.3.2双方协商一致解除合同;10.3.3不可抗力因素导致合同无法履行。第十一条保密条款11.1保密信息范围:合同内容及双方在履行合同过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止之日起五年。11.3违约保密条款:违反保密义务的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的监督与检查12.1监督机构:甲方有权对乙方的设计、施工过程进行监督与检查。12.2检查程序:甲方应提前通知乙方,并出示相关证件,乙方向甲方提供必要的配合。第十三条合同的附件13.1设计方案:包括电力系统总体规划、输配电线路设计、变电站设计等。13.2施工图纸:包括输配电线路施工图、变电站施工图等。13.3相关技术文件:包括电力设备选型及配置、施工规范、验收标准等。第十四条其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同解释权:本合同的解释权归双方共同所有。合同附件:附件一:设计方案附件二:施工图纸附件三:相关技术文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方:本合同涉及的第三方指除甲乙方之外,参与合同履行过程的自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入范围:包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、设备供应商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入原因、时间、地点及方式。2.2第三方介入需得到甲乙双方的同意,未经双方书面同意,任何一方不得擅自引入第三方。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的约定履行合同义务,并承担相应责任。3.2第三方如因履行合同造成甲乙方损失,第三方应承担赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方:第三方应服从甲方的监督和管理,按照甲方的要求完成合同任务。4.2第三方与乙方:第三方应按照乙方的技术规范、操作流程完成工作,并接受乙方监督。第五条第三方责任限额5.1第三方赔偿限额:如第三方因违约造成甲乙方损失,第三方应承担的赔偿金额不得超过合同总价款的10%。5.2第三方责任限额的确定:双方应在合同中明确第三方的责任限额,如未明确,双方可协商确定。第六条第三方违约处理6.1第三方违约:第三方未按约定时间、质量完成工作,应承担违约责任。6.2第三方违约处理:甲乙双方有权要求第三方履行合同义务,或解除合同,并要求第三方赔偿损失。第七条第三方权益保护7.1甲乙方应尊重第三方的合法权益,不得擅自变更、解除合同。7.2甲乙方不得要求第三方履行合同以外的义务。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更:如甲乙方需变更第三方,应书面通知对方,并说明变更原因、时间、方式。8.2第三方介入的解除:如甲乙方需解除第三方,应书面通知对方,并说明解除原因、时间、方式。第九条第三方介入的争议解决9.1.1提交甲方所在地仲裁委员会仲裁;9.1.2向甲方所
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024会议服务综合劳务协议范本版B版
- 2024年三方担保电子商务支付合同范本一
- 2024年度专业足浴技师聘用协议样本版B版
- 2024年办公室员工餐饮服务协议样本版B版
- 2024年局部工程维护施工协议文件版
- 2024年度劳动合作协议模板指南版B版
- 2024年家居铝合金窗安装合同版B版
- 2024品牌橱柜购销合约书
- 2024年工程建设项目招标文件规范协议版B版
- 2024年产品销售合作及服务保障合同样本一
- 英语-Spotify的营销战略分析
- 《花生种植技术》课件
- 厂内自卸车安全操作规程
- 副食品安全保障措施
- 2024年北京市智能制造行业市场发展分析及发展趋势与投资前景研究报告2024-2029版
- 直播带货主播培训课件
- 高尔夫球场球童培训
- 冬季高血压的预防
- 我的家乡镇江
- 《口腔基础知识》课件
- 食堂消防安全知识培训内容
评论
0/150
提交评论