2024年度房地产开发商砂石采购合同6篇_第1页
2024年度房地产开发商砂石采购合同6篇_第2页
2024年度房地产开发商砂石采购合同6篇_第3页
2024年度房地产开发商砂石采购合同6篇_第4页
2024年度房地产开发商砂石采购合同6篇_第5页
已阅读5页,还剩86页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商砂石采购合同本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2采购商信息第二条采购物品2.1物品名称2.2物品规格2.3物品数量2.4物品质量标准第三条合同价格3.1单价3.2总价3.3付款方式3.4付款期限第四条交货事宜4.1交货地点4.2交货时间4.3运输方式4.4风险转移时间第五条质量保证5.1供应商质量责任5.2质量异议处理第六条售后服务6.1售后服务内容6.2售后服务期限第七条合同的履行与变更7.1合同履行期限7.2合同变更条件第八条违约责任8.1供应商违约责任8.2采购商违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3诉讼时效第十条合同的解除10.1合同解除条件10.2合同解除后果第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1合同的签订地点和时间13.2合同的生效条件13.3合同的附件第十四条联系方式14.1供应商联系方式14.2采购商联系方式第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商名称:X砂石供应有限公司1.1.2供应商地址:省市区路号1.1.3供应商法人代表:X1.1.4供应商联系人:X1.1.5供应商联系电话:1.2采购商信息1.2.1采购商名称:X房地产开发商有限公司1.2.2采购商地址:省市区路号1.2.3采购商法人代表:X1.2.4采购商联系人:X1.2.5采购商联系电话:第二条采购物品2.1物品名称:砂石2.2物品规格:按照附件一《砂石规格及要求》执行2.3物品数量:按照附件二《砂石数量及分配计划》执行2.4物品质量标准:按照附件一《砂石规格及要求》执行第三条合同价格3.1单价:人民币元/吨3.2总价:人民币元(大写:人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整)3.3付款方式:按照附件三《付款方式及时间表》执行3.4付款期限:砂石交付完毕后个工作日内支付第四条交货事宜4.1交货地点:采购商指定的施工现场4.2交货时间:按照附件二《砂石数量及分配计划》执行4.3运输方式:陆路运输4.4风险转移时间:货物交付给采购商指定地点后,风险由供应商承担第五条质量保证5.1供应商质量责任:供应商保证所供砂石符合合同约定的质量标准,对于因质量问题造成的损失,供应商应当承担赔偿责任5.2质量异议处理:采购商应在砂石交付后个工作日内对质量问题提出异议,否则视为质量合格。如采购商提出异议,供应商应在接到异议后个工作日内予以答复并采取改进措施。第六条售后服务6.1售后服务内容:供应商应提供必要的使用指导和技术支持6.2售后服务期限:自砂石交付之日起至工程完工之日止第八条违约责任8.1供应商违约责任:8.1.1供应商未按合同约定时间、数量、质量供应砂石的,应当按照采购商的实际损失支付违约金,最高不超过合同总价款的30%。8.1.2供应商提供的砂石不符合合同约定的质量标准,导致工程损失的,供应商应承担赔偿责任。8.1.3供应商违反合同的其他条款,导致采购商损失的,应当承担相应的赔偿责任。8.2采购商违约责任:8.2.1采购商未按合同约定支付货款的,应当按照迟延支付的金额每天支付0.5‰的违约金。8.2.2采购商未按合同约定接收砂石的,应当承担因此产生的额外费用。8.2.3采购商违反合同的其他条款,导致供应商损失的,应当承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点:省市9.3诉讼时效:采购商对供应商的违约行为提出异议或要求赔偿的诉讼时效为一年。第十条合同的解除10.1合同解除条件:10.1.1在合同履行过程中,因不可抗力导致合同无法履行的,双方均可解除合同。10.1.2双方协商一致解除合同的。10.1.3供应商严重违约,采购商解除合同的。10.2合同解除后果:合同解除后,供应商应按照合同约定退还已收取的款项,并承担因解除合同给采购商造成的实际损失。第十一条保密条款11.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限:自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。11.3违约保密条款:泄露保密信息的的一方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式:双方发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的签订地点和时间:本合同于年月日在省市签订。13.2合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同的附件:本合同附件包括《砂石规格及要求》、《砂石数量及分配计划》、《付款方式及时间表》等,附件与合同具有同等法律效力。第十四条联系方式14.1供应商联系方式:14.1.1联系人:X14.1.2联系电话:14.2采购商联系方式:14.2.1联系人:X14.2.2联系电话:第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及第三方介入的情况,为明确各方的权利义务,现对合同进行如下修正:第一条第三方定义1.1第三方:指除甲乙方之外,参与本合同履行过程的其他各方,包括但不仅限于中介方、运输方、质量检测方等。第二条第三方介入的程序2.1第三方介入:当甲乙方根据本合同约定需要第三方介入时,应提前书面通知对方,并明确介入的第三方名称、介入内容、介入时间等。2.2第三方确认:甲乙方应在收到对方书面通知后五个工作日内,确认第三方的介入,并将确认结果书面通知对方。第三条第三方责任3.1第三方责任:第三方应按照合同约定履行相应义务,并对其提供的服务或商品质量负责。3.2第三方限额:甲乙方应与第三方明确责任限额,确保第三方承担的责任不超过甲乙方的损失。第四条第三方支付4.1第三方费用:第三方介入所需费用由甲乙方承担,具体费用根据双方协商确定。4.2支付方式:甲乙方应在第三方完成介入后,按照合同约定支付相关费用。第五条第三方违约处理5.1第三方未按照合同约定履行义务的,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约导致甲乙方损失的,甲乙方有权要求第三方赔偿损失,并有权解除合同。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间的合同关系:第三方与甲乙方签订的合同,不影响甲乙方之间的合同关系。6.2第三方与甲乙方的权利义务:第三方对甲乙方的权利义务,不代替甲乙方的权利义务。第七条第三方信息保密7.1第三方信息:第三方应保证向甲乙方提供的信息真实、准确、完整。7.2保密义务:第三方应对甲乙方提供的信息保密,不得泄露给其他方。第八条第三方退出8.1第三方退出的条件:第三方在合同履行过程中,因不可抗力或其他正当理由无法继续履行义务的,可以退出。8.2第三方退出的程序:第三方应提前书面通知甲乙方,并说明退出的原因和时间。8.3第三方退出后的责任:第三方退出后,应按照合同约定承担相应的责任。第九条争议解决9.1第三方介入引起的争议:甲乙方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2第三方介入争议的解决地点:第三方介入争议的解决地点为合同签订地。第十条合同的变更与解除10.1合同变更:甲乙方与第三方协商一致,可以变更本合同的相关条款。10.2合同解除:甲乙方与第三方协商一致,可以解除本合同。第十一条其他条款11.1本合同的附件:本合同附件包括《第三方介入协议》等,附件与合同具有同等法律效力。11.2合同的签订地点和时间:本合同于年月日在省市签订。11.3合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《砂石规格及要求》详细描述砂石的品种、规格、质量标准等,包括但不限于粒径、含泥量、含沙量等。附件二:《砂石数量及分配计划》详细列出砂石的总量、分配时间、分配数量等,以及对应的工程部位和用途。附件三:《付款方式及时间表》详细说明付款的方式、付款的时间节点、付款的比例等。附件四:《第三方介入协议》详细描述第三方介入的条件、程序、责任、限额、支付方式、违约处理等内容。附件五:《质量检测报告》由第三方出具的质量检测报告,证明供应的砂石符合合同约定的质量标准。附件六:《运输方案》详细描述砂石的运输方式、运输时间、运输路线等。附件七:《售后服务方案》详细说明供应商提供的售后服务内容、服务期限等。说明二:违约行为及责任认定:1.供应商未按合同约定时间、数量、质量供应砂石的,应当按照采购商的实际损失支付违约金,最高不超过合同总价款的30%。示例:供应商应于2024年1月1日前提供1000吨砂石,但实际上只提供了800吨,且质量不符合要求。2.供应商提供的砂石不符合合同约定的质量标准,导致工程损失的,供应商应承担赔偿责任。示例:供应商提供的砂石含泥量超过合同约定的标准,导致工程进度延误。3.供应商违反合同的其他条款,导致采购商损失的,应当承担相应的赔偿责任。示例:供应商未按合同约定提供售后服务,导致采购商损失。4.采购商未按合同约定支付货款的,应当按照迟延支付的金额每天支付0.5‰的违约金。示例:采购商应于2024年1月1日前支付50万元货款,但实际上直到1月10日才支付。5.采购商未按合同约定接收砂石的,应当承担因此产生的额外费用。示例:采购商未能在约定时间内接收砂石,导致货物滞留在运输途中。6.采购商违反合同的其他条款,导致供应商损失的,应当承担相应的赔偿责任。示例:采购商未按合同约定进行质量检测,导致供应商损失。7.第三方未按照合同约定履行义务的,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。示例:第三方未能在约定时间内完成质量检测,导致工程进度延误。8.第三方违约导致甲乙方损失的,甲乙方有权要求第三方赔偿损失,并有权解除合同。示例:第三方提供的质量检测报告不准确,导致工程质量问题。全文完。2024年度房地产开发商砂石采购合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2采购商信息第二条采购物品2.1物品名称2.2物品规格2.3物品数量2.4物品质量标准第三条合同价格3.1单价3.2总价3.3付款方式3.4付款期限第四条交货期限4.1交货日期4.2交货地点4.3交货方式第五条质量保证5.1供应商质量责任5.2质量异议处理第六条售后服务6.1售后服务内容6.2售后服务期限第七条合同的履行与变更7.1合同履行期限7.2合同变更条件7.3合同变更程序第八条违约责任8.1供应商违约责任8.2采购商违约责任第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条合同的生效、变更和解除13.1生效条件13.2生效时间13.3变更和解除的条件第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3法律适用14.4合同的签订地点和日期第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商名称:X砂石供应有限公司1.1.2供应商地址:X省X市X区X路X号1.1.3联系人:X1.1.4联系电话:X1.2采购商信息1.2.1采购商名称:X房地产开发商有限公司1.2.2采购商地址:X省X市X区X路X号1.2.3联系人:X1.2.4联系电话:X第二条采购物品2.1物品名称:砂石2.2物品规格:按照附件一《砂石规格》执行2.3物品数量:按照附件二《采购数量》执行2.4物品质量标准:按照附件三《质量标准》执行第三条合同价格3.1单价:人民币元/吨3.2总价:人民币元(大写:元整)3.3付款方式:按照附件四《付款方式》执行3.4付款期限:货物验收合格后个工作日内支付第四条交货期限4.1交货日期:按照附件五《交货日期》执行4.2交货地点:X省X市X区X路X号(具体位置详见附件六《交货地点》)4.3交货方式:运输至指定地点,具体运输方式详见附件七《交货方式》第五条质量保证5.1供应商质量责任供应商应保证所供砂石符合本合同约定的质量标准,对于不符合质量标准的砂石,供应商应负责更换或者退款。5.2质量异议处理采购商对于所供砂石有质量异议的,应在收货后个工作日内书面通知供应商,并提供相关证据。供应商应在收到异议后个工作日内进行处理。如供应商未在规定时间内处理,采购商有权拒付款项。第六条售后服务6.1售后服务内容供应商应提供砂石使用过程中的技术指导和服务。6.2售后服务期限售后服务期限为砂石交付之日起至工程完工之日止。第八条违约责任8.1供应商违约责任供应商未按合同约定履行交货义务的,应向采购商支付合同总价款的%作为违约金。供应商交付的砂石不符合合同约定的质量标准,经采购商书面通知后,未在规定时间内进行更换或者退款的,应向采购商支付合同总价款的%作为违约金。8.2采购商违约责任采购商未按合同约定支付货款的,应向供应商支付合同总价款的%作为违约金。采购商未按合同约定接收货物的,应向供应商支付合同总价款的%作为违约金。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成,任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。9.3仲裁解决双方也可以选择通过仲裁解决争议,仲裁地点为X省X市。9.4法律途径如上述方式无法解决争议,任何一方均有权通过法律途径解决。第十条合同的解除10.1解除条件任何一方未能履行合同义务的,对方有权解除合同。10.2解除程序合同解除应书面通知对方,经对方确认后生效。10.3解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分的款项和责任。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获得的信息和资料,包括但不限于商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同解除或履行完毕之日止。11.3泄密责任如任何一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。第十三条合同的生效、变更和解除13.1生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效时间本合同自签字盖章之日起生效。13.3变更和解除的条件合同的变更或解除应经双方协商一致,并书面确认。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括《砂石规格》、《采购数量》、《质量标准》、《付款方式》、《交货日期》、《交货地点》和《交货方式》。14.2补充协议双方可以在合同履行过程中签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同的签订地点和日期本合同于X年月日在X省X市签订。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况,特此对第三方介入后的相关条款进行修正。第一条第三方定义1.1第三方指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指第三方参与或影响本合同的履行过程。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入包括但不限于中介方、监理方、政府部门、金融机构等。2.2第三方介入时,甲乙双方的权益保护及责任承担按本修正条款执行。第三条第三方责任3.1第三方介入本合同的履行过程,应遵守相关法律法规,并承担相应责任。3.2第三方如违反本合同约定,造成甲乙方损失的,由第三方承担赔偿责任。3.3第三方如未按约定履行义务,导致合同无法履行或部分履行,由第三方承担相应责任。第四条第三方权利4.1第三方根据本合同享有相应的权利,包括但不限于知情权、建议权、监督权等。4.2第三方不得滥用权利,损害甲乙方合法权益。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方均为独立的法律主体,彼此之间不存在隶属或委托关系。5.2第三方介入不影响甲乙方之间合同的履行,甲乙方应继续履行合同约定的义务。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲乙方的赔偿责任限额为第三方介入合同所产生的直接损失。6.2第三方如因故意或重大过失导致甲乙方损失,不受责任限额限制。第七条第三方介入的程序7.1第三方介入应提前通知甲乙方,并说明介入的理由和目的。7.2甲乙方对第三方的介入有异议的,应在收到通知后个工作日内提出,并提供相关证据。7.3第三方介入引起的争议,按照本合同争议解决条款执行。第八条第三方退出8.1第三方如需退出本合同,应提前个工作日书面通知甲乙方。8.2第三方退出后,本合同对甲乙方仍具有约束力。第九条甲乙方的义务9.1甲乙方应协助第三方履行合同约定的义务。9.2甲乙方应提供第三方所需的资料和信息,确保第三方能够顺利履行合同。第十条第三方介入的合同变更10.1如第三方介入导致本合同内容发生变化,甲乙方应签订补充协议,明确变更内容。10.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条第三方介入的合同解除11.1如第三方介入导致本合同无法履行,甲乙方有权解除合同。11.2合同解除后,甲乙方应按照合同约定处理已履行部分的款项和责任。第十二条第三方介入的保密义务12.1第三方应保守本合同及甲乙方商业秘密,不得泄露给无关方。12.2第三方违反保密义务的,应承担相应法律责任。第十三条第三方介入的法律责任13.1第三方介入本合同,应遵守中华人民共和国法律法规,不得违反国家政策。13.2第三方如因违法行为导致甲乙方损失,应承担相应法律责任。第十四条第三方介入的争议解决14.1第三方介入引起的争议,应通过友好协商解决。14.2如协商不成,任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。本修正条款与本合同具有同等法律效力,一经签订即生效。如本修正条款与原合同有冲突,以本修正条款为准。除非甲乙双方另有约定,本修正条款不得修改或撤销。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《砂石规格》详细描述砂石的品种、规格、等级等,包括但不限于颜色、粒径、硬度等指标。附件二:《采购数量》详细列出采购砂石的数量,包括总量及分批交付的数量和时间安排。附件三:《质量标准》明确砂石的质量标准,包括国家或行业标准,以及甲乙方协商确定的特殊要求。附件四:《付款方式》详细说明付款的方式和流程,包括付款的时间、条件和支付途径。附件五:《交货日期》列出砂石交付的具体日期和时间,以及交货的期限和条件。附件六:《交货地点》详细描述砂石交货的具体地点,包括地址、联系人、联系电话等信息。附件七:《交货方式》明确砂石的交货方式,包括运输方式、送达时间、验收程序等。说明二:违约行为及责任认定:1.供应商违约行为及责任认定供应商未能按照合同约定交付砂石,或者交付的砂石不符合约定的质量标准,视为违约。供应商应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、更换砂石或退款。示例:供应商未能在合同约定的时间内交付砂石,构成违约。根据合同约定,供应商应支付合同总价款的%作为违约金。2.采购商违约行为及责任认定采购商未能按照合同约定支付货款,或者未按约定接收货物,视为违约。采购商应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、承担额外费用或延迟交付的后果。示例:采购商未能在合同约定的时间内支付货款,构成违约。根据合同约定,采购商应支付合同总价款的%作为违约金。3.双方的其他违约行为及责任认定双方在合同履行过程中,如违反合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。具体责任认定应根据合同条款和相关法律法规确定。示例:双方未能履行合同约定的保密义务,导致对方遭受损失的,应根据合同约定承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度房地产开发商砂石采购合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2采购方信息第二条采购内容2.1采购商品描述2.2采购数量与质量标准第三条价格与支付条款3.1单价与总价3.2支付方式3.3支付时间第四条交货与运输4.1交货地点4.2交货时间4.3运输责任与风险第五条质量保证5.1质量标准5.2检验与验收5.3违约责任第六条合同的有效期和终止6.1合同开始日期6.2合同结束日期6.3合同终止条件第七条违约责任7.1供应商的违约行为7.2采购方的违约行为第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3法律途径第九条法律适用与管辖9.1适用法律9.2争议管辖法院第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3违约泄露的后果第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力事件的后果第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件第十三条附录13.1采购商品的技术参数13.2付款凭证样式13.3其他重要文件第十四条签署与生效14.1合同签署日期14.2合同生效日期14.3合同副本数量与分发第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商全称:X砂石供应有限公司1.1.2供应商地址:省市区路号1.1.3供应商联系人:X1.1.4联系人电话:X1.2采购方信息1.2.1采购方全称:X房地产开发商有限公司1.2.2采购方地址:省市区路号1.2.3采购方联系人:X1.2.4联系人电话:X第二条采购内容2.1采购商品描述2.1.1商品名称:天然砂石2.1.2商品规格:按照附件《商品规格书》执行2.1.3商品数量:按照附件《采购数量表》执行2.2采购数量与质量标准2.2.1数量:按照采购方提供的《采购数量表》执行2.2.2质量标准:按照GB/T146852011《天然砂石质量标准》执行第三条价格与支付条款3.1单价与总价3.1.1单价:人民币元/立方米3.1.2总价:人民币元(大写:元整)3.2支付方式3.2.1采购方支付给供应商的款项,通过银行转账的方式进行3.2.2支付账户信息:账户名称:X砂石供应有限公司;账号:X;开户行:X银行分行3.3支付时间3.3.1采购方在合同签订后七个工作日内,将款项支付给供应商第四条交货与运输4.1交货地点4.1.1供应商将货物运输至采购方指定的地址:省市区路号4.2交货时间4.2.1供应商应在合同约定的交货期限内,将货物送达交货地点4.2.2交货期限:按照附件《交货时间表》执行4.3运输责任与风险4.3.1供应商应对运输过程中的货物损失、损坏承担责任4.3.2货物到达交货地点后,风险由采购方承担第五条质量保证5.1质量标准5.1.1供应商提供的货物应符合合同约定的质量标准5.1.2质量检验机构:X产品质量检验有限公司5.2检验与验收5.2.1采购方对货物进行验收,验收合格后进行支付5.2.2验收不合格的货物,供应商应在接到通知后五个工作日内进行更换或补发5.3违约责任5.3.1供应商提供的货物不符合质量标准的,应承担违约责任,包括但不限于:更换货物、退还货款、赔偿损失等第八条争议解决8.1协商解决8.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷8.2调解解决8.2.1如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解8.3法律途径8.3.1如果调解不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第九条法律适用与管辖9.1适用法律9.1.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律9.2争议管辖法院9.2.1双方同意将争议提交至合同签订地人民法院管辖第十条保密条款10.1保密信息范围10.1.1双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,均应予以保密10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止10.3违约泄露的后果10.3.1如一方违反保密义务,泄露对方的保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1不可抗力事件包括但不限于:自然灾害、社会事件、政府行为等11.2不可抗力事件的后果11.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件11.2.2受影响的一方应尽力减少损失,并在不可抗力事件结束后继续履行合同第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件12.1.1合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议12.2合同解除条件12.2.1合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议第十三条附录13.1采购商品的技术参数13.1.1详见附件《商品技术参数表》13.2付款凭证样式13.2.1详见附件《付款凭证样式》13.3其他重要文件13.3.1详见附件《其他重要文件》第十四条签署与生效14.1合同签署日期14.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字或盖章之日起生效14.3合同副本数量与分发14.3.1双方各执一份合同正本,各执一份合同副本第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和条件1.1第三方介入1.1.1本合同所述第三方介入,包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等,均应具备合法的资质和权限1.1.2第三方介入需在甲乙双方的同意下进行,并签订书面介入协议1.2第三方介入的条件1.2.1第三方介入的条件包括但不限于:合同履行需要、合同纠纷解决、合同监管需要等第二条第三方介入后的权利和义务2.1第三方介入的权利2.1.1第三方有权根据介入协议的约定,对合同履行进行监督和检查2.1.2第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息2.2第三方介入的义务2.2.1第三方应遵守介入协议的约定,公正、客观地进行介入工作2.2.2第三方应对甲乙双方提供的资料和信息予以保密第三条第三方介入的决策和执行3.1第三方介入的决策3.1.1第三方介入的决策应由甲乙双方共同协商确定,并签订书面决策协议3.2第三方介入的执行3.2.1甲乙双方应按照决策协议的约定,配合第三方进行介入工作第四条第三方介入的费用和责任4.1第三方介入的费用4.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按照约定承担4.1.2费用的支付方式、支付时间等事项,由甲乙双方与第三方协商确定4.2第三方介入的责任4.2.1第三方介入的责任应由甲乙双方与第三方在介入协议中明确约定4.2.2第三方在介入过程中因过失导致合同履行出现问题,应承担相应的责任第五条第三方介入与甲乙双方的关系5.1第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系5.2甲乙双方应与第三方保持独立的关系,第三方不对甲乙双方之间的合同履行承担责任第六条第三方介入与合同变更、解除和终止6.1第三方介入不影响合同的变更、解除和终止6.2合同的变更、解除和终止,应按照合同约定和法律规定进行第七条第三方介入与争议解决7.1第三方介入不影响争议解决方式的选择7.2甲乙双方在选择争议解决方式时,应充分考虑第三方的介入情况第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件8.1.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在介入协议中约定8.2第三方介入的终止程序8.2.1甲乙双方应在第三方介入终止条件满足后,及时办理介入终止手续第九条第三方介入后的合同修订9.1甲乙双方应在第三方介入结束后,根据介入结果对合同进行必要的修订9.2合同修订的内容应由甲乙双方协商确定,并签订书面修订协议第十条第三方介入后的权利义务转移10.1甲乙双方在第三方介入结束后,应按照合同约定和法律规定,转移相关权利义务10.2权利义务的转移应由甲乙双方协商确定,并签订书面转移协议第十一条第三方介入与合同的继承和转让11.1第三方介入不影响合同的继承和转让11.2合同的继承和转让,应按照合同约定和法律规定进行第十二条第三方介入与合同的连续性12.1第三方介入不影响合同的连续性12.2甲乙双方应确保合同在第三方介入结束后,能够连续有效地履行第十三条第三方介入与合同的完整性13.1第三方介入不影响合同的完整性13.2甲乙双方应确保合同在第三方介入结束后,仍具备完整的法律效力第十四条第三方介入与合同的独立性14.1第三方介入不影响合同的独立性14.2甲乙双方应确保合同在第三方介入结束后,仍保持独立的法律地位第十五条第三方介入与合同的有效性15.1第三方介入不影响合同的有效性15.2甲乙双方应确保合同在第三方介入结束后,仍符合有效合同的法定要件第十六条第三方介入与合同的履行16.1第三方介入不影响合同的履行16.2甲乙双方应按照合同约定和法律规定,履行各自的权利义务第十七条第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:《商品技术参数表》详细描述了采购商品的技术参数,包括但不限于商品的尺寸、材质、质量标准等。附件2:《付款凭证样式》提供了付款凭证的样式,包括凭证的格式、必要信息等,以便甲乙双方按照此样式制作付款凭证。附件3:《其他重要文件》包括但不限于合同履行过程中的重要文件,如验收报告、质量检测报告、运输单据等。说明二:违约行为及责任认定:1.供应商的违约行为及责任认定1.1供应商未能按照约定的质量标准提供商品,应承担违约责任,包括但不限于更换货物、退还货款、赔偿损失等。1.2供应商未能按照约定的时间交货,应承担违约责任,包括但不限于支付迟延交货的违约金、赔偿因此给采购方造成的损失等。1.3供应商未能按照合同约定保密,泄露采购方的商业秘密,应承担违约责任,包括但不限于赔偿因此给采购方造成的损失。2.采购方的违约行为及责任认定2.1采购方未能按照约定的时间支付款项,应承担违约责任,包括但不限于支付迟延付款的违约金、赔偿因此给供应商造成的损失等。2.2采购方未能按照约定的数量购买商品,应承担违约责任,包括但不限于支付差额款项、赔偿因此给供应商造成的损失等。2.3采购方未能按照合同约定保密,泄露供应商的商业秘密,应承担违约责任,包括但不限于赔偿因此给供应商造成的损失。全文完。2024年度房地产开发商砂石采购合同3本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2采购方信息第二条采购物品2.1物品名称2.2物品规格2.3物品数量第三条价格和支付条款3.1单价3.2总价3.3付款方式3.4付款期限第四条交货时间和地点4.1交货时间4.2交货地点第五条质量标准5.1物品质量5.2检验标准和方法第六条售后服务6.1退换货条款6.2质保期限第七条合同的有效期7.1合同起始日期7.2合同终止日期第八条违约责任8.1供应商的违约行为8.2采购方的违约行为8.3违约责任的具体处理方式第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的变更和解除10.1变更条件10.2解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条法律适用和争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1合同的副本13.2合同的修改13.3合同的解除第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商名称:X砂石供应有限公司1.1.2供应商地址:X省X市X区X路X号1.1.3联系人:X1.1.4联系电话:X1.2采购方信息1.2.1采购方名称:X房地产开发商有限公司1.2.2采购方地址:X省X市X区X路X号1.2.3联系人:X1.2.4联系电话:X第二条采购物品2.1物品名称:砂石2.2物品规格:按照附件一《砂石规格》执行2.3物品数量:按照附件二《采购数量》执行第三条价格和支付条款3.1单价:人民币元/吨3.2总价:人民币元(大写:人民币元整)3.3付款方式:银行转账3.4付款期限:货物验收合格后30日内支付第四条交货时间和地点4.1交货时间:按照附件三《交货时间表》执行4.2交货地点:X省X市X区X项目工地第五条质量标准5.1物品质量:必须符合国家相关标准和行业规定,具体按照附件四《质量标准》执行5.2检验标准和方法:按照附件五《检验标准和方法》执行第六条售后服务6.1退换货条款:在货物验收合格后3日内,如发现质量问题,可按实际数量退换相应货物6.2质保期限:货物验收合格后6个月内,如有质量问题,供应商负责免费维修或更换第七条合同的有效期7.1合同起始日期:2024年1月1日7.2合同终止日期:2024年12月31日第八条违约责任8.1供应商的违约行为8.1.1供应商未能按照约定的时间、数量和质量交付货物,应当按照采购方的损失金额支付违约金。8.1.2供应商提供的货物不符合约定的质量标准,应当按照货物价格支付违约金。8.2采购方的违约行为8.2.1采购方未能按照约定的时间支付货款,应当按照迟延支付金额的0.05%支付违约金。8.2.2采购方未能按照约定的数量接收货物,应当按照未接收货物的金额支付违约金。8.3违约责任的具体处理方式8.3.1双方应当友好协商解决违约问题,如协商不成,可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的变更和解除10.1变更条件10.1.1合同的变更应当经过双方协商一致,并以书面形式签订。10.1.2合同的变更不得影响合同的履行和合同目的的实现。10.2解除条件10.2.1合同的解除应当经过双方协商一致,并以书面形式签订。10.2.2合同的解除应当符合法律、法规的规定,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应当予以保密。11.1.2保密信息的具体范围、保密期限和保密措施,双方另行签订《保密协议》予以明确。第十二条法律适用和争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的副本本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。13.2合同的修改合同的修改、补充必须经双方协商一致,并以书面形式作出。13.3合同的解除合同的解除必须经双方协商一致,并以书面形式作出。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同于2024年1月1日签署。14.2签署地点本合同于X省X市X区X路X号签署。14.3签署人供应商代表(签名):____________采购方代表(签名):____________第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织,包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、检测方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,甲乙方因客观需要,邀请第三方参与合同的履行,以保障合同的顺利进行。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件2.1.1第三方介入需经甲乙方协商一致,并在合同中明确第三方介入的条件和范围。2.1.2第三方介入需符合国家相关法律法规的规定,不得违反国家政策和社会主义市场经济秩序。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙方应当就第三方介入的事宜进行充分沟通,达成一致意见。2.2.2甲乙方与第三方签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。2.2.3甲乙方应将第三方介入的相关协议提交给对方,并按照合同约定履行。第三条第三方的主要权利和义务3.1第三方的主要权利3.1.1按照合同约定,享有参与合同履行的权利。3.1.2按照合同约定,享有获取报酬的权利。3.1.3按照合同约定,享有对合同履行情况进行监督的权利。3.2第三方的主要义务3.2.1按照合同约定,履行合同所确定的义务。3.2.2遵守国家法律法规,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。3.2.3按照合同约定,对合同履行过程中的相关信息保密。第四条第三方介入对甲乙方的约束力4.1第三方介入的协议对甲乙双方具有约束力,甲乙双方应按照协议约定履行各自的义务。4.2第三方介入的协议不影响甲乙双方根据本合同所承担的权利和义务。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙方的责任限额,按照双方签订的第三方介入协议执行。5.2若第三方介入协议未作明确约定,第三方对甲乙方的责任限额按照本合同的约定执行。5.3第三方责任限额包括但不限于第三方介入所导致的损失、损害赔偿金、违约金等。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方为合同关系,第三方并非甲乙方的代理人、代表或雇员。6.2第三方按照合同约定履行义务,甲乙方按照合同约定支付报酬。6.3第三方对甲乙方承担的责任,不影响甲乙方之间的合同关系。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更7.1.1第三方介入的变更需经甲乙方协商一致,并在合同中明确变更的内容和范围。7.1.2第三方介入的变更不得影响合同的履行和合同目的的实现。7.2第三方介入的解除7.2.1第三方介入的解除需经甲乙方协商一致,并在合同中明确解除的条件和程序。7.2.2第三方介入的解除不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违反合同约定,应当按照合同约定承担违约责任。8.2第三方违反合同约定,给甲乙方造成损失的,应当按照损失金额支付赔偿金。8.3第三方违反合同约定,导致合同无法履行或者合同目的不能实现的,甲乙方有权解除合同。第九条第三方介入的争议解决9.1双方应友好协商解决第三方介入的争议。9.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同的第三方介入修正条款与本合同具有同等法律效力。10.2本合同的第三方介入修正条款如有未尽事宜,双方可签订补充协议予以明确。10.3本合同的第三方介入修正条款的修改、解除和终止,按照本合同的约定执行。第十一条签署11.1本合同的第三方介入修正条款一式两份,甲乙双方各执一份。11.2本合同的第三方介入修正条款的签署,不代表第三方对甲乙方的合同关系的承认或加入。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《砂石规格》详细要求和说明:本附件详细列出了砂石的规格要求,包括粒径、湿度、含泥量等指标,以及相应的检验标准和方法。附件二:《采购数量》详细要求和说明:本附件详细列出了根据项目需求确定的砂石采购数量,以及分批交付的时间表。附件三:《交货时间表》详细要求和说明:本附件明确了供应商按照约定时间交付货物的具体计划,包括每批货物的交付日期和数量。附件四:《质量标准》详细要求和说明:本附件详细规定了砂石的质量标准,包括国家相关标准和行业规定,以及检验标准和方法。附件五:《检验标准和方法》详细要求和说明:本附件详细列出了砂石质量检验的标准和方法,包括抽样检验、全检等。说明二:违约行为及责任认定:1.供应商未能按照约定的时间、数量和质量交付货物,应当按照采购方的损失金额支付违约金。示例说明:供应商交付的砂石不符合约定的质量标准,采购方因此遭受了额外的人工和材料成本,采购方有权依据合同规定要求供应商支付相应的违约金。2.供应商提供的货物不符合约定的质量标准,应当按照货物价格支付违约金。示例说明:供应商交付的砂石含泥量超过约定的标准,采购方不得不花费额外费用进行清洗,供应商应按照不合格砂石的价格支付违约金。3.采购方未能按照约定的时间支付货款,应当按照迟延支付金额的0.05%支付违约金。示例说明:采购方未能在约定的时间内支付货款,供应商因此遭受了资金占用成本,采购方应按照迟延支付金额的0.05%支付违约金。4.采购方未能按照约定的数量接收货物,应当按照未接收货物的金额支付违约金。示例说明:采购方由于自身原因未能接收全部货物,导致供应商未能按时完成交付,采购方应按照未接收货物的金额支付违约金。全文完。2024年度房地产开发商砂石采购合同4本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2采购商信息第二条采购物品2.1物品名称2.2物品规格2.3物品数量2.4物品质量标准第三条采购价格3.1单价3.2总价3.3付款方式3.4付款期限第四条交货及验收4.1交货地点4.2交货时间4.3验收标准4.4验收期限第五条质量保证5.1供应商质量责任5.2质量问题处理第六条售后服务6.1售后服务内容6.2售后服务期限第七条合同的变更和解除7.1变更条件7.2解除条件第八条违约责任8.1供应商违约责任8.2采购商违约责任第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条法律适用12.1适用法律12.2法律解释第十三条其他条款13.1合同的修改和补充13.2合同的附件13.3双方的联系信息第十四条合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商名称:X砂石厂1.1.2供应商地址:X省X市X区X路X号1.1.3联系人:X1.1.4联系电话:X1.2采购商信息1.2.1采购商名称:X房地产开发商1.2.2采购商地址:X省X市X区X路X号1.2.3联系人:X1.2.4联系电话:X第二条采购物品2.1物品名称:砂石2.2物品规格:按照附件一《砂石规格》执行2.3物品数量:按照附件二《采购数量》执行2.4物品质量标准:按照附件三《质量标准》执行第三条采购价格3.1单价:人民币元/立方米3.2总价:人民币元(大写:元整)3.3付款方式:按照附件四《付款方式》执行3.4付款期限:货物验收合格后个工作日内支付第四条交货及验收4.1交货地点:X省X市X区X路X号(采购商指定地点)4.2交货时间:按照附件五《交货时间表》执行4.3验收标准:按照附件三《质量标准》执行4.4验收期限:货物到达交货地点后个工作日内完成验收第五条质量保证5.1供应商质量责任5.1.1供应商应当保证提供的砂石符合本合同约定的质量标准5.1.2供应商应当对提供的砂石质量承担责任,如出现质量问题,供应商应当负责解决5.2质量问题处理5.2.1如采购商在验收期限内发现砂石质量问题,有权拒绝接收,并要求供应商更换或退款5.2.2供应商应当在接到采购商通知后个工作日内,根据采购商的要求进行处理第六条售后服务6.1售后服务内容6.1.1供应商提供技术支持,解答采购商在砂石使用过程中的疑问6.1.2供应商负责提供砂石使用过程中的维修、保养等服务6.2售后服务期限6.2.1供应商提供的售后服务期限为合同签订之日起至砂石使用完毕之日止第八条违约责任8.1供应商违约责任8.1.1供应商未按照约定的质量、数量、交货时间等履行合同义务的,应当承担相应的违约责任8.1.2供应商提供的砂石质量不符合约定的,采购商有权拒绝接收,并要求供应商更换或退款8.2采购商违约责任8.2.1采购商未按照约定的付款时间、付款方式等履行合同义务的,应当承担相应的违约责任8.2.2采购商未按照约定接受交货的,应当承担相应的违约责任第九条争议解决9.1协商解决9.1.1双方应当在发生争议时,通过友好协商的方式解决9.2调解解决9.2.1如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民调解委员会申请调解9.3仲裁解决9.3.1如调解不成,任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁9.4法律途径9.4.1如仲裁不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同变更条件10.2.1合同的变更应当由双方协商一致,并书面确认10.3合同终止条件10.3.1.1双方协商一致终止10.3.1.2合同约定的采购数量全部完成10.3.1.3合同约定的交货期限届满10.3.1.4法律、法规规定的其他终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应当予以保密11.2保密期限11.2.1保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止之日起失效11.3泄密责任11.3.1如一方违反本合同的保密义务,导致对方遭受损失的,应当承担相应的赔偿责任第十二条法律适用12.1适用法律12.1.1本合同的签订、履行、变更、终止以及争议的解决,适用中华人民共和国法律12.2法律解释12.2.1本合同未尽事宜,按照法律规定执行;法律未规定的,按照双方的意愿执行第十三条其他条款13.1合同的修改和补充13.1.1本合同的修改和补充,应当由双方协商一致,并书面确认13.2合同的附件13.2.1本合同的附件是本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力13.3双方的联系信息13.3.1双方的联系信息如附件七《联系方式》所示,如有变更,应当及时通知对方第十四条合同签署14.1签署日期14.1.1本合同于年月日签署14.2签署地点14.2.1本合同于省X市X区X路X号签署14.3签署人14.3.1供应商代表:X(签字)14.3.2采购商代表:X(签字)第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方介入的情况,为了明确各方的权利义务,现就第三方介入的相关事宜进行如下修正:第一条第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外的,与本合同的履行具有利害关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方可以包括但不限于中介方、监理方、检测方、融资方、施工方等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入本合同,应当是基于甲乙双方的共同同意,且符合合同的约定。2.2第三方介入时,应当向甲乙双方提供相关的主体资格证明和授权文件。第三条第三方权利与义务3.1第三方介入本合同的,有权根据合同约定获取相应的权益。3.2第三方应当履行合同约定的义务,如未履行或履行不符合约定的,应当承担相应的违约责任。3.3第三方介入本合同的,不免除甲乙双方按照合同约定应当承担的权利义务。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙方承担的责任,以其在本合同中的约定金额为限。4.2如第三方未按照合同约定履行义务,导致甲乙方损失的,甲乙方有权向第三方追偿,但追偿金额不得超过第三方在本合同中的责任限额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系,不影响甲乙方之间的合同关系。5.2第三方对甲乙方的任何承诺、保证,均视为对甲乙方的约定,具有法律效力。第六条第三方介入的合同变更6.1如第三方介入导致本合同内容发生变更的,甲乙双方应当就变更内容达成一致,并书面确认。6.2第三方介入本合同的,不影响本合同的成立、效力及履行。第七条第三方违约处理7.1第三方未履行或履行不符合约定的,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约导致甲乙方损失的,甲乙方有权向第三方追偿,但追偿金额不得超过第三方在本合同中的责任限额。第八条争议解决8.1如甲乙方与第三方发生争议,通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民调解委员会申请调解,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁,或向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条法律适用与解释9.1本合同的签订、履行、变更、终止以及争议的解决,适用中华人民共和国法律。9.2本合同未尽事宜,按照法律规定执行;法律未规定的,按照双方的意愿执行。第十条其他条款10.1本合同的修改和补充,应当由甲乙双方协商一致,并书面确认。10.2本合同的附件是本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。10.3甲乙双方的联系信息如附件七《联系方式》所示,如有变更,应当及时通知对方。第十一条合同签署11.1本合同于年月日签署。11.2本合同于省X市X区X路X号签署。11.3甲乙双方代表:X(签字)11.4第三方代表:X(签字)第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《砂石规格》详细要求和说明:本附件详细列出了砂石的规格要求,包括砂石的尺寸、形状、质量等标准。双方应根据此附件约定的规格提供和接受砂石。附件二:《采购数量》详细要求和说明:本附件详细列出了采购砂石的数量,包括总量和分批次数量。双方应根据此附件约定的数量进行交货和付款。附件三:《质量标准》详细要求和说明:本附件详细列出了砂石的质量标准,包括砂石的质量等级、化学成分、物理性能等要求。双方应根据此附件约定的质量标准进行交货和验收。附件四:《付款方式》详细要求和说明:本附件详细列出了付款方式,包括付款的银行账户、付款的时间和条件等。双方应根据此附件约定的付款方式进行支付。附件五:《交货时间表》详细要求和说明:本附件详细列出了砂石的交货时间,包括各批次砂石的交货时间节点。双方应根据此附件约定的交货时间进行交货。附件六:《联系方式》详细要求和说明:本附件详细列出了甲乙双方的联系信息,包括联系人、联系电话、电子邮箱等。双方应根据此附件约定的联系方式进行沟通和联系。附件七:《中介服务协议》详细要求和说明:本附件为可选附件,若双方选择中介服务进行合同履行,则需提供此附件。本附件详细列出了中介服务的具体内容和中介方的权利义务。附件八:《检测报告》详细要求和说明:本附件为可选附件,若双方选择进行产品质量检测,则需提供此附件。本附件详细列出了产品质量检测的标准和结果。说明二:违约行为及责任认定:1.供应商违约行为及责任认定:违约行为示例:供应商未按照约定的质量、数量、交货时间等履行合同义务。责任认定:供应商应当承担相应的违约责任,如更换不合格的砂石、退款等。2.采购商违约行为及责任认定:违约行为示例:采购商未按照约定的付款时间、付款方式等履行合同义务。责任认定:采购商应当承担相应的违约责任,如支付滞纳金、赔偿因此造成的损失等。3.第三方违约行为及责任认定:违约行为示例:第三方(如中介方)未按照约定的服务内容、服务期限等履行合同义务。责任认定:第三方应当承担相应的违约责任,如支付违约金、赔偿因此造成的损失等。全文完。2024年度房地产开发商砂石采购合同5本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2开发商信息第二条采购物品2.1物品名称2.2物品规格2.3物品数量第三条价格与支付3.1价格条款3.2支付方式3.3支付时间第四条交货与验收4.1交货地点4.2交货时间4.3验收标准第五条质量保证5.1供应商质量责任5.2质量异议处理第六条售后服务6.1售后服务内容6.2售后服务响应时间第七条合同的履行与变更7.1合同履行期限7.2合同变更条件第八条违约责任8.1供应商违约责任8.2开发商违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点第十条合同的解除10.1合同解除条件10.2合同解除后的处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1合同的生效条件13.2合同的终止条件第十四条附件14.1附件清单14.2附件的有效性第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商名称:X砂石供应有限公司1.1.2供应商地址:省市区路号1.1.3供应商联系人:X1.1.4供应商联系电话:X1.2开发商信息1.2.1开发商名称:X房地产开发有限公司1.2.2开发商地址:省市区路号1.2.3开发商联系人:X1.2.4开发商联系电话:X第二条采购物品2.1物品名称:砂石2.2物品规格:根据附件一《砂石规格及要求》执行2.3物品数量:根据附件二《砂石数量及交货计划》执行第三条价格与支付3.1价格条款3.1.1砂石价格为元/吨,计价单位为吨3.1.2价格调整:合同执行期间,如遇市场价格变动,双方可协商调整,并以书面形式确认3.1.3计价方式:按实际交货数量计算总价3.2支付方式:银行转账3.3支付时间3.3.1开发商在收到货物并验收合格后,按合同约定支付50%的货款3.3.2剩余50%的货款,在合同履行完毕后一次性支付第四条交货与验收4.1交货地点:X房地产开发项目工地4.2交货时间4.2.1供应商应按照附件二《砂石数量及交货计划》约定的时间节点交付货物4.2.2如有特殊情况导致无法按时交货,供应商应提前通知开发商,并协商解决办法4.3验收标准4.3.1砂石质量应符合国家相关标准和附件一《砂石规格及要求》的规定4.3.2开发商应在交货时对砂石进行现场验收,并在验收合格后签字确认第五条质量保证5.1供应商质量责任5.1.1供应商应对供应的砂石质量负责,确保其符合约定标准5.1.2如砂石质量不符合约定,供应商应承担相应的赔偿责任5.2质量异议处理5.2.1开发商如对砂石质量有异议,应在验收合格后七个工作日内提出5.2.2供应商收到异议后,应在七个工作日内采取措施予以处理第六条售后服务6.1售后服务内容6.1.1供应商应提供砂石使用过程中的技术指导和服务6.1.2供应商应对砂石使用过程中出现的问题提供解决方案6.2售后服务响应时间6.2.1供应商在接到售后服务需求后,应在24小时内响应,并在48小时内到达现场进行处理第八条违约责任8.1供应商违约责任8.1.1供应商未按约定时间、数量交付货物,应向开发商支付合同金额5%的违约金8.1.2供应商供应的砂石质量不符合约定,应承担更换、修复或赔偿的责任8.1.3供应商泄露开发商的商业秘密,应承担违约责任并赔偿损失8.2开发商违约责任8.2.1开发商未按约定时间支付货款,应向供应商支付迟延付款金额的0.5%的违约金8.2.2开发商未按约定接收货物,应承担相应责任并支付延迟接收所产生的费用8.2.3开发商违反合同其他约定,应承担相应的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼9.2争议解决地点9.2.1双方同意将争议提交至省市区人民法院解决第十条合同的履行与变更10.1合同履行期限10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年10.1.2合同期满后,如双方同意续约,应签订书面续约协议10.2合同变更条件10.2.1合同的变更需双方协商一致,并以书面形式确认10.2.2合同变更不得减轻或免除违约方的违约责任第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密11.1.2保密信息不包括公众已知的信息或通过合法途径获得的信息11.2保密期限11.2.1双方对保密信息的保密义务自合同生效之日起计算,至合同终止或履行完毕后五年内有效第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律12.2争议解决方式12.2.1双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决12.2.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼第十三条其他条款13.1合同的生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章且附件生效之日起生效13.1.2附件一《砂石规格及要求》、附件二《砂石数量及交货计划》是本合同不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力13.2合同的终止条件13.2.1合同终止条件如下:1)双方协商一致解除合同2)合同有效期届满,双方未续约3)一方严重违反合同约定,另一方有权解除合同4)法律规定或双方约定的其他终止条件第十四条附件14.1附件清单14.1.1附件一:《砂石规格及要求》14.1.2附件二:《砂石数量及交货计划》14.1.3附件三:《付

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论