2024年度恒大商业综合体总包工程安全防护合同3篇_第1页
2024年度恒大商业综合体总包工程安全防护合同3篇_第2页
2024年度恒大商业综合体总包工程安全防护合同3篇_第3页
2024年度恒大商业综合体总包工程安全防护合同3篇_第4页
2024年度恒大商业综合体总包工程安全防护合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度恒大商业综合体总包工程安全防护合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方:指恒大商业综合体项目开发商,负责项目的整体规划和运营管理。1.2乙方:指承担恒大商业综合体总包工程安全防护工作的施工单位。第二条工程范围及内容2.1乙方负责恒大商业综合体总包工程的安全防护工作,包括但不限于施工现场的安全围挡、警示标志设置、施工现场安全巡查等。第三条合同期限3.1本合同自双方签字之日起生效,至2024年12月31日止。第四条合同价格4.1甲方应按照乙方提供的工程量清单和报价,支付乙方工程款项。具体价格和支付方式详见附件一。第五条工程质量标准5.1乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工,确保工程质量。第六条施工安全要求6.1乙方应遵守施工现场的安全操作规程,确保施工过程中的安全。第七条工程变更7.1如因设计变更或其他原因导致工程量增减,甲方应及时通知乙方,并按照实际情况进行价格调整。第八条工程验收8.1甲方应组织乙方进行工程验收,乙方应在验收合格后办理工程移交手续。第九条违约责任9.1任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1对于因执行本合同而产生的任何争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、修改和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的修改和解除必须经双方协商一致,并以书面形式确认。第十二条保密条款12.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息,应予以严格保密。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四条其他约定14.1双方在合同履行过程中,如有未尽事宜,可另行协商补充。第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方:指恒大商业综合体项目开发商,负责项目的整体规划和运营管理。甲方地址为市区路号,联系电话为。1.2乙方:指承担恒大商业综合体总包工程安全防护工作的施工单位。乙方地址为市区路号,联系电话为。第二条工程范围及内容2.1.1施工现场的安全围挡,包括但不限于设置符合国家标准的围挡、警示标志、夜间警示灯等。2.1.2施工现场的临时设施搭建,包括但不限于施工现场办公区、生活区、材料堆放区等。2.1.3施工现场的安全巡查,包括但不限于定期对施工现场进行安全巡查,发现问题及时整改。2.1.4施工现场的安全培训,包括但不限于组织施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。第三条合同期限3.1本合同自双方签字之日起生效,至2024年12月31日止。第四条合同价格4.1甲方应按照乙方提供的工程量清单和报价,支付乙方工程款项。具体价格和支付方式详见附件一。第五条工程质量标准5.1乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工,确保工程质量。工程质量应符合《建筑工程质量验收统一标准》(GB503002013)的要求。第六条施工安全要求6.1乙方应遵守施工现场的安全操作规程,确保施工过程中的安全。乙方应严格按照《建筑施工安全生产管理规定》(建设部令第39号)进行施工。第七条工程变更7.1如因设计变更或其他原因导致工程量增减,甲方应及时通知乙方,并按照实际情况进行价格调整。双方应签订书面变更协议,作为本合同的附件,具有同等法律效力。第八条工程验收8.1甲方应组织乙方进行工程验收,乙方应在验收合格后办理工程移交手续。8.2工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。8.3工程验收合格后,甲方应支付乙方工程尾款。第九条违约责任9.1任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。9.2违约方的违约行为导致对方损失的,应赔偿对方因此遭受的损失。第十条争议解决10.1对于因执行本合同而产生的任何争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、修改和解除11.1本合同自双方签字之日起生效。11.2合同的修改和解除必须经双方协商一致,并以书面形式确认。第十二条保密条款12.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息,应予以严格保密。12.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2双方同意,本合同签订地为合同争议的管辖地。第十四条其他约定14.1双方在合同履行过程中,如有未尽事宜,可另行协商补充。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方指除甲方和乙方之外,与本合同无关的个体或组织,包括但不限于中介方、监管机构、咨询机构、检测机构等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入本合同的情形包括但不限于:2.1.1甲方或乙方根据合同约定,需要接受第三方审计、评估、检测等服务。2.1.2甲方或乙方根据合同约定,需要第三方提供专业咨询或技术支持。2.1.3甲方或乙方需要第三方协助处理合同履行过程中的行政事务或法律事务。第三条第三方责任的限制3.1第三方对甲乙双方的任何承诺、保证或其他义务,均应视为对甲乙双方的共同承诺、保证或其他义务。3.2第三方介入本合同时,其责任范围和责任限额由甲乙双方协商确定,并在本合同附件中予以明确。3.3第三方介入本合同的,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任限额。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系,不影响甲方、乙方之间的合同关系。4.2第三方对甲方或乙方的任何权利主张,均不影响甲方或乙方之间的合同履行。第五条第三方介入的程序5.1甲乙双方如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入的理由和目的。5.2甲乙双方应就第三方的选择、介入方式、费用承担等事项达成一致意见。第六条第三方费用的承担6.1第三方介入所需费用,由甲乙双方协商承担。6.2第三方费用的承担方式,包括但不限于:6.2.1由甲方承担。6.2.2由乙方承担。6.2.3由甲乙双方按比例分担。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入完成后,甲乙双方应与第三方终止合同关系。7.2第三方介入终止后,甲乙双方应互相提供相关文件和证明,以证明第三方介入的完成。第八条第三方违约的处理8.1第三方未按照约定履行义务的,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方违约导致甲乙双方损失的,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。第九条甲方、乙方与第三方的协调9.1甲乙双方应积极与第三方沟通、协调,确保合同的顺利履行。9.2甲乙双方应就第三方介入的事宜保持密切联系,并及时解决出现的问题。第十条第三方介入对合同其他条款的影响10.1本附加条款对第三方介入后的合同履行具有约束力,但不影响本合同其他条款的执行。10.2本附加条款与本合同其他条款存在冲突的,以本附加条款为准。第十一条合同的变更、解除和终止11.1本附加条款的变更、解除和终止,应按照本合同的约定办理。11.2本附加条款的变更、解除和终止,不影响本合同其他条款的效力。第十二条法律适用及争议解决12.1本附加条款的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2双方同意,本附加条款签订地为合同争议的管辖地。第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中,如有未尽事宜,可另行协商补充。13.2本附加条款一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单及报价详细列出乙方施工所需的所有材料、人工、机械等费用,以及相应的报价。附件二:安全防护措施方案详细描述乙方施工期间的安全防护措施,包括安全围挡、警示标志、巡查等。附件三:工程验收标准列出工程验收的具体标准,包括安全、质量、进度等方面。附件四:第三方服务协议明确第三方的服务内容、责任限额、费用承担等事项。附件五:支付凭证记录甲方支付乙方的工程款项的凭证,包括支付时间、金额等信息。附件六:违约行为记录记录双方在合作过程中的违约行为,以及违约责任的认定和处理。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照约定的工程质量标准施工,导致工程质量不符合要求。2.乙方未按照约定的工期完成工程,导致工程延期。3.甲方未按照约定的时间支付工程款项,导致乙方施工受阻。4.甲方未按照约定的条件提供施工场地,导致乙方施工困难。5.第三方未按照约定的服务标准提供服务,导致工程进度受到影响。违约责任认定标准:1.违约行为导致工程质量不符合要求的,乙方应负责整改,并承担由此产生的费用。2.违约行为导致工程延期的,乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。3.违约行为导致施工受阻或困难的,甲方应承担由此产生的费用,并支付乙方合理的赔偿。示例说明:若乙方未按照约定的工程质量标准施工,导致工程质量不符合要求,乙方应负责整改,并承担由此产生的费用。具体费用根据实际情况确定,如需第三方检测机构进行检测,检测费用由乙方承担。整改完成后,乙方应提供相关证明文件,以确保工程质量符合要求。全文完。2024年度恒大商业综合体总包工程安全防护合同1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4合同关键词定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.安全防护内容3.1安全防护措施3.2安全防护设施3.3安全防护费用4.乙方责任与义务4.1乙方安全防护责任4.2乙方施工安全管理4.3乙方安全防护培训5.丙方责任与义务5.1丙方安全防护责任5.2丙方施工安全管理5.3丙方安全防护培训6.甲方责任与义务6.1甲方协调与支持6.2甲方监督检查6.3甲方安全防护投入7.合同价款与支付7.1合同总价7.2支付方式7.3支付时间表8.合同履行与验收8.1施工进度与质量8.2安全防护验收标准8.3验收程序与时间9.违约责任与赔偿9.1违约情形9.2违约责任9.3赔偿方式与金额10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律诉讼11.合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序12.合同的终止与失效12.1合同终止条件12.2合同失效条件12.3终止与失效的程序13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密责任14.其他条款14.1合同的签订地点与日期14.2合同附件14.3合同的生效条件14.4合同的份数与保管第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称:恒大商业综合体开发有限公司甲方地址:市区路号1.2乙方名称及地址乙方全称:建筑工程有限公司乙方地址:市区路号1.3丙方名称及地址丙方全称:安全防护有限公司丙方地址:市区路号1.4合同关键词定义(1)甲方:指恒大商业综合体开发有限公司(2)乙方:指建筑工程有限公司(3)丙方:指安全防护有限公司(4)工程:指恒大商业综合体总包工程(5)安全防护:指为保障工程安全,采取的各种措施和设施第二条工程概况2.1工程名称工程名称为:2024年度恒大商业综合体总包工程2.2工程地点工程地点为:市区路号2.3工程规模工程规模为:平方米,包括栋建筑、个停车场等2.4工程期限工程期限为:自合同签订之日起至2024年12月31日止第三条安全防护内容3.1安全防护措施安全防护措施包括但不限于:安全帽、安全网、安全带、防护栏杆、警示标志等3.2安全防护设施安全防护设施包括但不限于:施工现场安全设施、临时设施、安全防护设备等3.3安全防护费用安全防护费用为:人民币万元整(大写:人民币陆佰万元整)第四条乙方责任与义务4.1乙方安全防护责任乙方应按照甲方的要求,负责施工现场的安全防护工作,确保工程施工过程中的安全4.2乙方施工安全管理乙方应建立健全施工安全管理体系,明确安全责任人,严格执行安全防护措施4.3乙方安全防护培训乙方应对施工现场人员进行安全防护培训,提高人员的安全意识和防护能力第五条丙方责任与义务5.1丙方安全防护责任丙方应按照甲方的要求,提供合格的安全防护设施,确保安全防护设施的正常使用5.2丙方施工安全管理丙方应协助乙方进行施工安全管理,提供安全防护方面的技术支持5.3丙方安全防护培训丙方应对乙方施工现场人员进行安全防护培训,提高人员的安全意识和防护能力第六条甲方责任与义务6.1甲方协调与支持甲方应负责协调乙方和丙方的工作关系,提供必要的工作支持6.2甲方监督检查甲方应对施工现场进行定期监督检查,确保安全防护措施的落实6.3甲方安全防护投入甲方应根据工程实际情况,提供相应的安全防护投入,保障工程施工安全第八条合同价款与支付8.1合同总价合同总价为人民币万元整(大写:人民币壹仟万元整),其中包括安全防护设施费用、安全防护培训费用等。8.2支付方式支付方式为银行转账,甲方在收到乙方开具的合规发票后,按合同约定的付款比例进行支付。8.3支付时间表甲方在合同签订后的7个工作日内,支付合同总价款的30%;工程进度达到50%时,支付合同总价款的30%;工程验收合格后,支付合同总价款的40%。第九条合同履行与验收9.1施工进度与质量乙方应按照合同约定的工期完成工程施工,并保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。9.2安全防护验收标准安全防护工程验收标准应符合国家相关法律法规、标准和甲方要求。9.3验收程序与时间工程验收程序为:乙方自检合格后,向甲方提交验收申请;甲方组织相关人员对工程进行验收;验收合格后,双方签署验收报告。验收时间由甲方确定,乙方应予以配合。第十条违约责任与赔偿10.1违约情形(1)乙方未按照约定工期完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×0.05%×逾期天数。(2)丙方提供的安全防护设施不符合合同约定的,应承担更换、修复或赔偿责任。10.2违约责任乙方和丙方应承担因违约产生的直接经济损失和相关费用。10.3赔偿方式与金额赔偿方式为支付违约金,具体金额根据违约情形和合同约定确定。第十一条争议解决11.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。11.2调解解决如协商不成,双方可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁解决如调解不成,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。11.4法律诉讼如仲裁不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。12.2合同解除条件合同解除条件如下:(1)双方协商一致解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方严重违约,对方无法实现合同目的。12.3变更与解除的程序合同变更或解除需经双方协商一致,并签订书面协议。合同解除后,双方应按照约定办理相关手续。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,均应予以保密。13.2保密期限保密期限为合同终止后5年。13.3违约保密责任违反保密义务的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1合同的签订地点与日期合同签订地点为:市区路号合同签订日期:年月日14.2合同附件合同附件包括:(1)安全防护方案;(2)安全防护设施清单;(3)培训计划;(4)其他与合同有关的文件。14.3合同的生效条件合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.4合同的份数与保管合同一式肆份,甲、乙、丙三方各执壹份,其余份数由甲方保管。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入定义及范围15.1第三方定义第三方指除甲方、乙方和丙方之外,与本合同有关联的其他个体或组织,包括但不限于监理单位、检测机构、政府监管部门等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括:工程质量监督、安全检查、环境保护、进度协调等方面。16.第三方介入程序与条件16.1第三方介入程序(1)甲方应在本合同约定的工程关键节点,邀请第三方进行介入检查;(2)乙方和丙方应配合第三方进行介入检查,提供相关资料和现场便利;(3)第三方根据检查结果,向甲方出具检查报告。16.2第三方介入条件第三方介入条件为:本合同约定的工程关键节点,或甲方认为需要第三方介入的其他情形。17.第三方责任与权益17.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律要求,独立、公正地对工程进行检查,并对检查结果负责。17.2第三方权益第三方享有根据合同约定,获取相关资料和信息的权利,以及对工程进行检查的权利。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方第三方应服从甲方的管理和监督,按照甲方的要求进行介入检查。18.2第三方与乙方第三方对乙方进行介入检查时,乙方应予以配合,提供必要的便利。18.3第三方与丙方第三方对丙方进行介入检查时,丙方应予以配合,提供必要的便利。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因履行检查职责,对工程、甲乙方造成的损失承担的最高赔偿限额。19.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据第三方资质、合同约定、法律规定等因素确定。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入导致的合同变更如第三方介入检查结果,认为工程存在质量、安全等问题,甲乙丙三方应根据检查报告,协商确定合同变更内容。20.2第三方介入导致的合同解除如第三方介入检查结果,认定工程质量、安全问题严重,影响工程使用,甲方有权根据合同约定,解除部分或全部合同内容。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入引起的争议如第三方介入引起的争议,甲乙丙三方应通过协商解决;协商不成时,可依法采取调解、仲裁或诉讼等方式解决。21.2第三方介入检查结果的争议如对第三方介入检查结果有争议,甲乙丙三方应依据第三方提供的检查报告进行自我检查;如仍有争议,可通过调解、仲裁或诉讼等方式解决。22.第三方介入后的合同履行与验收22.1第三方介入后的合同履行甲乙丙三方应依据第三方介入检查结果,继续履行合同约定的义务。22.2第三方介入后的工程验收工程验收程序和标准,应结合第三方介入检查结果进行调整。如第三方检查合格,工程验收程序和标准应符合合同约定;如第三方检查不合格,甲方有权要求乙方和丙方进行整改,直至符合合同约定。23.第三方介入后的违约责任与赔偿23.1第三方介入引起的违约如第三方介入导致甲乙丙任何一方违约,应根据合同约定和第三方检查结果,确定违约责任和赔偿金额。23.2第三方介入引起的损失赔偿如第三方介入导致工程、甲乙方损失,应根据合同约定和第三方检查结果,确定损失赔偿金额。24.第三方介入后的保密条款24.1第三方保密内容第三方对本合同及工程相关的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。24.2第三方保密期限第三方保密期限为合同终止后5年。24.3第三方违约保密责任第三方违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。25.第三方介入后的其他条款25.1第三方签订地点与日期第三方合同签订地点为:市区路号第三方合同签订日期:年月日25.2第三方合同附件第三方合同附件包括:(1)第三方介入检查报告;(2)第三方合同约定的其他文件。25.3第三方合同的生效条件第三方合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:安全防护方案详细说明工程安全防护的具体措施、设施和布置,以及安全防护方案的实施步骤和时间表。附件2:安全防护设施清单列举工程所需的安全防护设施名称、数量、规格和型号,以及设施的安装和使用要求。附件3:培训计划详细说明乙方和丙方对施工现场人员进行安全防护培训的具体内容、时间和方式。附件4:第三方介入检查报告记录第三方介入检查的结果,包括工程质量、安全问题的发现和处理情况。附件5:工程验收报告详细说明工程验收的时间、程序、标准和结果,以及验收不合格的处理措施。附件6:违约行为及责任认定标准列举合作中可能出现的违约行为,以及违约责任的认定标准和处理方式。附件7:合同履行情况记录记录合同履行过程中的关键节点、工程进度、质量状况和安全状况等信息。附件8:费用报销凭证提供费用报销的申请、审批和支付记录,以及相关费用的明细和计算依据。附件9:变更协议记录合同变更的内容、理由、程序和时间,以及变更后的合同条款。附件10:解除协议记录合同解除的原因、程序和时间,以及解除后的责任处理和权益分配。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照约定工期完成工程;2.丙方提供的安全防护设施不符合合同要求;3.甲方未按时支付合同价款;4.甲方未履行合同约定的协调和支持义务;5.乙方和丙方未按照合同约定进行安全防护措施的实施;6.第三方未按照约定进行介入检查;7.第三方未按照检查结果及时出具检查报告。违约责任认定标准:1.乙方违约:按照合同约定,向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×0.05%×逾期天数。2.丙方违约:按照合同约定,承担更换、修复或赔偿责任。3.甲方违约:按照合同约定,向乙方和丙方支付违约金或承担其他违约责任。4.第三方违约:按照合同约定,向甲方和乙方支付违约金或承担其他违约责任。示例说明:如乙方未按照约定工期完成工程,甲方有权根据合同约定,向乙方支付违约金。例如,如果乙方逾期完成工程10天,甲方有权向乙方收取违约金,计算方式为:违约金=合同总价×0.05%×10天=人民币万元整。如丙方提供的安全防护设施不符合合同要求,甲方有权要求丙方更换符合要求的设施,并承担因此产生的费用。如甲方未按时支付合同价款,乙方有权根据合同约定,要求甲方支付违约金或采取其他违约责任。如第三方未按照约定进行介入检查,甲方有权要求第三方履行检查义务,并要求第三方承担因此产生的损失。全文完。2024年度恒大商业综合体总包工程安全防护合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方:指恒大商业综合体项目开发商,全称有限公司。1.2乙方:指承担恒大商业综合体总包工程安全防护工作的施工单位,全称工程有限公司。1.3工程:指甲方委托乙方施工的恒大商业综合体总包工程。第二条安全防护内容2.1乙方应按照我国相关法律法规和行业标准,对工程进行全程安全防护。2.2乙方应制定详细的安全防护方案,并报送甲方审批。2.3乙方应定期对施工现场进行安全检查,确保安全防护设施完善、有效。第三条安全防护设施3.1乙方应根据工程特点,设置必要的安全防护设施,包括但不限于安全网、防护栏、警示标志等。3.2乙方应确保安全防护设施的质量和数量满足工程需求。3.3乙方应在施工现场明显位置设置安全警示标志,提醒施工人员和过往人员注意安全。第四条安全培训和教育4.1乙方应定期组织安全培训和教育,提高施工人员的安全意识。4.2乙方应对新入职施工人员进行安全知识培训,合格后方可上岗。4.3乙方应加强对特殊作业环节的安全培训,确保施工人员掌握相关安全技能。第五条安全事故处理5.1乙方应立即上报甲方及相关部门,如发生安全事故。5.2乙方应积极配合甲方及相关部门进行事故调查,查明事故原因。5.3乙方应根据事故原因,采取有效措施,防止类似事故的再次发生。第六条保险事宜6.1乙方应依法为施工人员购买工伤保险。6.2乙方应确保保险的有效期与工程期限相匹配。6.3乙方在发生安全事故时,应依法向受伤人员支付赔偿金。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成安全防护工作的,应承担相应的违约责任。7.2乙方未按照约定履行安全防护义务的,甲方有权要求乙方立即整改。7.3乙方在工程过程中发生安全事故的,应依法承担相应责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2若协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2合同的变更或解除,应经双方协商一致,并书面确认。9.3合同终止后,乙方应按照甲方要求,妥善处理施工现场的安全防护设施。第十条其他约定10.1双方应遵守国家相关法律法规,不得违法经营。10.2双方应共同维护工程现场的安全秩序,确保工程顺利进行。第十一条合同附件11.1本合同附件包括:安全防护方案、安全防护设施清单、施工人员花名册等。第十二条合同期限12.1本合同自签字(或盖章)之日起至2024年12月31日止。第十三条签字(或盖章)13.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。13.2双方代表签字(或盖章)后,本合同具有法律效力。第十四条保密条款14.1双方在合同履行过程中,应对合同内容及其涉及的商业秘密予以保密。未经对方同意,不得向第三方披露。违反本条款的,应承担违约责任。第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方:指恒大商业综合体项目开发商,全称有限公司。1.2乙方:指承担恒大商业综合体总包工程安全防护工作的施工单位,全称工程有限公司。1.3工程:指甲方委托乙方施工的恒大商业综合体总包工程。第二条安全防护内容2.1乙方应按照我国相关法律法规和行业标准,对工程进行全程安全防护。2.2乙方应制定详细的安全防护方案,并报送甲方审批。2.3乙方应定期对施工现场进行安全检查,确保安全防护设施完善、有效。第三条安全防护设施3.1乙方应根据工程特点,设置必要的安全防护设施,包括但不限于安全网、防护栏、警示标志等。3.2乙方应确保安全防护设施的质量和数量满足工程需求。3.3乙方应在施工现场明显位置设置安全警示标志,提醒施工人员和过往人员注意安全。第四条安全培训和教育4.1乙方应定期组织安全培训和教育,提高施工人员的安全意识。4.2乙方应对新入职施工人员进行安全知识培训,合格后方可上岗。4.3乙方应加强对特殊作业环节的安全培训,确保施工人员掌握相关安全技能。第五条安全事故处理5.1乙方发生安全事故的,应立即上报甲方及相关部门,并积极配合甲方及相关部门进行事故调查,查明事故原因。5.2乙方根据事故原因,采取有效措施,防止类似事故的再次发生。5.3乙方应依法向受伤人员支付赔偿金,并承担其他相关费用。第六条保险事宜6.1乙方应依法为施工人员购买工伤保险。6.2乙方应确保保险的有效期与工程期限相匹配。6.3乙方在发生安全事故时,应依法承担相应责任,并协助受伤人员办理保险理赔手续。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成安全防护工作的,应承担相应的违约责任,向甲方支付违约金,并承担因违约导致甲方产生的其他损失。7.2乙方未按照约定履行安全防护义务的,甲方有权要求乙方立即整改,并承担由此产生的一切费用。7.3乙方在工程过程中发生安全事故的,应依法承担相应责任,并承担因安全事故导致甲方产生的其他损失。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2若协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2合同的变更或解除,应经双方协商一致,并书面确认。9.3合同终止后,乙方应按照甲方要求,妥善处理施工现场的安全防护设施。第十条其他约定10.1双方应遵守国家相关法律法规,不得违法经营。10.2双方应共同维护工程现场的安全秩序,确保工程顺利进行。10.3双方在合同履行过程中产生的商业秘密,未经对方同意不得向第三方披露。第十一条合同附件11.1本合同附件包括:安全防护方案、安全防护设施清单、施工人员花名册等。第十二条合同期限12.1本合同自签字(或盖章)之日起至2024年12月31日止。第十三条签字(或盖章)13.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。13.2双方代表签字(或盖章)后,本合同具有法律效力。第十四条保密条款14.1双方在合同履行过程中,应对合同内容及其涉及的商业秘密予以保密。未经对方同意,不得向第三方披露。违反本条款的,应承担违约责任。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方,是指除甲乙双方外,与本合同履行有关的其他单位或个人。1.2第三方介入包括但不限于:中介方、监理方、设计方、材料供应商等。第二条第三方介入的义务2.1第三方应按照合同约定及相关法律法规,履行各自职责,确保工程顺利进行。2.2第三方应承担因其自身原因导致的安全事故的责任,并依法赔偿由此给甲乙双方造成的损失。第三条第三方介入的管理3.1甲方应负责对第三方进行协调和管理,确保第三方按照合同约定履行职责。3.2乙方应协助甲方对第三方进行管理,并提供必要的配合和支持。第四条第三方介入的变更4.1甲方或乙方如需变更第三方,应提前书面通知对方,并说明变更原因及依据。4.2甲方或乙方在变更第三方前,应确保新的第三方具备相应资质和能力,并能继续履行合同义务。第五条第三方介入的违约处理5.1如第三方未按照合同约定履行义务,甲方有权要求第三方立即整改,并承担违约责任。5.2如第三方因违约导致甲乙双方损失的,甲方有权要求第三方赔偿损失,并有权解除合同。第六条第三方责任限额6.1甲方、乙方与第三方之间发生的纠纷,不影响甲乙双方之间的合同履行。6.2第三方对甲乙双方的责任限额,应根据第三方合同约定及法律规定确定。6.3甲方、乙方应合理划分与第三方的责任范围,确保双方的权益得到保障。第七条第三方介入的争议解决7.1甲方、乙方与第三方之间发生的争议,应通过友好协商解决。7.2若协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条甲方、乙方的通知义务8.1甲方、乙方应在第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论