商业综合体幕墙安装施工合同

商业综合体幕墙安装施工合同合同编号：__________鉴于甲方为商业综合体的建设需要，委托乙方进行幕墙安装施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：商业综合体幕墙安装工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于幕墙设计、材料采购、施工安装、验收等。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的施工预算报告。2.3甲方应在收到乙方施工预算报告后____个工作日内审批完毕。第三条合同履行3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工。3.2乙方应按照约定的质量标准完成施工。3.3乙方应按照约定的材料品牌及标准进行采购。3.4乙方应确保施工安全，遵守相关法律法规及安全操作规程。第四条质量保修4.1乙方应对其施工的幕墙工程质量承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起算。4.2保修范围包括但不限于幕墙结构的稳定性、防水、保温、隔热、隔音等性能。4.3乙方应在接到保修通知后____个工作日内到达现场进行维修或更换。第五条合同的变更和解除5.1任何一方提出变更或解除合同，均应提前____个工作日书面通知对方。5.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。5.3合同变更或解除后，乙方应按照双方约定办理相关手续。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期、质量标准完成施工的，甲方有权按照约定要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间审批预算报告的，乙方有权按照约定要求甲方支付违约金。6.3因甲方原因导致工程停工、停建的，甲方应承担由此增加的费用和乙方损失。6.4因乙方原因导致工程停工、停建的，乙方应承担由此增加的费用和甲方损失。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的保修期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工预算报告2.设计图纸及相关技术文件3.材料采购清单及品牌标准4.施工方案及安全操作规程5.质量保修书6.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期、质量标准完成施工，认定为违约行为。2.甲方未按照约定时间审批预算报告，认定为违约行为。3.因不可抗力导致合同无法履行，不认定为违约行为。4.合同变更或解除未经双方书面同意，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.商业综合体：指集购物、餐饮、娱乐、休闲、商务等多功能于一体的大型建筑物。2.幕墙：指建筑外墙采用的玻璃、金属板等材料制成的悬挂式墙体。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的违约补偿。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方原因导致工期延误的，甲方有权要求乙方支付违约金，并可要求乙方采取措施加快进度。2.质量问题：乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方修复、更换，并可要求乙方支付违约金。3.材料不合格：乙方采购的材料不符合约定的，甲方有权要求乙方更换合格材料，并可要求乙方支付违约金。4.安全事故：施工过程中发生安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规及安全操作规程采取措施。5.合同变更或解除：如需变更或解除合同，双方应提前书面通知，并按照约定办理相关手续。五、所有应用场景：1.商业综合体建设项目的幕墙安装工程。2.适